精选安全生产协议书范文集合8篇.doc

1、The shortest way to do many things is to only one thing at a time.勤学乐施积极进取（页眉可删）精选安全生产协议书范文集合8篇 安全生产协议书 篇1甲方： 乙方： 分包项目：第一条 为了加强施工现场安全管理，保障电信设施、设备安全畅通和施工人员及其它有关人员的人身安全，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法及甲方公司相关安全管理规定，甲乙双方签订安全生产责任协议。第二条 本协议书适用于土建、消防系统建设、安装、改选、改造工程；通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的安全

2、生产、文明施工活动。第三条 甲方有权（而非义务或责任，下同）对乙方施工现场安全进行监督。甲方代表有权对施工现场的安全管理进行指导和监督，乙方必须服从甲方代表的管理和监督检查，工程相关单位应积极配合，确保施工现场安全。第四条 乙方对施工现场的安全管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，注意安全施工、文明施工，确保电信设备、设施安全和人员安全。乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、规范、规程。乙方在施工过程中必须严格遵守以下规定：（一）通信管道、线路施工现场，应特别重视并遵守下列要求1. 必须设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的注意。必要时应设围栏，并请交通民警

3、协助，以保证安全。2. 施工区域，有平行与交越电力线缆，必须采取相应措施，避免发生人员伤亡事故。3. 施工人员进入人（手）孔作业，应先探明人（手）孔内有无有毒、易燃气体，避免发生中毒事件。4. 施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避免发生摔伤事故。5. 现场施工用电源线架设高度，必须满足安全要求；必须安装警示红灯。（二）在通信机房内施工，应特别重视并遵守下列要求1. 必须制定确保运行设备安全措施。2. 设备开箱后，包装箱等易燃杂物应立即搬离现场。3. 施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必须清理施工现场。4. 施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕立即归还

4、。5. 施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应立即重新封堵。6. 设备安装完毕，必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。第五条 施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责。施工现场的安全生产管理，乙方法定代表人应指定项目经理为主要责任人。因乙方施工及施工管理原因造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部承担。第六条 乙方应当根据工程实际特别制定安全生产施工方案和专项技术措施，配置专（兼）职安全监督检查人员。第七条 乙方应当自开工之日起，在施工现场设置达到国家标准的安全防护设施，并对

5、作业人员配备合格的个人防护用品。第八条 特殊工种作业人员，必须参加建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的安全生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。第九条 施工现场发生伤亡事故，除按照法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当及时向当地建设行政主管部门报告。对伤亡事故不得隐瞒、故意迟延报告或者谎报。第十条 施工现场应当符合下列要求：（一）安全、整洁、美观，对建设单位及甲方通信设施、设备应给予保护；（二）材料堆放整齐有序，不得影响建设单位及甲方正常生产秩序和通信畅通；（三）垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒；（四）户外施工因特殊情况确需夜间或雨天施工的，乙方必

6、须有安全施工措施（方案），报项目经理批准后方可施工。需夜间在公路上施工的，要设立夜间警示灯和安全防护栏；（五）符合卫生标准；（六）搭建作业人员临时宿舍，应牢固，通风，布放照明电线必须安全；（七）阻止无关人员进入施工现场。第十一条 乙方应当遵守下列规定：（一）不得在施工现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质；（二）不得从高处向下抛撒建筑垃圾；（三）不得将有毒有害废弃物作土方回填；（四）禁止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进行明火作业，应经安全保卫部门批准办理动火证；（五）需进入生产机房进行施工的，乙方应到建设单位或甲方相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施

7、工。(六)施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁。承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进行维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规则，注意施工安全，不出现任何差错。承包方因工程施工所租赁的车辆必须有合法、齐全的手续，必须严格按照安全规范使用使用。第十二条 违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的，由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方1000元以上5000元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。第十三条 屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参加通信工程建设资格。情节严重的，报告司法机关追究其刑事责任。第十四条 本协议执行过程中发生纠纷，

8、双方应协商解决。协商不成由甲方所在地人民法院解决。第十五条 本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效。甲 方： 乙 方：法定/授权代表： 法定/授权代表：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日安全生产协议书 篇2同志：为了确保您在本公司生产、生活等方面有个宽松、舒畅的条件和环境，在生产和生活中避免发生意外和人为所造成的事故。请遵守安全生产有关规定和公司的规章制度。在生产中不断完善和建立健全安全生产制度，在生活中有一个和谐、安祥的环境，公司特订立安全生产（生活）协议。希望每位干部、职工自觉遵守。协议条款如下：一、 遵守国家有关安全生产的规定。二、 遵守公司的各项规章制度（

9、规定）三、 上、下班时间严禁在公司或生产场所聚众、酗酒、斗殴，如发生上述行为，后果自负。四、 遵守作息时间。晚上私需外出的员工不得超过规定回厂时间（晚上外出回厂时间为23：00之前），外出期间发生一切意外，责任由员工自己负责，公司不承担任何法律责任和经济责任。五、 各有关车间、氨机房、冻库人员在生产过程中必须按有关规定进行操作，不得擅自改变生产工序和操作规程，如违规操作，发生事故，责任自负。六、 为了确保您和他人的生命和财产安全，凡属本公司干部、职工，一律禁止在宿舍内使用电磁炉、电炒锅、电饭煲等电器进行生活自餐，如擅自使用者发生一切事故责任和后果自负。七、 凡是公司上、下班时间骑摩托车的干部、

10、职工必须持有摩托车驾驶证和带有安全头盔。无证驾驶、或超载发生事故或伤亡的、本公司不承担一切法律和经济责任。八、 每位干部、职工必须在生产、生活中自觉遵守有关规定。对生产机械设备安全意识必须加强，在上班前应对机械设备、电源、开关等进行操作前检查，在确定安全情况下进行操作。九、 目前公司人员结构比较复杂，车辆繁多，为了保证工人和家属（特别带有小孩的）的人身安全，要求各员工教育好自己的家属和孩子。严禁儿童进入车间等有关生产场所，并做好宿舍内的防水、防电工作。如不遵守安全规定和本协议书，发生一切事故，责任自负，公司不承担一切法律责任和经济责任。十、 本协议一式二份，双方各执一份，以上协议条款，从签订之

11、日起生效，甲、乙双方均遵守执行，如有不尽事宜，将进行补充执行。甲方： 乙方：20_年月日安全生产协议书 篇3甲方：乙方：为了全面履行甲乙双方签订的建设工程总承包施工合同，特签订本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：承包方式：采用“包清工(部分包工包料)”的方式，进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。二、甲乙双方共同责任1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技

12、术标准。2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措

13、施，提出对事故责任者的处理意见。三、甲方的具体责任1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。2.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。4.对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证

14、件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作

15、业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。8.合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具安全评价书。无安全评价书者不能结算。9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。11.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。12.其他。四、乙方的具体责任乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。1.接受甲方的指

16、挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。3.根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。4.对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。5.按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理

17、人员，各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中的安全检查。6.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装;发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。7.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。8.设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。9.在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施

18、后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。10.教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。11.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式两份。甲方：(章)乙方：(章)法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：年月日年月日安全生产协议书 篇4为了切实落实好关于进一步加强工程建设施工安全生产监督管理的通知（京建法20_0446号）文件精神，加大安全生产管

19、理力度，结合当前施工安全实际对北京花园商贸批发交易大楼工程提出如下安全管理措施：一、强化施工安全生产，落实建设各方责任1、施工单位是施工安全生产第一责任人，施工单位建立和完善施工安全生产保证体系，健全安全生产组织管理系统，提高全员安全生产意识，逐级落实安全生产责任制。2、建设单位应当建立安全生产制度，切实履行安全生产责任，依法办理有关申请批准手续，加强对工程施工安全生产监督。3、监理单位应对施工过程进行严格管理。对施工单位执行安全生产强制性规范标准的重点监督，施工中发现问题要及时报告处理。二、严格执行法律法规，加强工程参建各方行为管理1、建设单位与施工单位应以国家和本市的工期定额为依据，确定合

20、理的.施工工期。建设单位要求缩短工期的，必须明确施工安全保障措施和措施费用。2、建设单位必须向建设工程施工、工程监理等单位提供电力设施、电信设施、广播电视设施、燃气、自来水、排水等地下管线资料，应提供而未提供造成安全事故的依法予以处罚。3、监理单位或建设单位应依法对施工组织设计进行严格审查，并对施工安全生产内容进行重点检查。对于施工安全生产保证措施不到位或违反有关法律、法规和规范内容的，应要求施工单位进行改正。施工单位拒不改正的，总监理工程师或建设单位主要技术负责人不得在建设工程施工许可蒸申请表中签字。4、工程监理单位在工程项目监理中，应当监督施工单位安全技术措施的实施。工程监理单位发现存在施

21、工安全隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的，可立即要求施工单位停工，并及时向建设单位有关主管部门报告。5、施工安全生产由总包单位负责。施工单位应当设立安全生产管理机构，配合与施工规模相适应的专职安全施工管理人员。6、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施。对专业较强的工程，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。7、施工单位和作业人员在施工时，应当严格遵守有关安全生产法律、法规和规范，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权拒绝违章作业。8、施工单位必须向施工作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并按照规定及时进行检查、维护和更新。9、专业分包企业和

22、劳务企业未依法履行招投标程序或办理分包项目合同备案，或不具备安全保证措施和上岗资格的，不得进行项目施工。建设单位：（签章）施工单位：（签章）监理单位：（签章）日 期：安全生产协议书 篇5甲方：乙方：为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保 期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。第二条：甲方承担的安全责任、权利;(一) 甲方有权要求乙方必

23、须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;(三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退常第四条：乙方的责任、权利;(一) 乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;(三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险

24、作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;(四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现常第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：(一) 高空悬空作业必须系好安全带;(二) 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;(三) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;(四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;(五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;(六) 不得在工

25、程现场烧火;(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;(八) 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;(九) 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;(十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;(十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。第四条：安全责任(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。第五条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双

26、方各二份。甲方： (签章) 乙方： (签章)甲方施工负责人(签章)： 乙方负责人(签章)：年 月 日 年 月 日安全生产协议书 篇6甲方（发包单位）：乙方（分包单位）：根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，签订本协议。第一条 工程名称、分包范围及作业内容（一）工程名称：（二）本合同分包范围： 同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。（三）本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。第二条 甲方的权利和

27、义务（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。（二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。（四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。（六）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。第三条 乙方的权利和义务（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。（二）乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须

28、按要求按时限整改。（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。（五）乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。（六）乙方须建立健全安全组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。（七）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。（八）乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业，乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员

29、上岗作业。（九）乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险，其费用由乙方自行解决。（十）施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，乙方承担全部责任。第四条 乙方人员进场后，必须接受甲方的安全教育、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好教育记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。第五条 乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品，并指

30、导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。第六条 由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定，并负责日常的检查、维修、保养。第七条 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的，必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆

31、除安全防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位承担全部责任。第八条 乙方人员施工前，必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即停止施工，隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。第九条 乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的特种作业人员安全技术培训考核管理办法，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设

32、备。第十条 乙方使用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。第十一条 甲方对在安全检查中发现的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必须无条件遵从。第十二条 甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚，罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。第十三条 甲、乙双方要不断总结分析安全生产

33、形势，对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的，甲方应予表扬和奖励。第十四条 乙方人员进入施工现场，必须遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场安全管理规定，在施工现场必须做到：（一）进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。（二）必须执行交底规定的安全技术措施，未经交底禁止作业。（三）从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。（四）必须服从现场管理人员的指挥和管理。（五）禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。（六）高处作业必须正确使用安全带。（七）楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。（八）明火作业必须开

34、具动火证，按规定清理周围易燃物，有防火措施及看火人。（九）禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。（十）非电工禁止进行电气作业。（十一）禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。（十二）禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。（十三）禁止容留外部人员留宿。第十五条 事故处理（一）属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方职工及家属。（二）属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成

35、的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款；亡人事故每死亡一人处罚三十万元。第十六条 当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。第十七条 本协议自签订之日起生效；本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。第十八条 其它事宜：第十九条 本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方盖章：乙方盖章：甲方代表：乙方代表：协议签订日期： 年 月 日安全生产协议书 篇7发包人：_承包人：_鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方根据中

36、国安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。1.管理目标遵守建设工程安全生产管理条例的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.2.发包人权利和义务2.1 权利(1)监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。(2)检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。(3)根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。(4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。2.2 义务(1)协助承包人做好施工前的安全教育和考核。(2)配备安全

37、巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。(3)介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。(4)定期召开安全工作会议。3.承包人义务(1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。(2)根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。(3)严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。(4)对特殊的工

38、程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。(5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。(6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。(7)要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。(8)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。(9)施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告发包人，并要求施工单位负责保护好现场。(10)承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，

39、除依法由第三人承担责任的外，均由承包人承担相应的责任。4.安全措施4.1 施工环境按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，将所有基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立严禁攀爬、防止触电的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。4.2 设备安全设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用;对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动

40、监督部门认可的安全员方可投入使用。4.3 消防管理按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。4.4 安全用电始终严格执行建设部施工现场临时用电安全技术规范(jcj48-88)的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行一机、一闸、一保护制，照明、动力分别设置，采用tn-s接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工

41、作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用拖板和乱接乱拉行为。5.事故处理发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据企业职工伤亡事故报告处理办法和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。6.本协议于_年_月_日双方签字盖章后生效。本协议一式二份，甲乙双方签订后各持一份。发包人(盖章)：_ 承包人(盖章)：_代表(签字)：_代表(签字)：_年_月_日_年_月_日安全生产协议书 篇8总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：工程名称：为

42、了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照中华人民共和国安全法、中华人民共和国劳动法、建设工程施工现场管理办法、安全生产领导责任追究规定及生产安全事故划分试行办法等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。一、甲方的权利、责任和义务：1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时

43、进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，

44、清除出场。8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。二、乙方的权利、责任和义务：1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。5

45、、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责。10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、