(完整版)信报箱制作安装合同.doc

1、*项目*期*楼信报箱制作安装施工合同（主要条款）甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同以资共同遵守。第一部分 专用条款第一条 工程概况1.工程名称：2.承包方式：3.工程地点：4.工程内容：5.监理单位：总 监：6.甲方代表：7.乙方代表：第二条承包范围信报箱制作、安装、验收。包括材料采购，制作、包装、运输、现场安装、产品自检、交工前的成品保护、工程验收、质保期内的保修等。第三条合同价款信报箱单价*元/户，共*户，该价款包括但不限于制作、运输

2、、安装、税金、二次搬运费、风险费等全部费用。合同总价暂定*元，大写：*万元整。第四条 合同工期计划开工日期为*，工程总工期*日历天。如果开工时间有变，以甲方或者监理工程师下发的开工令为准。第五条 技术及图纸要求1.甲方向乙方提供施工图纸*套。2.门板镜光板反蚀刻（0.8mm镜面不锈钢），间隔条为0.8mm镜面不锈钢，侧面为0.8mm不锈钢砂光板，内部隔板、背板为0.6mm镀锌板。3.图纸主要技术要求：第六条 质量标准1. 工程质量标准：达到*标准。2. 工程验收标准：第七条 付款方式工程款采用银行转帐方式，乙方在每次申请付款前必须出具完整而且合法的工程款发票、付款申请书等资料，在支付95%结算

3、款时必须提交全额工程款发票。1.全部安装完毕、经验收合格后，支付至该楼号总货款的80%。2.竣工验收完成、结算完毕，支付至该楼号总货款的95%。3.剩余5%质保金，在质保期满无质量问题，一次性付无息清。4.施工中水电取费方法：施工、生活水电费由乙方与现在工程总包单位协商解决，费用由乙方承担。第八条 工程竣工结算结算价=工程量*合同综合单价。工程量以甲方工程部、监理公司、主体施工单位和乙方四方书面确定为准。未经四方确认的工程量不予计取费用； 第九条 质保期本工程质保期*年，自甲方验收合格之日起开始计算。第十条 履约保证金额度1. 本工程履约保证金*元，（大写：*万元整）作为乙方履行合同的担保。2

4、. 履约保证金在工程正式交工验收合格后，凭招标人开据的专用收据，无息退回。第十一条 合同附件附表：信报箱汇总表楼号品牌规格型号单位数量单价(元)总价（元） 第二部分 通用条款第一条 甲方责任1. 向乙方提供施工图纸，组织图纸会审和设计技术交底，协调总包关系；2. 对工程质量进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜；3. 负责协调提供电源、水源接口；4. 负责提供水准点与坐标控制点，并对其准确性负责；5. 执行合同并督促监理方及时做好质量和进度的控制工作；6. 按照合同约定支付工程款。第二条 乙方责任1. 接受甲方组织的施工图纸或施工工艺说明的现场交底，拟定施工方案和工程进度计划。工

5、程施工过程中发生变更，乙方必须无条件根据甲方要求进行施工；2. 开工前5日内乙方需将拟定的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划上报监理审核，并经甲方确认后实施；3. 乙方应承担施工现场的安全保卫及夜间现场照明、施工场地交通、环卫和施工噪音管理等工作。由于乙方现场管理不善等原因造成的施工事故，乙方承担全部责任，并负责赔偿由此给甲方造成的一切损失；4. 乙方应对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木进行保护。需采取特殊措施时应经甲方批准后实施，发生的费用由甲方承担。因乙方未采取措施及其他乙方原因造成的损失由乙方自行承担赔偿责任；5. 按要求组织施工，在保证质量的前提

6、下按期完成任务，同时在施工过程中应随时配合甲方及监理抽检；6. 乙方应接受甲方所委托的监理单位的监督、检查；严格执行施工验收标准、规范、安全操作规程，做好各项质量检查记录；7. 乙方应按照相关规定做好施工现场安全生产、文明施工、清洁卫生工作并承担相应责任；8. 施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；9. 负责工程竣工验收前的成品保护工作，负责工程所需材料的保管工作，并承担相应的费用；10. 积极与工程总包单位配合，整理好各类相关资料，按照甲方及有关部门要求的标准、时间提交竣工验收资料。11. 组织好承建工程的验收工作，参与竣工验收、编制工程结算；12. 施工

7、用水、用电费由乙方自行承担。第三条 关于设计变更及现场签证管理的约定1. 乙方作为一个有经验的承包商，对施工图纸不明确、明显错误的地方乙方应及时发现并提前一周向甲方提出确认，未经甲方确认，不能擅自施工。否则，由此造成的工期、费用损失由乙方自行承担；2. 施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则，由此造成的工期、费用损失由乙方自行承担，同时甲方有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失；3. 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。甲方同意采用乙方合理化建议，甲方可根据所节省的费用或获得的利益给予乙方适当的奖励；4. 设计修改通知单、工程技

8、术联系单、 技术核定单必须经甲方规划设计中心总经理签字认可，并且盖有技术专用章；未经签字、盖章认可，不得视为变更的有效凭证，乙方不得执行；5. 设计修改通知单、工程技术联系单、技术核定单在施工完成后14日内，必须办理变更实施现场确认单后（格式：附录三）方可计入工程结算；6. 监理单位收到变更实施现场确认单3日内，核实变更发生的真实性；7. 甲方工程部收到变更实施现场确认单2日内，对变更发生的真实性、合理性进行确认，转送甲方项目成本部；8. 现场签证必须经甲方项目公司总经理签字认可，并且盖有甲方项目工程部公章方为有效；否则，不得作为索赔的有效凭证，不计入工程结算；9. 设计变更及现场签证引起的费

9、用增加不随工程进度款支付，在结算完成时随结算付款节点一次性支付，并执行合同优惠率。第四条 关于工程结算管理的约定一、工程竣工结算条件1. 施工前必须签订施工合同；2. 工程质量达到合同约定的验收标准；3. “工程竣工验收技术资料”满足现行规范要求，且完整、清晰、准确；4. 竣工结算资料完整、合格；5. 乙方已将工程现场移交甲方并办理完毕移交手续。二、结算所需资料工程竣工验收合格后一个月内，乙方需提交竣工结算资料和工程结算书至项目工程部，包含：1. 工程竣工验收合格单一份；2. 合同文本一份；3. 经甲方项目工程部经理签字认可，并且盖有甲方项目工程部公章的竣工图一套。4. 设计修改通知单、工程技

10、术联系单、技术核定单资料一套及明细清单一份；5. 变更实施现场确认单一套及明细清单一份；6. 现场签证一套及明细清单一份；7. 涉及费用调整的工程通知单、工程罚款单一套；8. 施工方结算书一份，须施工方签字盖章；9. 必要时需提交相关隐蔽验收资料。以上资料全部由乙方提供，乙方应保证资料的真实性、完整性，甲方有权对其真实性、完整性进行审核确认，经甲方审核确认后方可进入结算程序。 第五条 关于工期的约定1. 合同开工时间按照甲方项目工程部或者监理工程师下发的开工令为准；乙方应按照合同要求的工期施工，若工程进度滞后超过10天，甲方有权单方面无条件终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。2. 工期顺延

11、：如遇下列情况之一，经甲方确认，乙方可顺延工期：（1）因不可抗力、甲方或主体施工单位所造成的工程延误，工期顺延（以监理、甲方签字确认的签证单为准）；（2）非乙方原因导致的停水、停电造成停工，且停水、停电连续影响8小时以上；（3）因重大设计变更或甲方原因造成停工，经合同双方确认后，工期顺延；（4）甲方提供的现场条件不符合施工要求，需要停工整改。如遇下列情况之一，工期不予顺延：（1）因乙方原因造成的停水、停电造成停工；（2）因乙方施工质量不合格，造成的工程返工整改，维修；（3）因乙方劳动力组织不到位，造成工程进度缓慢；（4）乙方拖欠工人工资，造成进度缓慢或停工；（5）其他非甲方原因造成的工程延误。

12、第六条 质量与检验1. 本工程承包方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，工程竣工验收后，质量如达不到投标须知和图纸设计的质量标准，承包方须整改至合格为止；2. 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担；3. 工程施工样板先行，样板经甲方及监理工程师确认后方可批量生产、安装。 乙方应严格按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方和监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。4. 乙方安装完毕后进行自检，自检合格后7日内提交验收报告，由甲方组织参建有关各方进行验收；

13、5. 甲方收到竣工验收报告后7个工作日内组织有关单位验收，并在验收后7个工作日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；6. 因特殊原因，甲方要求部分工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。第七条 有关安全生产的约定1. 乙方在施工期间应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，对其施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的人身安全负责；2. 由于乙方及其乙方委派、雇佣的工作人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担相应的责任。第八条 违约责任1. 未经甲方同意，乙方不得将所承包

14、工程转包或再次分包。如发现转包、再次分包，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金；2. 由于乙方原因，逾期竣工，超期5日以内（含5日）乙方每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；超期5日，每逾期一天，乙方应向甲方支付千分之二的违约金；超期10日以上（含10日），甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金；3. 关于所用工程材料，若经甲方抽查，材质达不到合同要求，甲方除要求乙方无条件返工外，可视情节轻重要求乙方支付相当于返工材料5-10倍的违约金；4. 乙方严重违反合同约定导致合同目的无法实现的，甲方有权随时无条件单方终止本合同；5. 甲方应按

15、照合同约定付款节点支付工程款，逾期付款，按银行同期利息支付违约金。第九条 维修、服务1. 本合同项下的工程质保期自竣工验收合格之日起计算；2. 在保修期内，若在正常使用情况下发生的损坏由乙方无偿更换或维修，直到合格为止；3. 保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后市内24小时派人到达现场核实，并在合理时间内完成维修。乙方在接到甲方维修通知后24小时内指派工作人员到达现场，或维修结果连续两次未得到业主或甲方认可的，甲方有权另行安排人员维修，发生的费用由乙方承担，从留存的质保金中扣除；4. 保修期间内，乙方定期回访听取甲方和业主的意见，并及时予以反馈。第十条 关于履约保证金返还的约定1. 交纳履约保

16、证金的项目，若发生如下条款约定的任何一种情况，乙方所交纳的履约保证金不予退还。给甲方造成的损失超过履约保证金的金额，甲方有权要求乙方承担赔偿并从应支付给乙方的工程款中扣除。（1）乙方原因发生的重大安全事故(按现行相关文件规定四级及其以上安全事故既为重大事故)；（2）乙方原因造成的工程质量不合格或采购进场的材料设备不符合合同约定，返工重做后经验收仍不合格或不按甲方要求退场或退场后重新采购进场的材料设备仍不符合合同约定；2. 交纳履约保证金的项目，履约保证金的有效期到本合同竣工验收合格，相关交接手续完成后十四日内无息返还；3. 乙方在办理履约保证金退款手续时，需提交工程验收单复印件，并经甲方项目工

17、程部经理签字确认，同时提交甲方之前出具的财务收据，由甲方履行相关退款手续；4. 特殊情况处理：（1）如若乙方收据丢失或损毁，需提交声明材料，并加盖单位公章确认（声明（一）格式：附录四）；（2）如若退款单位名称与乙方单位名称不符，需乙方提交相关声明材料，并阐述不符原因，由乙方单位加盖公章确认（声明（二）格式：附录五）。第十一条 工程现场管理要求1. 乙方项目经理、项目技术负责人必须常驻现场（项目经理保证每周有五天的工作时间在施工现场），并按时参加各方召开的会议。未经甲方同意，乙方不得擅自调换项目经理、项目技术负责人及其他现场主要管理人员；2. 乙方必须努力保证在整个施工工期内无人员伤亡安全事故，

18、因乙方原因发生安全事故，其全部责任及经济损失由乙方承担；3. 乙方项目经理、技术负责人应参加每周一次的工程例会，对施工质量、进度等要求协调事宜进行书面汇报，并对下周进度、质量提出布置和要求；4. 乙方与甲方、监理联系均以书面文件为准。第十二条 合同组成及解释顺序1. 合同专用条款2. 合同通用条款3. 中标通知书4. 招标文件及招标答疑5. 投标书及其附件6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 未尽事宜经双方洽商、变更的书面协议或文件，同样视为本合同的组成部分。第十三条 争议或纠纷处理1. 本合同在执行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。协商不成，任何一方均有

19、权在工程所在地法院提起诉讼； 2. 发生争议后，除非出现下列情况的，乙方不得擅自停工，应当保持施工的连续性，并做好已完工程的保护工作：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为对方接受；（3）法院要求停止施工。第十四条 不可抗力1. 不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在二十四小时内书面向甲方通报灾害情况。不可抗力发生后五天内向甲方提交正式情况报告及清理、修复的费用详单。如灾害系连续发生,乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件；2. 因不可抗力造成工期迟延，工期顺延。不可抗力包括如下内容：（1）战

20、争、动乱、空中飞行物坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾；（2) 六级以上的地震；（3）六级以上大风、暴雨（24小时内的降雨超过50毫米）、持续五天以上的大雪。3. 因不可抗力发生的费用约定如下：（1）工程本身的损失由甲方承担；（2）人员伤亡由所属单位负责,并承担相应费用；（3）造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担；（4）所需清理和修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。4. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。第十五条 职务廉洁在本合同形成及形成后的任一过程或阶段中，乙方及其任一工作人员或关联人员不得采用任何有违职务廉洁的行为，对甲方的工作人员进行行

21、贿、变相行贿或斡旋行贿，若被发现乙方确有上述情形，甲方可以解除合同，并且不给予乙方任何经济赔偿。甲方审计部投诉电话：86123759，投诉邮箱：meijing_shenjibu 第十六条 其他1. 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章后生效；3. 本合同内容执行完成后即行失效；4. 作为合同附件，与本合同具有同等法律效力；5. 本合同签约时间：6. 本合同签约地点： 本页以下无正文。甲 方：（公章）甲 方：（公章）地 址：地 址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：附录一变更实施现场

22、确认单施工单位：编号：XX楼土建（安装）001XXX工程名称原指令单名称编号内容：建设单位意见： 监理单位意见： 施工单位意见： 注：该变更实施现场确认单按工程名称、楼号、土建、安装分别连续编号。附录二声 明（一） （招标人名称）：我单位在参加贵司 （招标项目名称）的招标、投标过程中，由于 （丢失/损毁原因），不慎将收据（丢失/损毁）。请贵司将该项目所递交的 元，（大写： ）投标保证金退还至以下账户。由此产生的一切经济纠纷均由我方承担，与贵司无关。开户名称： 经办人： 身份证号码： （附身份证复印件） 投标单位名称：（公章） 年 月 日附录三声 明（二） （招标人名称）：我单位在参加贵司 （招标项目名称）的招标、投标过程中，由于我方 （名称不符原因），导致本次投标名称与退款单位名称不一致。请贵司将该项目所递交的 元，（大写： ）投标保证金退还至以下账户。由此产生的一切经济纠纷均由我方承担，与贵司无关。开户名称： 经办人： 身份证号码： （附身份证复印件） 投标单位名称：（公章） 年 月 日