建设工程设计合同英文版(DOC 9页).docx

1、建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同 编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人:设计人:签订日期:中华人民国建设部国家工商行政管理局鉴制发包人：设计人：发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民国合同法中华人民国建筑法建筑工程勘察设计市场管理 规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号建设规模设计阶段及容每平方包干设分项目名称层数建筑面积（m2）施工图万案初步设计米单价（元）计费（元）1

2、室精装潢设计VVV2建筑外观设计VVV合计设 计 容一、 上述工作围经双方商定以兀作为包干价，结算不予以调整二、设计容包括以上空间围的天花、地面、立面，固定与活动家具、卫生洁具、灯饰灯具、五金配件、布艺设等的装饰设计或选型。以及以上空间围的室 照明电系统和室给排水支管系统的平面设计。三、厨房设备设施、专业舞台灯光音响、空调、消防、弱电及环保设备设施等 专业设备工种的设计不包括在本合同。四、本设计费不包含图纸图章费用，如需报建加盖图章，双方另行商议费用。第三条发包人向设计人提交的有关资料及文件序 号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1全套原建筑设计初步设计文件1合同签订三日2全套原建设设计的建施

3、、结施、设 备安装施工图等以及电子文件各1合同签订三日3设计任务书（含经营布局的各类指 标性数据）1合同签订三日4政府有关立项批文等资料文件1合同签订三日第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序 号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1概念性方案设计文件1合同生效后7个工作日2正式方案设计文件1概念性方案经发包人批准确 认后10个工作日3施工图设计文件1正式方案经发包人批准确认 后30个工作日说明：以上各阶设计文件成果容详细如下:一、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版的经营流通关系和总体设计风格的取向1式

4、1套，A3A4规格。主要反映平面功能二、正式方案设计文件：1、各层各区域正式平面图 1套；2、 各重点部位电脑透视效果图共，以表达设计意图清楚为原则（具体视点 位置由发包人另文指定）；3、设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成册， A3规格，1式1本，另提供经装裱的 A3-A1规 格效果图1套供展示用。三、施工图设计文件：1、 室装修施工蓝图（平、立、剖和节点大样）1式2套2、 施工图电子文件1份第五条本合同设计收费为元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%本合同签订当日第二次付费40%提交正式方案文件后当日第三次付费3

5、0%提父全部施工图后当日第四次付费20%工程完工验收合格或本项目投入营运（两者以先到为准）当日第五次付费说明:1 、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的容，在规定的时间向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关 标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延； 超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误

6、，或所提 交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补 充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设 计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、 计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件 不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的

7、项目，如发生以上情况，发 包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行 工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计围、容相关的国家技术标准与规。6.2.3 设计合理使用年限为 超年。6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据 审查结论负责对不超出原定围的容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付 设计资料及文件

8、，本所项目幵始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年项目尚未幵始施工，设计人仍负责上 述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提 交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包 人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未幵始设计工作的， 不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实 际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计 费的全

9、部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费， 每逾期 支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过 15 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级 或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定 支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于设计人 员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损 失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔 偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 1.2%。7.4 由于

10、设计人自身原因， 延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件 的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1 设计完成后，在合同的施工期（装修施工开始后 240 天），设计人应派出 项目设计师，按照平均每周 12 次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务 容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、 施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出 意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收（以上服务与 施工监理责任无关） 。如

11、乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问 题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方 应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图， 由发包人自费向有关 出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程 设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中， 如有建筑材料、 建筑构配件和设计， 应当注明 其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要 设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。8.4 发包人委托设计

12、人配合引进项目的设计任务， 从询价、对外谈判、 国外技 术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。考察费 用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承担本合同容之外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7 本合同发生争议， 双方当事人应及时协商解决。 也可由当地建设行政主管 部门调解，调解不成时，双方当事人同意由市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同 中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10 双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行 完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电 报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12 其它约定事项1.2.3.4.5.邮政编码：邮政编码：发包人名称（盖章） ：设计人名称（盖章） ：法定代表人（签字） ：法定代表人（签字） ：委托代理人（签字） ：委托代理人（签字） ：住 所：住 所：电 话:传 真:日 期:电 话:传 真:日 期: