建设工程检测合同(DOC 20页).doc

1、 建设工程检测合同项目计划名称： 工程名称：发包人：合同编号：检测单位（承包人）：合同编号：签订日期 ：201年 月 日目 录第1篇 合同协议书第2篇 中标通知书第3篇 合同条款第4篇 工程建设项目检测廉政责任书第5篇 技术条件及检测要求第6篇 招标文件（含答疑澄清文件及服务清单）第7篇 投标文件及其附件第8篇 已标价的检测服务清单第9篇 组成合同的其他文件第1篇 合同协议书项目名称： 一、检测任务范围：1.工作内容：2.服务周期：从检测单位进场至所有服务项目完成为止。服务周期为 天。部分检测内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。 二、本协议书于2018年 月 日由

2、广州市中心区交通项目领导小组办公室 （以下简称“发包人” ）为一方与 （以下简称“检测单位” ）为另一方签订。三、鉴于发包人已确认检测单位履行 服务项目检测服务，对本检测项目的工程质量全面控制，并已接受检测单位为履行该项服务所提交的投标书，明确双方在合同期间的义务、责任和权利，兹就以下事项达成协议：1、本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义。2、下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。（1）合同实施期间双方签订的补充或修正文件；（2）本合同协议书； （3）中标通知书；（4）合同条款；（5）技术条件；（6）图纸；（7）招标文件（含答疑资料）；（8）投标

3、文件及其附件；（9）已标价的工程量清单；（10）组成合同的其他文件。3、基于下文提及的发包人对试检测单位的支付，检测单位特在此立约：保证遵照本协议书的规定履行服务。4、本合同为综合单价包干合同，合同总价暂定为人民币（小写）：￥ 元（大写）： 。包括完成本合同项下的所有工作内容所需要的直接和间接的一切费用。5、工程结算时，按经监理和发包人确认以后实际完成工作量及本合同综合单价进行结算。如发生变更，变更办法执行检测期间适用的建设行政主管部门变更管理办法。在整个合同实施期间，项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不因任何原因而进行调整。最终合同结算价以市财政局或项目主管单位审核为准。6、检测单

4、位与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”在签定后非经发包人同意不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。7、本合同正本一式贰份，发包人、检测单位各执一份；副本十二份，发包人执六份，检测单位执六份，具有同等法律效力。业主单位： 检测单位：（盖章） （盖章）法定代表人： （签字或盖章） 法定代表人： （签字或盖章）单位地址：广州市越秀区东风中路318号15-16楼 单位地址： 联系人： 联系人： 电话： 电话：邮政编码： 510030 邮政编码： 开户银行：帐号：第2篇 中标通知书第3篇 合同条款1、定义下列词句和用语，

5、除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：1.1项目：发包人建设工程和委托检测单位提供检测的对象。 1.2工程名称： 服务项目 。1.3服务：检测单位根据检测合同承担的工作，亦称检测服务。1.4发包人：委托检测单位提供检测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程发包人为：广州市中心区交通项目领导小组办公室 。1.5检测单位（承包人）：受发包人委托提供检测服务并具有检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本合同检测单位为： 。1.6一方：发包人或检测单位。双方：发包人和检测单位。1.7检测合同：发包人与检测单位之间为实施、完成并保证本工程检测服务所订立的合同，由合同协议书中规定各部

6、分内容组成。1.8投标文件：被发包人认可并接受的检测单位提交的检测项目投标书。2、检测单位的义务2.1检测服务的义务：检测单位必须按照如下规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。2.1.1检测服务的依据：市政工程相关的检测规程及其工程质量检验评定标准、本合同内的技术条件，若市政工程中没有检测标准可按建筑工程相关标准执行；发包人和检测单位签订的正式合同、协议书及附件；政府和发包人的其他指令。2.1.2检测服务范围：由发包人指定的具有质量监控的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和检测项目。2.2检测服务质量：2.2.1检测单位必须按照国家、省、市市政建筑相关的检测规程及其工程质量检验评定

7、标准、本合同的技术条件来开展进行检测工程；每次进场开展工作前，须先向驻场监理登记报备，作业时须有监理旁站并由监理对工程量进行确认，发包人有权将每次进场监测报备表及对应监测数据作为支付服务费的依据。无进场记录的检验数据将不予承认，作业完成后数据应有一份报监理留档。由于检测单位原因造成的停工、返工、窝工，由检测单位自行承担全部责任并不得向发包人和建设单位收取其他费用。2.2.2在签署合同后的5个工作日内向发包人提交检测工作方案，并按发包人要求组织专家评审，经审批后实施，检测数据应按市建委文件要求实施实时上传。2.2.3检测工作需在发包人提供经发包人和监理确认的相关资料后24小时内到场检测，并在发包

8、人指定的时间内按质按量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按发包人要求在规定的时间内到达现场进行检测的，则每违约一次扣罚5000元。在完成检测的1天内（经发包人许可3天内）将检测结果以电子文件或书面形式通知现场监理人员及发包人，并完成检测工程7个工作日内出具初步检测试验报告，报告一式三份交监理工程师签验，10个工作日内提交最终成果报告，报告一式捌份，检测单位对所提交的报告及技术数据负责；若未按时提交，将按合同额10%予以处罚，同时将上报市建委，予以不良业绩记录登记与通报。2.2.4提交的检测试验报告应具有法定效力。2.2.5由于检测单位原因造成工程检测返工或增加工作量，发包人不另外支付。2

9、.2.6如果检测结果不合格，检测单位有义务及时通知监理负责人和发包人。在未收到发包人书面意见前，检测单位有义务提醒施工单位必须得到发包人同意继续施工的通知方可进行下一步工序2.2.7发包人要求检测单位必须参加的会议，检测单位必须安排发包人要求的人员到会，未经发包人同意不到会者，累计超过5次（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），发包人有权按1000元/每人次对检测单位进行追加处罚。2.2.8本合同完成后，检测单位应提交一份完整的检测成果报告及与发包人进行现场核算。2.3检测人员2.3.1检测人员必须能够适应检测合同规定的检测服务工作，其全部检测人员的资质在投标文件中详细描述并得到发包人的认可。

10、检测人员必须如实按投标人员组织架构人员配备，若出现冒名顶替、弄虚作假，发包人将有权调整检测工作量，并按合同额20%罚款，同时上报市建委，予以不良业绩记录登记与通报。2.3.2为了履行检测服务，检测单位应在投标文件中指定一名授权代表与发包人的授权代表建立工作联系，该授权代表同时为本项目现场负责人，本工程授权代表为 。2.3.3发包人有权以书面形式要求检测单位更换不能按照检测合同的规定履行检测合同的检测人员，对违反检测合同对发包人或工程造成损失或不良影响的检测人员，发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。2.3.4即使是发包人要求或同意更换的检测人员，

11、其代替的检测人员的资质仍应得到发包人的认可。2.3.5检测单位违法转包或未经过发包人同意，擅自分包或者违法分包工程的，自发布工程处罚通知书之日起发包人将按广州市住房保障办公室等六家单位关于建立严重失信行为联合惩戒机制的公告（穗铁企【2017】51号）文的精神，停止检测单位在六家单位一年的投标资格。2.4保密未经发包人的书面同意，检测单位不得泄露与本项目、本工程、本检测合同有关的资料。2.5在合同执行期间，如发包人委托其他建设管理单位承担本工程部分工程建设管理工作的，检测单位必须按本合同约定接受建设管理方授权范围内的管理。如发包人发现检测单位不服从管理的，按本合同约定的违约责任进行处罚。3、发包

12、人的义务3.1检测工作条件发包人按照招标文件的约定，检测单位自行解决提供履行服务所必须的工作必要设施。其费用已列入投标报价。3.2资料发包人按照招标文件的约定，发包人在检测合同生效之日3天之内，向检测单位免费提供与检测服务有关的资料。3.3代表发包人指定一名授权代表 与检测单位的授权代表建立工作联系，更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知检测单位。3.4.授权通知发包人必须将履行检测服务的检测单位及发包人授予检测单位的权利，及时用书面形式通知监理单位和施工单位。4、责任和保障4.1检测单位的赔偿责任检测单位违反合同的规定，或因其职员失职、渎职并因此造成发包人的经济损失，应根据其所承担的责任

13、向发包人赔偿，直至终止合同，追究责任。检测单位对第三方责任造成的任何经济损失，依法向项目所在地人民法院提出诉讼，并根据诉讼结果承担责任。如果检测单位与发包人或第三方对有关经济损失负责任或连带责任时，应按比例计算赔偿。检测单位的上述责任赔偿，应按照下列的规定办理：赔偿金 = 投标报价检测单位应承担责任的比例另外，检测单位的赔偿上限不超过该次检测项目（即造成经济损失这一分项工程检测项目）投标报价的3倍。4.2发包人的赔偿损失发包人违反检测合同的规定并造成检测单位经济损失的，将据实向检测单位赔偿：赔偿金=检测单位的直接经济损失（贴偿上限不超过合同价）4.3赔偿责任的期限发包人或检测单位任何一方向另一

14、方要求的经济赔偿，都应在赔偿事件发生后以书面形式提出索赔。4.4保障检测单位在不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障检测单位免受因履行本检测合同而引起的外界干扰。4.5违约责任：（1）检测单位未能按时完成结算资料的编制除非甲方同意外，检测单位按每延后一天罚1000元/天。（2）检测单位不按合同约定履行义务且擅自终止合同的，按以下约定处违约责任：检测单位已完成的服务工作但发包人尚未支付的服务费，发包人将不再支付该部分服务费用。列为不良行为黑名单和“严重失信行为联合惩戒对象”，一年内不得参与“严重失信行为联合惩戒” 机制联盟单位所有项目的投标。5、检测合同的生效、终止5.1检测合同的生效检测合

15、同生效的时间，以双方签字盖章并承包人提交了履约保证金之日起计。5.2检测合同的终止 检测合同的终止和失效的时间，为本合同项目的服务完成及结算完成后为止。检测合同失效后，双方均不再受本合同的约束。5.3转让和分包5.3.1没有另一方的书面同意，任何一方不得将本检测合同规定的义务、责任和权利予以转让。5.3.2没有发包人的同意，检测单位不得将检测服务的任何部分予以分包。6、检测服务的费用和支付6.1检测服务费用6.1.1检测服务费用的计算方法和内容按照招标文件中的约定及投标文件的投标报价，本招标工程的检测服务费采用工程量清单计价办法。6.1.2任一细目(分部分项工程)工程量变化，无论其单项变化的大

16、小或各项变化总和的大小都不应改变综合单价。6.1.3本项目合同约定下浮率为 45 %，投标报价/优选报价/委托报价下浮率为 %。6.2检测服务费用支付方式和时间6.2.1发包人按广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法、广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引的通知（穗建计【2012】686号文）及相关规定，并按市建委工程实施期间适用的工程款支付管理办法进行支付。6.2.2检测服务费用按月支付。检测的计量和支付证书经发包人授权代表确认以后，发包人支付当期的检测服务费，最多支付至累计完成工作量80%，结算前最多可支付至累计完成工作量的80%，最多不超过合同价的80%。6.3工程结算及结算

17、款支付：6.3.1工程结算时，经发包人确认实际完成检测工作数量以及项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不得调整。6.3.2检测单位在工作完成后60天内编制结算书交监理工程师核查确认，监理于30天内完成审核，再报发包人审核，后送项目结算终审单位审定，发包人按照广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法支付剩余结算款。6.3.3若本合同项目被审计机关纳入审计的，则双方同意以审计机关出具的审计报告作为最终结算依据；若审计机关出具的审计报告与甲、乙双方的结算数额不一致的，甲、乙双方应根据审计机关出具的审计报告进行多退少补。6.4货币及支付方式发包人支付检测单位履行检测服务的费用的货币为人

18、民币。在规定的支付期限以人民币的形式转帐结算。7、新增项目7.1在实施过程中，只有发生了下列情况或另有约定的，可作为新增项目进行计算。7.1.1经发包人另行确定的本项目合同内容以外的其他检测项目。7.2新增项目内容，应维持投标报价水平，具体计算办法如下规定并依次取用：7.2.1套用单价项目：工程清单已有的项目单价套用相应的项目单价；7.2.2换算单价项目：工程清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；7.2.3不属上述情况属新增单价项目，单价按以下方式确定：（1）优先参照2002年工程勘察设计收费标准、广东省交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费标准表（粤价函【2012】1490号）等收费

19、文件并下浮，新增单价=收费文件单价（1-合同约定下浮率）（1-投标报价/优选报价/委托报价下浮率）【注：合同约定下浮率为 45 %，投标报价/优选报价/委托报价下浮率为 %】（2）若第（1）点所述收费文件中均无适用的单价，则由发包人、监测单位双方结合市场价格协商确定，承包人须提供详细的单价分析表（含单价构成、消耗量及价格）和现场实际作业的影响等资料作为支持依据。7.2.4是否属新增单价项目由发包人确定；7.2.5对于发包人确定的新增项目，检测单位应不得推诿。8、其他8.1合同双方的关系互为权利和义务主体，双方应遵守平等互利、协商一致的原则履行本检测合同。发包人和检测单位均应按照检测合同公正地行

20、使权利和全面履行自己的职责。8.2语言和法律检测合同使用的语言为汉语，检测合同遵循中华人民共和国法律和地方法律。8.3利益矛盾未经发包人书面同意，检测单位不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。8.4通知本检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方采取何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。8.5版权8.5.1对检测单位拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同项目中使用或复印。但未经检测单位的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。8.5.2检测单

21、位有权出版与本项目有关或本工程检测服务有关资料，但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利，专有技术以及经济情报。9、争端的解决9.1双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，双方当事人同意通过甲方所在地法院诉讼解决。 9.2发生争议后,相关费用的承担。 9.2.1因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。 9.2.2若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求

22、（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。9.2.3甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。”合同附件：工程试验检测项目综合管理规定1、关于人员配置和进场检测1.1试验检测单位应在合同签署后，检测项目实施前将拟投入本工程的试验检测人员名册、资质证明、各人分管项目编制成册（附姓名、近期照片、身份证、手机号码），一式两份报发包人驻场代表和监理工程师备案。

23、以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。服务本工程的人员须与投标文件承诺人员相符并随时接受建设管理单位检查。若项目负责人未按建设管理单位要求参加会议，累计超过5次（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），发包人有权按1000元/每人次对承包单位进行追加处罚，且发包人保留向建设行政主管部门报告项目负责人不良行为（不能履约）以及请求停止检测单位年度备案权利。1.2因特殊情况必须中途更换人员，试验检测单位须以书面形式说明原因,建设管理单位同意，且替换人员资历不得低于被替换人员。如在未知会或未取得发包人单位批准的情况下，试验检测单位私自更换服务人员，一经查实，发包人或建设管

24、理单位有权按合同价的2%最高不超过人民币2万元每人次作为处罚并直接报建设行政主管部门停止检测单位年度备案。1.3试验检测服务人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查。同时应穿戴相应的安全防护用品，服从施工现场的安全管理。2、关于检测的实施21发包人有义务也有责任要求施工单位为试验检测单位提供相对良好的现场检测环境，如：便利的进出场道路，安全的检测场地、相关的技术资料。22试验检测单位不得以任何形式要求施工单位无偿完成本属于试验检测费用包括的某些前期准备工作。如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的，应知会发包人代表、监理工程师，并且施工单位的配合措施应是代价合理的有偿服务，如试验检测单位违反本条规

25、定，发包人有权扣除该次该项全部服务费用，并对相关单位责任人作出通报批评等处罚措施。23试验检测单位须按照发包人指定的时间内及时、有效地完成相应检测任务。如属人员、设备、材料等投入不足等原因导致迟滞工程进度的，发包人有权另行委托具同等资质条件的检测单位实施剩余检测工作，发生费用在合同款内扣除抵付。3、关于检测报告的提交和真实性31检测单位应按合同条款中相关规定及时提交检测结果或试验报告给监理工程师签验。如因不能及时提交检测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行，发包人有权按合同价的10%最高不超过人民币10万元每次进行处罚并保留向建设行政主管部门报告其不良行为的权利。32检测单位须向发包人

26、提交完整书面检测报告与电子文档，否则发包人有权按照合同要求扣除相应资料费。33检测单位提交的检验报告必须真实、有效。如有弄虚作假行为，一经查实，发包人将有权单方面解除合同，所完工作不予确认，并保留上报建设行政主管部门取消检测单位资质权利。第4篇 工程建设项目检测廉政责任书项目名称： 服务项目 项目地址： 发包人： 承包人： 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目检测工作委托方于服务方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条 甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关

27、于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目第三方检测合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、检测项目的规章制度。（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单

28、位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程第三方检测合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在检测工作中使用某种产品、材料和设备。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策

29、，尤其是有关检测的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条 违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关

30、追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条 本责任书作为工程第三方检测合同的附件，与工程第三方检测合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。发包人：（盖章） 承包人：（盖章）法定代表人： 法定代表人：第5篇 技术条件及检测要求一、技术标准、规范汇总依据本项目设计文件的要求，本次招标检测技术服务须达到但不限于下列现行

31、主要的中华人民共和国以及省、市或行业的检测技术标准或规范的要求：1、建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014；2、建筑地基基础检测规范（DBJ15-60-2008）；3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；4、建筑地基处理技术规范（JGJ79-2012）；5、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202 -2002）；6、工程测量规范GB 50026-2007；7、建筑变形测量规范JGJ 8-2007；8、建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012；9、建筑基坑支护工程技术规程DBJ/T15-20-97；10、混凝土结构试验方法标准GB/T 50152-2012；11、建

32、筑结构检测技术标准GB/T 50344-2004；12、混凝土结构设计规范GB 50010-2010；13、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011；14、钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03：200715、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02：200516、混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程DBJ/T 15-35-200417、混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013；18、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002（2011年版）；19、公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004；20、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计

33、规范 JTG D62-2004；21、公路桥涵地基与基础设计规范 JTG D63-2007；22、公路桥涵钢结构及木结构设计规范 JTJ 025-86；23、公路桥梁技术状况评定标准JTG/T H21-2011；24、城市桥梁检测技术标准DBJ/T15-87-2011；25、预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准TB/T 2092-2003；26、公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程） JTG F80/1-2004；27、城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008；28、大跨径混凝土桥梁的试验方法（交通部公路局.1982）；29、广东省城市桥梁检查和检验评定办法（粤建

34、建字1999105号）； 30、关于印发广州市建设工程质量检测管理办法的通知穗建质20101082号；31、广州市市政基础设施工程实体质量监督抽测管理办法穗建质【2010】1489号；32、关于基坑支护质量检测工作的通知穗建质2010897号；33、关于建筑工程地基基础检测工作的通知穗建质2010574号；34、关于印发广州市建筑结构实体质量监督抽测办法的通知穗建质2010303号；35、其他国家、省市或行业的相关技术标准、规范；36、设计方提供的设计文件要求。二、检测服务项目质量控制要求1、投标单位应建立为完成本投标检测投标项目而实施质量管理所需要组织结构，明示组织结构框图，并用文字明示各级

35、人员职责，并提供质量检测工作受外界或领导机构影响的规定。并必须形成质量体系文件协调整个工作机构运转列出有效的、文体化的技术和管理程序，以便以最好的、最实际的方式来指导整个组织的工作人员、设备及信息的协调活动。质量体系文件应包括以下内容：（1）有效完成本项目的质量方针，包括目标和承诺；（2）投入本项目的组织结构框图；（3）各检测人员工作岗位及其职责；（4）样品质量管理程序；（5）检测工作申诉处理程序；（6）保密和保护所有权程序。2、投标单位必须对本投标项目投入足够的检测人员，这些检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。3、投标单位应配备足够的检测仪器设备。

36、检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。4、检测投标单位必须有近3年内从事本工程类似检测工程的经验。5、检测投标单位必须为配合施工和安全与质量监督编写各项实施的检测项目的检测工作手册。6、检测报告必须严格进行内部三级审核制度。（1）检测工作人员要熟悉并严格按照检测规程和方法，检测工作，同时做好数据记录；（2）各检测工作校核者应掌握检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；（3）报告审核者保证程序合法，报告有效。三、检测实施要点1、本项目基桩低应变法、钻芯法检测技术方案必须符合上述有关国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。2、本项目桥梁动、静载试验，应严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行检测工作。检测单位须制定现场作业计划报监理单位审批。3、检测单位应在完成现场检测作业后5天日内完成检测报告，并向建设单位提交一式八份成果报告（成果报告按所属市政施工标段分别装订）。第6篇 招标文件（另卷）及招标答疑、澄清、服务清单等第7篇 投标文件（另册）及技术投标承诺书等第8篇 已标价的检测服务清单第9篇 组成合同的其他文件单位资质证书及项目负责人相关证书复印件