2021年电气工程合同(DOC 17页).docx

1、电气工程合同电气工程合同1甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：根据屮华人民共和国合同法、屮华人民共和国建筑法 和中华人民共和国劳动用工合同及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和 义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工， 按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。一、工程概况及承包内容和价格：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构：建筑面积约M2。（以实际面积为准）1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照 明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施 工图纸所包含的内容。动力系统：管路及

2、套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内 容。弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、 消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。1. 5承包价格：18元/m2（不含临电）18. 5元/m2（含临电）（按 建筑面积计算）。1.6承包方式：包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带 和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线 钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工1. 7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工 资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更 不

3、得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自 行承担一切责任。二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织 设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工屮发现材料质 量问题及时汇报。3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方 根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材 料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费屮扣除 多余材料费用。4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种 电气的孔洞预留与封堵。5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格）， 发现材料存在质量问题、型号、规格不

4、符合要求及时汇报。6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料 的保管工作。避免丢失与损坏。三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日 至甲方规定的工期内完成施工。四、甲方责任：1. 对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时 库房。2. 负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。3. 按工程进度向乙方拨付工程款。4. 监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情 况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有 关工程会议，协调各协同单位施工屮出现的矛盾。6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检

5、查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当 乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整 改、返修。五、乙方责任：1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲 提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工Z前将发现的 图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程 屮因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生 产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工, 对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。4、严格遵守甲方工地的各项管理制度

6、，接受甲方对工期、 质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方 出现的材料浪费现彖，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。6. 对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即 整改，不得消极拖延。若甲方提岀问题后，乙方不进行整改和整 改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严 重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工， 对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。7. 乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施 工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。 物料认真堆放，垃圾及时清理。对

7、乙方违反操作规程和工地管理 要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全 帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。8. 甲方在施工屮发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙 方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规 定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。9. 乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完 成，每延期一天罚500元。10. 乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理 部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两 张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责 岀现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片

8、、身份证的人 员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部 分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。11. 乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象， 每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发 生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违 反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清;工程完工后, 清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前 做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其 因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验 收时提出的缺陷，并进行

9、无偿的修理，直至达到交工验收合格为 止。六、违约责任：1. 乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返 工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方 施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失 价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚 500元违约金。2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工 期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时 甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或 停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的 60%结算。3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不 受季节

10、、节假日的影响，如屮途因劳动力不足或其它原因停工， 甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙 方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工 程量60%的丄程款。4、乙方出现转包工程现彖且乙方人员不服从甲方调动安排、 技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、 违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方 解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承 担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。七、施工质量1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所 有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为 准；2、乙方必须严

11、格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求 精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙 方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁 决费用及因此造成的损失，由责任方承担。4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和 设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交 接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部 门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的 返工、修改费用。5、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通 知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可 进行隐蔽和继

12、续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提 出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙 方承担，未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照 甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复，承担因此发 生的费用及损失。八、安全与文明施工：1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必 须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安 全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工后如数退还给 甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确 使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费 总金额屮扣除。2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程屮及上

13、、下班途 屮及施工现场，出现的任何大小安全事故全部由乙方负责，甲方 不负责任何费用，不承担任何责任。乙方负责人必须坚守施工现 场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。（不影响工作请假 同意的不罚）。九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不承担费用。十、其他：1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行 完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告 终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款 终止。2、乙方必须细阅遵守工程质量保修协议书。十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲 裁委仲裁或向当地人民法院起诉。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签

14、字生效, 具有法律效力。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:年月日年月日电气工程合同2经双方协商，XX电气工程承包给XX电气作业班组，包价为 XX元/M2,订立以下协议：一、合同双方：甲方：乙方：二、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具 安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工 程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织 设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质 量问题及时汇报。乙

15、方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方 安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤 事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使 用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生 浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问 题甲方有权视情节给予经济处罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏 （如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔 坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负 责一切维修费。6、如乙方在施工中发生超出

16、质量验评标准的一律不给计算 工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下 道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量 检查员签字后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排 提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向 乙方提供劳动保护用品。9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要 求乙方在施工屮遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工 后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条 例，乙方向甲方交付文明施工抵押

17、金500元，作业完工后乙方未 违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与 制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表 现情况给予0. 1-0.2元/M2奖励。11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗 人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程 操作。四、承包款结算方法：乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结 算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一 次结清全部承包款。五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一 方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。六、本合同

18、一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起 生效。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年月日年月日电气工程合同3发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：依照屮华人民共和国合同法、建设工程合同管理办法 甲方将工程的分项工程承包给乙方。甲乙双方经协商达成如下 协议，并共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包范围：4、开竣工时间：5、合同价款：二、工程费用按建筑面积计算：元/每平米，即：元X平米二元。三、付款方式：甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应 向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付 清全部工程款（保修金除外）

19、。四、双方责任：（一）、甲方责任1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织 工程竣工验收。2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延 或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承 担。（二）、乙方责任1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作 规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方 同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的 费用甲方应向乙方支付。3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人 员的监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文 明施工。4、乙方

20、必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。五、工程保修本合同预留总造价的保修款。待甲方合约约定的保修期满 后支付保修款。六、违约责任1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。无法解决的，任何 一方可直接向人民法院起诉。2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲 方违约。3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。5、本合同自双方签订盖章之日起生效。6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一-份。七、其他事项:本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也 不包括电视、电话、综合布线的安装。如施工过程屮出现变更或 者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年月日年月日