(工程合同)彩管厂A地块消防工程专业承包工程合同(DOC 99页).doc

1、（工程合同）彩管厂A地块 消防工程专业承包工程合同20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有广东事业部彩管厂项目A5地块消防工程合同目录第一部分 协议书 7一、工程概况 7二、工程承包方式及承包范围 7三、合同工期 9四、质量标准 9五、安全文明标准 9六、合同价款 1.0 七、组成合同的文件 1.1 八、词语定义 :本协议书中有关词语含义与本合同第二、三部分合同条件中分别赋予 它们的定义相同。 1.2九、本协议与之前甲乙双方的任何约定如有冲突，以本协议为准。 1. 2十、本合同在执行过程中若发生争议或纠纷，应先协商解决。解决不了时，甲乙双

2、方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 1.2.十一、合同生效 1.2十二、其他约定 1.2第二部分 通用条款 1.4一、词语定义及合同文件 1.41. 词语定义 1.42. 合同文件及解释顺序 1.53. 语言文字和适用法律、标准及规范 1.6.4. 图纸 1.6二、双方一般权利和义务 1.75. 工程师 1.76. 工程师的委派和指令 1.77. 项目经理 1.88. 发包人工作 1.99. 承包人工作 1.9三、施工组织设计和工期 2.010. 进度计划 2.011. 开工及延期开工 2.012. 暂停施工 2.113. 工期延误 2.114. 工程竣工 2.1四、质量与检验 2.2

3、15. 工程质量 2.216. 检查和返工 2.217. 隐蔽工程和中间验收 2.218. 重新检验 2.319. 工程试车 2.3五、安全施工 2.420. 安全施工与检查 2.421. 安全防护 2.422. 事故处理 2.4六、合同价款与支付 2.423. 合同价款及调整 2.524. 工程预付款 2.525. 工程量的确认 2.526. 工程款（进度款）支付 2.6七、材料设备供应 2.627. 发包人供应材料设备 2.628 承包人采购材料设备 2.7八、工程变更 2.829 工程设计变更 2.830 其他变更 2.831 确定变更价款 2.8九、竣工验收与结算 2.932 竣工验收

4、 2.933 竣工结算 3.034 质量保修 3.0十、违约、索赔和争议 3.135违约 3.136索赔 3.137争议 3.2十一、其他 3.238 工程分包 3.239 不可抗力 3.340保险 3.341担保 3.442 专利技术及特殊工艺 3.443 文物和地下障碍物 3.444 合同解除 3.545 合同生效与终止 3.546 合同份数 3.647 补充条款 3.6第三部分 专用条款 3.7一、词语定义及合同文件 3.71. 词语定义 3.72. 合同文件及解释顺序 3.83. 语言文字和适用法律、标准及规范 3.9.4. 图纸 3.9二、双方一般权利和义务 3.95. 工程师 3.

5、96. 工程师的委派和指令 4.17. 承包人代表 4.19. 承包人工作 4.3三、施工组织设计和工期 4.610. 进度计划 4.611. 开工及延期开工 4.712. 暂停施工 4.713. 工期延误 4.714. 工程竣工 4.8四、质量与检验 4.815. 工程质量 4.816. 检查和返工 4.917. 隐蔽工程和中间验收 4.918. 重新检验 5.019. 工程试车 5.0五、安全施工 5.020. 安全施工与检查 5.021. 安全防护 5.122. 事故处理 5.1六、合同价款与支付 5.123. 合同价款与调整 5.124. 工程预付款 5.325. 工程量确认 5.32

6、6. 工程进度款的支付 5.3七、材料设备供应 5.327. 发包人供应材料设备（如有） 5.3.28. 承包人采购材料设备 5.5八、工程变更 5.629. 工程设计变更 5.630. 其他变更 5.631. 确定变更价款 5.7九、竣工验收与结算 5.732. 竣工验收 5.733. 竣工结算 5.834. 质量保修 5.9十、违约、索赔和争议 5.935. 违约 5.936. 索赔 6.037. 争议 6.0十一、其他 6.138. 工程分包 6.139. 不可抗力 6.140. 保险 6.141. 担保 6.142. 专利技术及特殊工艺 6.143. 文物和地下障碍物 6.146.合同

7、份数 6.247.工程签证 6.2十二、补充条款： 6.3第四部分 合同附件 6.4第一部分协议书发包人（全称）：_佛山市彩管置业有限公司（甲方）（乙方）承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订协议书，（以下简称本协议）。一、工程概况1.1工程名称：彩管厂项目A5地块消防工程1.2工程地点：佛山市禅城区季华六路南侧，文采一路东侧、彩虹路北侧。1.3工程内容：根据招标图纸内的室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾 自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘及挡烟垂壁系统、防火门监控系 统、电气火

8、灾监控系统、消防设备电源监控等工程以及各系统所需的配套等相关工作, 具体详见招标文件、合同文件及招标图纸。、工程承包方式及承包范围2.1工程承包范围：彩管厂项目A5地块消防工程包括但不限于对设计进行深化，完成施工图纸的设计，不限于消防水、消防电、防排烟、防火卷帘、挡烟垂壁及气体灭火、 防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控等系统工程，详细按招标图纸 范围及工程量清单中施工界面划分，具体包含以下内容:（1）消火栓与喷淋给水系统：A5与A6地块共用消防水池和消防水泵，消防水泵 房位于A6地下二层。包括但不限于室内和室外所有管道及管道配件安装，室外管道或 阀门井开挖回填土方、砼基座、井室

9、及承重铸铁盖板；套管的预埋和安装为总承包单位 范围，但套管内与管网间隙的防火封堵为本承包范围。（2）火灾自动报警与消防联动系统：包括但不限于设备及终端的安装、防火线槽（不 含线管）的制安、线缆的敷设与驳接；与消防水泵、防排烟、加压送风、防火卷帘、电梯、门禁、闸机、非消防电、应急照明等联动。含强电、智能化及消防的防火封堵等。（3）消防监控系统：包括但不限于电气火灾监控、消防设备电源状态监控器主机、 联机设备安装；防火线槽（不含线管）的制安，线缆的敷设与驳接。（4）防火门监控系统：包括但不限于设备及终端的安装、防火线槽（不含线管）的 制安、线缆的敷设与驳接；（5） 防排烟系统：负责消防排烟系统、地

10、下车库平时及与消防合用通风系统、地上 正压送风系统的安装，包括但不限于风机、静压箱、防火风阀、风管及风口百叶的供应 与安装，设备的隔声与减振。室内立面新风井、排烟排风井的百叶安装。洞口的防火封 堵。（6）气体灭火系统：负责气体灭火系统的深化设计和安装、调试。（7）防火卷帘、挡烟垂壁：负责防火卷帘及控制箱、挡烟垂壁的采购供应与安装。（8）电气配电：消防水泵控制箱至消防水泵的线管制安及敷设驳接；如果消防风机 配电箱同时为控制箱时，则消防风机配电箱后的电缆由总承包单位敷设至消防风机（含 校接线）；（9）有关需在建筑结构内预埋的线管、套管、防水套管及预埋件，均由总承包单位 提供、安装。若在土建工作完成

11、后再要求增加套管，除因认可的工程变更所引起外，所 有有关的费用将由本承包单位负责。（10）负责工程完工后消防各系统的第三方检测，并承担相关费用，第三方检测单 位的确认，必须符合项目要求并获得发包人审批同意。（11）专业技术服务：为甲方的消防设计、报审报建及验收提供技术咨询服务，包 括但不限于图纸审核，并提出专业意见，配合协调有关单位部门关系、负责整体调试、 整体消防验收、并验收通过取得本工程消防验收合格意见书，并承担费用。（12 ）发包人指令增加的与本合同工程有关的其它工程。2.2承包人就本工程承包范围接受的其他约定：（1 ）无条件接受现场，包括现场清理、排除障碍、场地平整、与总承包人及其它

12、独立承包单位或专业分包单位的协调、配合和交接、验收工作等。（2）施工图纸与本合同约定的技术规范中包括或隐含的各项工作内容。（3）完成本合同工程有关的合同及工程备案、验收，及项目所在地有关管理部门 的所有报批、报建、检验、检测、验收等等一切为完成本工程所需要的工作。（4 ）与其他机电相关单位进行协调并配合施工；（5）其他约定：甲供设备及材料有： 无。三、合同工期开工日期：_ 2017年3月20日_具体以发包人批准并经总承包人签发的开工令为准。竣工日期：2018年5月15 合同工期总日历天数_405_-天。包括自项目开工之日起至本工程通过竣工验收并签 发验收合格证书止，已包括考虑公休日、法定节假日

13、及恶劣天气等综合因素。承包人应在合同工期内执行及完成本合同承包范围内所有工作。承包人的工程节点 进度需满足发包人现场要求。施工过程中，发包人对某些工程节点进度作出具体要求时， 承包人须按发包人指令积极配合，确保节点进度达到要求。工程重要里程碑节点及单体工程节点工期约定及奖罚措施详见本合同专用条款。四、质量标准4.1工程质量标准：本合同质量规定为以下第 !（ 1） 种。（1）一次性验收合格；（2）区级优质结构工程；（3）市级优质结构工程；（4） 其他要求：/。4.2适用的技术规范：本工程项目的验收一般按照合同图纸的说明和要求及国家、行业和地方建设委员会所批准或发布的规范与标准执行。在所有规范和标

14、准与/或与图纸 和技术规定有任何冲突的情况下，应采用较严格的规范或标准。五、安全文明标准5.1本工程安全文明标准要求：安全生产事故为“零”，服从总承包管理，确保达到一市 级安全文明样板工地。必须达到当地安全文明工地有关规定，满足政府对安全生产、文明卫生、综合治理、生产防火、安全综合保险、廉政等要求，同时必须按照甲方提供的现场VI形象指引和安全文明标准化管理指引认真制定和落实保障安全文明施工措施的有效实施，具体安全文明目标奖罚措施详见本合同专用条款。六、合同价款6.1合同金额(大写)： 民币): 币)以上合同价款已包含完成本协议书第二条 工程承包范围所需的各项费用，包括且 不限于该工程所需的人工

15、、材料(含材料检测费)、机械、管理费、检验检测、监测、 测试试验、利润、风险金、税费、规费、第三者责任、安全文明施工、施工及技术措施、 保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用(按照营改增后税费计 算)。最终合同总价以根据合同条件发出的最终结算书上经双方签订确认的承包合同结 算额为准。6.2合同类型：本合同采用以下第 (1)种类型(1 )固定总价：合同总价固定不变，包括完成施工范围、施工图纸内的一切工程 内容；(2 )固定单价：合同单价固定不变，不因环境的变化和工程量的增减而调整；(3 )可调单价：合同单价在工程实施期内，可根据合同约定的办法调整。6.3.合同价款支付方式（1

16、）按合同内月完成产值的70%支付，当产值小于100万时计入下月支付；（2）系统调试完成并工程验收后累计支付至合同内已完成工程量的70% ；（3）整个项目竣工验收合格后，承包人提供完整的竣工资料及竣工结算资料后办理结算，结算审核经双方确认后，累计支付至已完成工程量的95% ；（4）工程结算款总额的5%作为保修金，待两年质保保修期满后工程如无质量问题、无发生发包人代扣代付维修及管理费用，则发包人在30天内无息付清保修金。（5） 承包人的款项申报不得虚报空报，如出现虚报空报，超出审核金额20%时, 发包人有权暂停当月款项支付。（6）发包人付款前，承包人须开具相应金额真实、合法、有效的工程发票，否则发

17、包人有权拒付工程款。（7 ）承包人保证所提供账号资料准确无误，若因开户名称、开户银行、银行账号 有误，由此产生的一切纠纷和责任由承包人承担。如承包人收款银行账号发生更变，也 应及时书面通知发包人，否则，由此产生的付款退票及一切后果由承包人承担。七、组成合同的文件组成本合同的文件由以下几个部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释顺序如下：7.1合同执行期间双方签订的补充协议书、备忘录;7.2 本合同协议书；7.3 本合同专用条款及合同附件；7.4 工程变更单、工程签证单；7.5 工程施工图纸；7.6 中标通知书；7.7 经工程师、发包方代表批准的施工组织设计；7.8 工程质

18、量保修书、廉洁协议、安全协议；7.9 工程现场规章制度；7.10 本合同通用条款；7.11 标准、规范及有关技术文件。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。八、词语定义 :本协议书中有关词语含义与本合同第二、三部分合同条件中分别赋予 它们的定义相同。九、本协议与之前甲乙双方的任何约定如有冲突，以本协议为准。十、本合同在执行过程中若发生争议或纠纷，应先协商解决。解决不了时，甲乙双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。卜一、合同生效合同订立时间:合同订立地点:十二、其他约定（以下无正文）发包人：佛山市彩管置业有限公司（公章）法定代表人承包人：（公章）法定代表人（委托

19、代理人）：（委托代理人）：电 话: 传 真: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 日 期:电 话: 传 真: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 日 期:第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建 设工程施工的条款。1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定、结合具体工程实际， 经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3 发包人：指在协议书约定，具有工程发包体主体资格和支付工程价款能力的当 事人以及取得该当事人资格的合法

20、继承人。1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当 事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书 的单位。1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书 的单位。1.8 工程师 :指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代 表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管

21、理机构1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和 临时工程。1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同 约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认 后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14 工期：指发包人承包人在协议中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算 的承包天数。1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始进场施工的绝对或相 对的日

22、期。1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对 或相对的日期，并通过甲方组织的竣工验收的日期，若工程按甲方要求整改后通过竣工 验收的，竣工验收日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要 的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指 定的供施工使用的任何其他场所。1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交 换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的形式。1.20 违约责任： 指合同一方不

23、履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的 责任。1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的 情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除 休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一 天是休息日或者其他法定节假日的， 以节假日次日为时限的最后一天， 但竣工日期除外。 时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。2. 合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释 ,互

24、为说明。除专用条款另有约定外 ,组成本合同的文件及 优先解释顺序如下 :本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；1. 图纸；2. 工程量清单；3. 工程报价或预算书。合同履行中， 发包人承包人有关工程的洽商、 变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分2.2 当合同内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意 负责监理的工程师解释时，按本通用条款 37 条关于争议的约定处理。3. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语

25、语言文字书写、 解释和说明。如专用条款约定使用两种以上 （含 两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3.2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专 用条款中约定。3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业 标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定 适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供 一式两份约定和标准、规范。国内没有相应标准、规

26、范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技 术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求 使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。4. 图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的， 发包人应代为复制， 复制费用由承包人承担。 发包人对工程有保密要求的， 应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内 履行保密义务。4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修满后， 除承包人存档需要

27、的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时 使用。二、双方一般权利和义务5. 工程师5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及 监理权限以书面形式通知承包人。5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发 包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师 在行使职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师或业主项目经理,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职

28、权不得与监理单位委派的总监理工 程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式 通知承包人。5.4 合同履行中发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程 师应依据合同在其职权范围内客观公正在进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按 本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约 定的承包人的任何权利与义务。5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表， 其具体职权由发包人在专用条款内写明。6. 工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表，行

29、使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤 回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委 派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发 出的函件具有同等效力。 承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时， 可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应 进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指 令。6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在 回执上签署姓名和收到时

30、间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在 48 小 时内给予书面确认， 承包人对工程师的指令应予执行。 工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认 要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令 的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的 决定，并以书面形式通用承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承 包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合

31、同价款和给承包人造成的损失由发包人承但，延误的工期相应顺延。 本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义 务。6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行 使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7. 项目经理7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程 师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计 (施工方案 )和工程师依据合同发出的指 令组织施工。在情况紧急且

32、无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工 程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包 人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人， 由承包人承担费用，不顺延工期。7.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发 包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8. 发包人工作8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，

33、在 开工后继续负责解决以上事项遗留问题；(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工 期间的需要；(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以利于施工期间外部道路的出入畅通；(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；(5) 办理施工许可证，及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道 路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；(6) 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8) 协调处理施工场地周围地下管线和附近建筑物

34、、构筑物(包括文物保护建筑)、 古树名木的保护工作，承担有关费用；(9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。8.2 发包人可以将 8.1 款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费 用由发包人承担。8.3 发包人未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误，顺延延误的工期。9. 承包人工作9.1 承包人按专用条款约定的内容时间完成以下工作： 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工 程配套的设计，经工程师确认后实施。向工程师提供年、季、月、周度工程进度计划及相应进度统计报表； 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；按

35、专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管 理规定， 按规定办理有关手续， 并以书面形式通知发包人， 发包人承担由此发生的费用， 因承包人责任造成的罚款除外；已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作， 保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程 部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、 构筑物（包括文物保护建筑） 、 古树名木的保护工作；保证施工场地清

36、洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约 定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9.2 承包人未能履行 9.1 款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关 损失。三、施工组织设计和工期10. 进度计划10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程 师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面 意见的，视为同意。10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的， 承包人应按照发包人提供图纸及有关资 料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款

37、中约定。10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监 督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时， 承包人应按工程师的要求提出改进措施， 经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改 进措施提出追加合同价款。11. 开工及延期开工11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟 于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工 程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延 期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺

38、延。工程师不同意 延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延。11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工， 工程师应以书面形式通知 承包人推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。12. 暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出 要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工并妥善保护已 完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应 当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工 要求后 48 小时内未予答复，承包

39、人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人 承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原 因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。13. 工期延误13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：发包人有未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件； 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过 8 小时； 不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。13.2 承包人在 13.

40、1 款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出 报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为 同意顺延工期。14. 工程竣工14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 的，承包人承担违约责任。14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，作为合同文 件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为 提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验15. 工程质量15

41、.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准， 质量标准的评定以国家或行业的质 量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因 此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。16. 检查和返工16.1 承包人应认真按照标准、 规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令 施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新 施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定

42、标准。因承包人原因达 不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不 合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由 发包人承担，相应顺延工期。16.4 因工程师指令失误或其他非承包原因发生的追加合同价款，由发包人承担。17. 隐蔽工程和中间验收17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并 在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的 内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录

43、上签字后， 承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新 验收。17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期 要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承 包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、 规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后， 工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。18. 重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要 求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖

44、或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全 部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承包发生的 全部费用，工期不予顺延。19. 工程试车19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小 时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发 包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时

45、间提出延期要求，不参加试车， 应承认试车记录。19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小 时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人 按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。19.5 双方责任由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修 改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价 款，工期相应顺延。由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加 合同价款，工期相应顺延。由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车， 并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经 认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣