施工合同专用条款(DOC 14页).doc

1、第三部分 专用条款一、 词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序；（1）本协议书及补充协议书；（）中标通知书；（）投标文件及其附件；（）本合同专用条款；（）本合同通用条款；（）标准、规范及有关技术文件；（）图纸；（）工程量清单；（）工程报价单或预算书。2、语言文字和适用法律、标准及规范21本合同除使用汉语外，还使用无语言文字，2适用的法律和法规需要明示的法律、行政法规：本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规，2适用标准、规范适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。发包人提供标准、规范的时间：承包人自备国内现行适用的标准、

2、规范。3、图纸3发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同一周内，提供全套施工图十三套，如承包人需增加图纸份数，设计公司可代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回。二、双方一般权利和义务4、工程师41监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人

3、员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等，需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；签证权；发布开工令、停工令、复工令权。42发包人派驻的工程师姓名； 职务；职权；施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；签证权；决定开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付全；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。5、项目负责人姓名： ；居民身份证号：注册编号： ；安全生产考核合格证书号；投标文件中明确的项目注册建造师及本工程项目管理机构的主要技术人员除出现江苏省建设厅苏建招（2005）580号文件中所列情形之外不得变更。承包人在开工时

4、或施工过程中擅自变更的，发包人有权对承包人处以每人万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招（2005）580号文件中规定的变更程序。项目注册建造师及本工程项目管理机构人员必须保证每周在工地工作时间不低于个工作日（特殊情况下需离开是必须事先征得发包人同意后方可离开）。否则发包人有权按承包方的承诺对承包方追究违约责任。项目负责人变更应实行备案手续，自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。6、发包人工作6发包人应按约定的时间和

5、要求完成以下工作：施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、生活区办公等用地由甲方负责。将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：计算工期前将水、电线路接至施工现场用地红线界（承包人统一挂表，每月按实际发生额向供电、供水等部门缴纳）。如现有用电量不能满足施工要求，由发包人负责增容。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求；已完成工程地质和地下管网线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定应由发包人办理的相关施工手续，承包人应及时提供

6、相关手续。水准点与坐标控制点交验要求:开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责。 图纸会审和设计交底时间：开工前一周。 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物 、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作 ：督促承包人做好保护工作，所需费用由发包人负责。 双方约定发包人应做的其他工作：承包人如有托拖欠克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权采取下列任一或全部措施，同时承包人应赔偿因此给发包人造成的损失；(1)从合同价款扣除，直接支付给承包人所属工人；(2)解除本合同。 6.2 发包人委托承包

7、人办理的工作：临时用水、打井、主要施工道路的砼浇筑、围墙的砌筑、生活区场地填土，夯平。 7、承包人工作 7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：另行约定。 应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划和总进度计划；每月25日前向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完成工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，及发包人要求提供的其他相关资料；甲供材料由承包人提前一个月提供材料供应计划（包括品名、规格、型号、数量、进场期限、质量标准以及必要的样品和图纸）；特殊材料

8、及设备应提前三个月提供材料供应计划。如延误或不提供，发包人可延迟支付工程款，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：昼夜照明和现场施工安全保卫工作均由承包人负责。 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人和监理方分别无偿提供不少于30平方米的办公用房及设施。 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，费用由承包人负责。施工中建筑及生活垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚）. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

9、已竣工工程未交付发包人之前的成品保护由承包人负责，费用由承包人承担；发包人在竣工验收前使用，其发生损坏的修理费用由发包人承担。 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。 施工场地清洁卫生的要求：施工场地清洁卫生要求应达到宿迁市安全文明工地的要求，满足城管、卫生、防疫及环保部门的相关要求。 双方约定承包人应做的其他工作：（1）承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；（2）未经

10、发包人确认的分包项目，发包人可拒绝验收此项分包工程或将分包单位清除出场，并有权单方面解除本合同、没收履约保证金，由此造成的各种损失均由承包人承担；（3）施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，严密质量管理体系；（4）自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人、管理和监理组织的工程例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；（5）协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；（6）负责发包人提供材料的仓储保管工作；（7）及时办理有关签证和确认手续。 三、 施工组织设计和工期8、进度计划8.1 承包人提

11、供施工组织设计（施工方案）及工程进度计划的时间：施工组织设计和总进度计划应于施工前7天提交发包人及监理工程师审批，总进度计划应满足招标文件和合同对工期的要求，每周报下周进度计划。工程师确认的时间：发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料7天内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已获批准。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表和监理工程师对进度的检查、监督，当工程实际进展与进度计划不符时，应及时调整，调整后的进度计划及相应的措施报发包人代表和监理工程师批准后执行。承包人执行已审批的施工组织设计（施工方案）和进度计划时，不免除其工期、质量的责任（不可抗力事

12、件除外）。8.2 群体工程中有关工程进度计划的要求：无。 9、工期延误 9.1 双方约定工期顺延的其他情况：（）由于非承包人的责任而造成的停工，工期顺延；（）工程设计变更，影响关键线路工作的，增加工作量超过合同约定的工作量以上的，按比例顺延工期；（）不可抗力且经主管部门确认影响关键线路工作的；（）甲供材料延迟造成关键线路工作延误的。当承包人施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，发包人有权提出更换注册建造师，并处以万元的违约金，直至终止合同，并要求承包人赔偿相应损失，但此赔偿并不能解除款中承包人的责任。四、 质量与验收10、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：按规范要求执行。当工程具

13、备隐蔽条件或达到中间验收时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收小时前书面通知发包人代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、部位、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽，发包人代表和监理工程师有权要求承包人进行剥离或开孔，且不论最终验收结果如何，发包人均不承担损失和顺延工期。验收不合格，承包人在限定时间内重新检验，承包人承担因此发生的全部费用，工期不予顺延。承包人不服从质量管理的，发包人有权消退期出场，承包人并赔偿因此而造成的一切损失。11、

14、工程试车11.1 试车费用的承担：执行通用条款。五、 安全施工： 除执行通用条款相关内容外，承包人还应满足下列安全施工管理要求：、承担因承包人责任导致的安全事故所造成的一切经济损失和善后的处理工作，负责安全生产设施的搭设、防护及管理，按规定配备和发放个人安全防护用品；、开工前由施工单位做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、专项施工方案。六、 合同价款与支付12、合同价款及调整12.1 本合同价款采用可调价格合格方式确定。（1）合同价款中包括的风险范围：约定范围内的市场风险、政策性风险。（）可调价格合同，合同价款调整方法： 1）依据：江苏省建筑与装饰工程计价表、江苏省安

15、装工程计价表（2008年执行），其中a.人工单价按苏建价（2011）812号文件执行（人工单价如有调整，则按新的调整为准），b.措施项目费和其他项目费【包括但不限于大型机械设备进出场及安拆；砼、钢筋砼模板及支架、脚手架、垂直运输费（按施工合同工期计算）、现场安全文明施工费等】依据定额计价内容计取，c.规费按当地文件规定计取税率按3.48%计取，如有新规定按新规定计取税率。以费率计取的措施项目费及规费不参与下浮。2）材料价格：按合同工期期间的宿迁市建材价格信息中的信息价执行。无宿迁市信息价的材料设备、特殊材料价格按实际购买市场价格执行，不另行增加其它任何费用（以双方签认的认质认价单为准）。信息价

16、中如某材料价格为某一价格范围，则取价格范围上下限之间的平均值价作为该种材料的结算价，且所用材料须经甲方认可。以双方前任的认质认价材料不参与下浮。（）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金你的约定：双方约定合同价款的其他调整因素：、由发包人签发的设计变更、现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑，统一执行专用条款（八）中有关工程变更价款调整的计算方法。该部分引起的工程造价的变化，应由承包单位在收到有关书面确认单的天内提交费用调整计算书，由发包人派出的工程师在接到承包单位提交的费用调整计算书后天内完成审核；、招标图纸以外发包人委托承包人施工的其它工程内容按新增加

17、的工程项目计算；、工程量清单、工程量清单编制说明、会议纪要及约定的材料暂估价项目；、符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间的确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按建设部建设工程工程量清单计价规范（50500-2008）、2004版江苏省建设工程工程量清单计价项目指引、2004版江苏省建筑与装饰工程计价表、2004版江苏省安装工程计价表及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定计算，以有资质的造价咨询单位审核为准。具体结算办法执行本合同专项条款第八条“工程变更”相关条款。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款金额或占合同价款总额的比例:无扣回工程款的时间

18、、比例：无 25、工程量确认 25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：1）工程量依据竣工图、图纸会审纪要、设计变更文件及现场签证单、经确认的施工方案、发包人的各项联系单等资料按定额规定的计算规则计量。2）工程量签证，须按发包人的有关程序办理，由发包人公司领导签字、盖发包人公司工程部章的签证才有效，方能作为竣工结算依据。如承包人在签证事件发生后14日内不按程序要求向发包人报送，逾期视为无签证事件发生。承包人提交签证单后，发包人应在14天内提出意见，逾期视为认可签证。3）每月将当月完成的工程量送发包方和监理，其余按通用条款第条执行。 26、工程款（进度款）支付26.1双方约定的工程款（进

19、度款）支付的方式和时间：1）多层房 三层结构封顶时支付多层房造价的20%、五层结构封顶时支付至多层房造价的40%、结构封顶时支付至多层房造价的60%、竣工验收后支付至多层房造价的75%、工程结算审计结束支付至多层房审定造价的95%、满一年后支付5%保修金的50%、满三年后支付另外50%保修金。2）小高层 三层结构封顶时支付小高层房造价的20%、五层结构封顶时支付至小高层房造价的40%、结构封顶时支付至小高层房造价的75%、竣工验收后支付至小高层房造价的85%、工程结算审计结束支付至小高层房审定造价的95%、满一年后支付5%保修金的50%、满三年后支付另外50%保修金。26.2各种对承包人的违约

20、金、罚款及合同规定的扣款在当期工程进度款或结算价款中扣除。七、 材料设备供应27、发包人供应材料设备（甲方如有供应时） 27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 材料设备单价与一览表不符：按实际供应的材料单价为准。 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人应提供准确规格和数量，如因承包人提供的时间、规格和数量不准而带来的损失由承包人负责；承包人按时提供数量、规格后，因发包人临时变更或改变设计而带来的损失由发包人负责。 承包人可代为调剂串换的材料：非经发包人同意，承包人不得擅自调剂、串换。经发包人同意，承包人可代为调剂、串换，实际发生费用事先经发

21、包人确认，由发包人承担。 到货地点与一览表不符：由发包方负责。 供应数量与一览表不符：由发包方负责。 到货时间与一览表不符：供货时间早于约定时间的由承包人负责看管，迟于约定时间的且影响关键线路工程进展的，工期按实顺延，直接损失按实补偿。27.6 发包人供应材料设备的结算方法：按审计后的工程决算数量进行结算。发包人供应的材料按实际市场价进入工程结算价，税收由发包乙方支付，然后按该材料的进入单价（扣除保管费）退出。28、承包人采购材料设备 28.1 承包人采购材料设备的约定：双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可

22、进场，否则必须及时清退，因检验不合格造成的损失由承包人负责。八、工程变更：工程变更包括经发包人所授权的有关人员或总监理工程师或总监理工程师代表签字认可的设计变更、现场签证、图纸会审和会议纪要；工程变更工程师均应及时签收确定，否则视为该变更费用已被确认。九、 竣工验收与结算32.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在工程竣工后一个月内提供四套完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟一天向发包人支付合同价款万分之五的违约金。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。33、竣工结算33.1 承包人在收到竣工验收合格报告后，向发包人递交合同项目完整且符合要求的竣工结算资料，否则发包人有权拒

23、收承包人报送的竣工结算资料。发包人收到承包人符合审核要求的竣工结算报告之日开始，应在60日内会同有资质的造价审核咨询机构完成审核，逾期按照建设部相关政策文件执行。由于承包人结算资料欠缺、手续不齐等非发包人原因造成不能审核延误，发包人不承担审核延误的责任。33.2承包人在工程竣工验收合格一月内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，同时必须提供工程量计算的底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。工程决算审核结论一经双方确认，即证明本合同任何需要调整总价的规定已获考虑。 十、 违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条、第26.4款、第33.3

24、款约定发包人违约应承担的违约责任：无约定 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14 .2款约定承包人违约应承担的违约责任：合同工期按本合同相关条款约定的工期，如工期延误，应承担违约责任，并向发包人支付违约金，违约金支付办法按合同工期延误一天支付10000元，以合同价款的10%为支付上限，此违约金的支付不能解除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任、如因承包人的原因延误工期而导致工程造价上涨的由承包人负责，造成甲方损失包括由于承包人工期延误造成的延期交付而导致的客户索赔等一切费用均由承包人承担，并接受发包人给予的任何处理。 本合同通用条款第15 .1款约定承包人违

25、约应承担的违约责任本工程应达发包人要求的质量标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；施工过程中质量经验收不合格的无条件返工至合格，并视其情节轻重除责令承包人返工达到约定标准外，承包人每次支付500-5000元的违约金；对违约处理不服，不通过正常渠道解决的，侮辱或者威胁发包方管理人的加倍支付违约金；发生激烈冲突或构成发包方管理人员实质性伤害的处以上述标准三倍的违约金，并追究相应的法律责任，并承担因承包人违约造成发包人及第三方的损失（包括发包人做出的收取的违约款项和暂停支付工程款等违约处理方式）。如承包人超出合同约定的工期，且由于承包人原因导致第一次工程竣工验收不合格的，承包人

26、无条件返工至合格，发包人将没收承包人60%履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，发包人将没收全部履约保证金、终止施工合同，不在支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。双方约定的承包人其他违约责任;按投标文件承诺及通用条款有关规定执行。 37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时按下列第 2方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：非发包人同意，承包人不得将本工程分包，承包人如有违反，发包方有权要求承包方退

27、场，一切损失均由承包方承担，并向建设行政主管部门报告；承包人因工程需要而自行引进的专业工程分包人，须符合中华人民共和国建筑法第二十九条中对于分包资质的要求，且在分包前须征得发包人的认可。对于这部分分包人的工程质量、工程进度和安全责任，承包人必须负全责。39、不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。40、保险40.6 本工程双方约定投保内容如下： 发包人投保内容：无 承包人投保内容：承包人应按有关规定自行投保施工人员的人身事故保险，该保险应不属于储蓄险等还本险。承包人应于签订合同之日起10日内按有关规定自行办理。 41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下： 发包人向承

28、包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 龙元建设集团股份有限公司同意按江苏洋河新城投资开发有限公司要求缴纳2000万元的履约保证金。于本项目施工合同签订后5个工作日内一次性缴纳2000万元至江苏洋河新城投资开发有限公司指定账户，否则，发包人有权终止合作，解除协议，对发包人造成的损失要予以赔偿 （3）承包人提供中标差额担保，方式为：无（4） 双方约定的其他担保事项：无。 46、合同份数 46.1 双方约定合同正副本份数：正本贰份，发包人承包人各执一份；副本捌份，发包人执肆份,承包人叁份，建设主管部门执壹份。 47、补充条款47.1发

29、包人向承包人退付履约保证金的方式和时间：多层工程施工至0.00时，退付200万元履约保证金；多层工程全部施工至二层时，再退付200万元履约保证金；多层工程全部施工至四层时，再退付400万元履约保证金；多层工程完工时，再退付200万元履约保证金；剩余1000万元履约保证金于全部工程竣工验收合格后一次退清。47.2中标差额保证金的退付发包人向承包人退付中标差额保证金的方式和时间：同履约保证金退付方式和时间47.3合同价款中包含的现场安全文明施工措施费的各项费用由招标人依据宿迁市建设局宿建发【2006】6号、江苏省苏建价站【2006】8号、苏建招办【2006】5号文件中的相关规定支付。47.4承包人

30、在施工期间必须按招标文件要求保证安全、文明施工，争创优质工程。接受洋河新城重点工程考核，并足额缴纳考核保证金30万元。常规检测单位由江苏洋河新城投资开发有限公司指定。47.5本项目在施工过程中，由发包人指派有造价咨询资质的单位进行跟踪审计。47.6本合同未尽事宜双方另行协商。附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（万元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表 序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3：工 程 质 量 保 修 书发包人（全称）： 江苏洋河新城投资开发有限公司 承包人（全称

31、）： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 （工程名称）签订工程质量保修书。一、 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定及双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定为：合同范围内的全部项目二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期三年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7个工作日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，修理费用从质量保证金

32、内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的施工质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内发生质量缺陷问题造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为合同总价款的5%。2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、 质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程合同总价款的2 %。质量保修金的利率：在本合同约定的保修期内银行利率为：零。如发包人未按约定返还该款项的，发包方除支付该款项外，还应按同期银行贷款利率支付违约金。六、 其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。本工程质量保修书，由施工合同发包人承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满，保修金全部结清为止。发包人：(公章) 承包人：(公章) 法定代表人 法定代表人或授权代理人： 或授权代理人：(签字或盖章) (签字或盖章) 年 月 日 年 月 日49