室外排水施工合同1(DOC 36页).doc

1、 室外排水施工合同 室外排水工程施工难度大、环节多、操作繁,工程质量的好坏,直接影响到整个排水体系的顺畅,影响该地区实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。室外排水施工合同是怎样的?以下是小编为大家整理的室外排水施工合同范文，欢迎参考阅读。 室外排水施工合同范文1 甲方(发包人)： 地 址 ： 联系电话 ： 乙方(承包人)： 法定代表人 ： 委托代理人 ： 地 址 ： 联系电话 ： 开户行 ： 银行帐号 ： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*项目室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工

2、程名称：*项目 2、工程项目：*项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护;交工后的保修、维护等全过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1、合同价款为：人民币:贰拾肆万贰仟圆整(￥242000.00); 2、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用)

3、，本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整(￥20000.00)，待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质量责任后7日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。

4、 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(不包含投标漏项部分)，计取方法如下： 2.1.1、执行河南省建筑和装饰工程综合基价(2002版)和河南省安装工程单位综合基价(2003版)计算; 2.2.2、材料价格按郑州市建设工程材料基准价格信息(2008年二季度)执行。 2.3.3、土建部分按照四类工程取费：利润取4%，税金3.413%;安装部分按照三类工程取费：利润38%，税金3.413%。其它费率不计算。 2.2、其它经甲方认可的有效签证价款; 3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证：

5、 (1)在5日内书面提出; (2)经乙方项目经理签字及盖章; (3)经总监理工程师签字及盖章; (4)经甲方项目经理签字及盖章。 4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告，逾期递交或递交资料不全的，甲方有权拒绝接受，由此产生的责任由乙方自行承担。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方，乙方接到结算审查通知后7个工作日内确认或提出异议，乙方逾期提出异议视为已认可审查意见。 五、工期要求及施工进度： 1、工期：合同签订生效后，自甲方书面通知之日起 个日历天交工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。 2、进度：

6、本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。如因此工程耽误土建施工，乙方除承担拖延工期罚款责任外，还应承担由此给甲方造成的损失。 3、除非经过双方明示的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外(但必须应具备有效签证确认，否则仍不予顺延);无论何种情况甲方不承担乙方的任何窝工、误工、怠工等费用。 六、材料要求及工程验收标准： 1、玻璃钢化粪池及井盖所用品牌需与甲方共同签字确认， 2、井盖材质为复合材料，所有道路上井盖采用过车型复合材料井盖，其余的位置采用不过车型的复合材料井盖;检查井之间为HDPES2级双壁波纹排水管。 3、材料进场时，须经监理、甲方验收合格后方

7、可使用;未经甲方、监理验收合格的材料及设备严禁使用，否则按照工程质量不合格承担相应的违约责任。 4、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交完整的竣工资料、图纸和竣工验收报告一式三份。甲方收到竣工验收报告后7天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。如需进行整修，乙方按甲方要求进行整修，并承担整修的费用，整修完成，自检合格后重新报验。 5、本合同各项验收仅为付款和进入下道工序的前提，并不视为当然合格也不减免乙方的任何质量责任。 6、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收，且办理好有关备案和入市政管网的手续，并交予甲方，期间产生的费用由乙方承担。 7、工程竣工验收通过，经甲方确

8、认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面意见的日期。 8、本工程严格按照建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)和地埋硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程(CEC122：2001)进行污水、化粪池工程施工与验收。 七、安全文明施工及维修： 1、乙方施工人员在施工现场必须遵守安全施工规范及现场管理规章制度，保证文明施工，并随时接受甲方人员现场质量及安全监督检查。乙方自行承担在本合同工程施工期间至交付之前发生的违法、安全、消防风险防范等一切事项的费用和责任。 2、乙方对其人员的行为负责，乙方人员包括其

9、雇员、代表人、代理人、被许可人以及其他基于与乙方的法律或经济关系进入的项目人员。 3、工程质量达不到质量要求的，需限期(3日)整改，整改日期每拖延一天，扣除履约保证金1000元，整改延期5天以上，扣除全部履约保证金。 4、工程保修期为2年，保修期内乙方负责全面免费维修，乙方对保修服务工作应及时快捷，接甲方通知后24小时内应及时维修。如乙方接到甲方通知后服务不及时，甲方有权另行委托维修单位，乙方承担全部维修费用，甲方并有权按照工程价款的5/次扣除质保金。 八、双方责任： 1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。 2、 乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排，应严格遵

10、守该项目施工现场管理制度按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。 3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工;如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。 4、乙方负责本方人员的安全、进场产品及安装质量、进厂设备及配套设施的监督和管理，如出现质量、安全事故及损失的由乙方独自承担。 5、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。 6、乙方在施工过程中必须加强对其他单位的已完工程的保护意识，如乙方在施工过程中对其他单位的已完工程造成损坏

11、，相应的损失由乙方承担。 九、违约责任： 1、乙方负责整理排水工程竣工资料，并达到交验条件;如不能达到交验条件，甲方有权拒付工程款。 2、乙方应及时向总包方提供竣工备案所需资料，否则甲方有权拒付工程款。 3、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的，逾期每天按应付款额的3向乙方支付违约金。 4、乙方逾期竣工、交工或验收的，每拖延一天应按照工程合同价的3向甲方支付违约金。 5、由于乙方原因所造成的工程经确认不合格，必须在3日内返工整改完毕且工期不予顺延，并按照工程总造价的20%支付违约金，同时不免除返工、保修等其他合同责任。 6、工程材料不合格的，除按甲方要求整改外，还应按照该批材料价款的双

12、倍支付违约金。未经甲方同意，直接或间接转包、分包工程的，按照合同价款的30%支付违约金，甲方并有权解除合同。 7、因乙方工程质量达不到协议书约定的质量标准以及不能按照合同约定的竣工日期完成工作的，乙方应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。 8、违约金不足损失的应当补足守约方的损失，所谓损失包括但不限于直接损失、间接损失、对第三人的责任;处理争议的交通、通讯、人工费用、仲裁费用、律师费用等。 9、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 10、文件的解释顺序：合同、会议纪要、答疑、招标文件、投标文件等工程施工期间的相关文件，不论先后以有利

13、于甲方利益的条款优先执行。 十、合同的解除和变更： 1、合同的解除： (1)因不可抗力致使合同无法履行; (2)因一方违约致使合同无法履行; (3)因乙方不符合国家相关施工要求或有其他影响合同顺利履行的违规行为发生，甲方有权单方解除合同。 2、合同解除，乙方应当3日内清洁撤场，逾期每日支付1000元违约金，超过10日的视为放弃场地内一切财产和权益。 3、合同的变更：本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。 十一、建设单位在施工现场不提供任何生活用房。 十二、本合同各条款均基于双方真实意愿表示，不存在任何可撤销或变更情形，任何一方也不得申请调整自身责任。 十三、本工程不适用任何默认条款

14、，一切行为均需要明示做出。 十四、未经加盖甲方公章，任何人员的行为(含签证)或表示均对甲方无约束力。 十五、关于本合同的通知均可按照合同载明地址寄送，任何一方变更地址应当通知对方，否则按照原地址寄出后5日即视为送达，无论邮件是否退回。 十六、因为本合同工程发生的争议双方协商解决，协商不成的由郑州仲裁委员会裁决。 十七、未尽事宜，双方另行协商解决。 十八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 十九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 室外排水施工合同范文2 发包人(全

15、称)：_（以下简称甲方） 承包人(全称)：_（以下简称乙方） 本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。 1.工程概况 1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程 1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园 1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。 具体内容见附件1 2.工程承包范围 2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。 2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 3.工期 3.1双方约定工期必保2007年2月20日交工投入使用。 3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中

16、扣罚。 4、质量与验收 4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。 4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。 5、安全施工 5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。 5.2安全检查按建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)执行。 6、合同价款与支付 6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。 6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，￥：785919.00元。 6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担 6.4 双方约定的工程款(进度款)支

17、付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。 7.承包人采购材料设备 7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。 7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。 8.争议 双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。 9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的

18、职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用 10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份 11. 增加工程项目名称 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 室外排水施工合同范文3 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据中华人民共和国合同法和相关施工验收规范(GB50242-2002)甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下协议： 一、工程简介 1.1、工程名称： 1.2、工程位置： 1.3、承包范围：甲方提供图纸内的给水、排水全部内容，但

19、不保护洁具、太阳能、出墙软管及淋浴安装。 1.4、承包方式：乙方清包工 1.5、施工天数：本工程自签订合同之日起为15天。如因不可抗力因素造成的例如停水、停电累计超过8小时的则工期顺延。 二、合同价款及付款方式 2.1、本工程共计安装费为： 2.2、付款方式：合同签订甲方付乙方合同订金人民币1000元整，给水、排水主管安装完成付给乙方总价的30%，给水安装完毕付乙方总价的30%，排水安装完毕付乙方总价的20%，余款待打压完成并经甲方或甲方指定的第三方(监理单位)验收通过后3天内一次性付清。 三、双方责任 3.1、甲方责任：办理施工中的有关手续，做好与小区物业的沟通，做到水、电、路三通，免费供乙

20、方使用，并监督乙方的施工进度及按进度拨付工程款。确保所购材料按期及合格，如因甲方所购买的材料质量问题造成的停工、停产、返工，甲方应承担由此带给乙方的损失。 3.2、乙方责任：严格按照图纸施工，合理计算材料，严禁浪费，并接受甲方监督，遵守小区内的各项规章指定。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方自行承担，对材料浪费严重的，应赔付甲方材料损失。 3.3、如在施工中涉及到隐蔽工程的应提前12小时内通知甲方验收，验收通过方可进行下道工序，如甲方接到通知超过12小时不进行验收的，乙方可视为验收通过仍进行下道工序，如甲方对已经隐蔽的隐秘工程有疑义的可要求进行复查，如复查合格造成的返工由甲方承担，工期相应顺

21、延。如不合格则乙方承担由此造成的返工且工期不顺延。 四、质量等级及验收依据 本工程质量等级(给排水单项)安装标准为优质并严格按照相关施工验收规范(GB50242-2002)执行。 五、合同争议 在本合同发生期间双方应严格遵守本合同的各项条款，如发生争议则双方协商解决，协商不成的可诉讼至当地的劳动仲裁机构解决。 六、合同终止 6.1、自乙方收到甲方剩余尾款后合同即行终止，如甲方需乙方保修的双方可另行签订合同。 6.2、如遇国家法律法规调整造成的工程停止、停建、改建则甲方须根据乙方已完成的工程量结算后终止。 七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字(盖章)之日起生效。 甲方(公章)：_

22、乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 当前建筑工程安全文明施工管理还存在诸多问题,标准化是解决安全文明施工管理水平进一步提高的主要对策。对于安全文明施工合同你了解多少?以下是小编为大家整理的安全文明施工合同范文，欢迎参考阅读。 安全文明施工合同范文1 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。 第一条：甲、乙双方严格按照经省人大批准的河南省建设工程项目施工安全监督管理办法和市政府关于安

23、全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。 第二条：乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。 第三条：乙方应主动做好以下工作： 一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民;施工现场必须派专人管理，严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道;不得破坏

24、工地周围树木、绿地;土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到城市道路上。 三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。 四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须减速行驶;设置明显警示标志。 五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合施工现场临时用电安全技术规范，配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。 六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理，应有明显的警示标志，

25、严禁挪用，保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。 七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。 八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。 九、工人食堂必须干净，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暧可统一安装空调。 十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等

26、方面要求必须积极配合，认真履行。 第四条：安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。 第五条：本协议自双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安全文明施工合同范文2 为确保活动房安装项目顺利进行，保证施工过程中工人的人身安全及健康，保证公司良好形象，明确甲、乙双方的权益和义务，经甲乙双方协商一致，特签订本协议共同遵守： 1、 安全措施 1.1甲乙双方必须认真贯彻

27、执行国家、建设部、北京市政府、市建委等颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度。 1.2要建立建全安全管理、定期检查制度，乙方要设立专职或兼职安全员。甲乙双方要定期进行安全检查，及时发现施工中的安全隐患，对所发现的隐患责令及时改正，对于限期内不整改的甲方有权停止乙方的作业(耽误工期由乙方负责)并做出相应处罚，待险情确实排除后方可恢复正常施工。 1.3甲方对乙方承担的每个安装工程，要先对乙方进行安全技术交底。乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底，所有作业人员均应按交底和安全操作规程操作。 1.4乙方要对其所有安装工人上意外保险，并把保险单据复印件交于甲方 1.5如果乙方作业人员因未按照安全生产

28、有关规定施工造成的伤、残、亡事故，由乙方自行负责，并承担相关法律责任。 1.6乙方施工人员必须经过安全培训、考核后方可准予上岗，未经培训、考核上岗发生的工伤事故，其责任和费用由乙方负责。 1.7乙方需按国家及相关法律规范规定安排专职施工现场消防及安全管理人员，对本工地消防安全事宜负责。 1.8乙方自行负责施工现场清洁卫生、食堂饮食、职工生活的管理，并做好防火防漏气防漏电等工作。 1.9电动工具要使用电缆盘，要有漏电保护器或接地措施，并按规定定期检测。 1.10定期为登高作业人员体检，有不宜登高作业病史者应禁止登高作业。 1.11经常检查电动工具，电缆，电线有无破皮漏电现象，发现问题及时处理。

29、1.12高处作业时应配戴工具袋，防止构件坠落伤人。 1.13登高用脚手架应搭设合理，牢靠，不摇不晃。 1.14一般工种不得顶替特殊工种作业，起重工、电工、电焊工要持特殊工种操作证上岗。 1.15每天出工前，班长组织召开班前会讲安全，讲质量，讲进度要求，并做好记录，主管应定期参加会议。 1.16每天工完料净，场地清，灭绝火源，切断电源。 2、文明施工 2.1工人进场后要服从业主和现场管理人员的管理，不能野蛮作业，不能用语言或用其他方式顶撞业主和其他管理人员。 2.2进入施工现场员工应穿着统一规定的工作服和劳保用品，配戴安全帽，高空作业配戴安全带。不要随意大小便，穿戴要整洁，不要赤身露臂，在施工现

30、场更不能穿拖鞋。 2.3帐蓬，配电箱，材料等摆放位置应符合施工作业总平面图要求。 2.4施工作业总平面图的确定，应先与甲方沟通，再行确定，一经确定应认真执行，不再改动。 2.5员工使用的生活用品，行李摆放要统一、合理。 2.6材料进场后，应按规格、型号分类存放，并且应用木方或其他物品垫起100mm以上，码放整齐。严禁乱堆、乱放，严禁与腐蚀性物质接触，并有防雨措施。 2.7人字架、一字梁、钢梁钢柱、檩条、复合板应按照与板房长度方向相垂直的方向摆放整齐，做到一条线、一头齐。 2.8构件堆放应符合其设计受力情况，如屋架，窗、门要竖立堆放。 2.9木夹板、窗、门等物件应用苫布盖好，防止雨淋。 2.10

31、五金件、玻璃胶、小型工器具不得乱扔，乱放，应分类存放在小件箱中，并且有防雨措施。 2.11施工垃圾(如聚苯乙烯碎屑，彩板废料等)，每天完工清理干净，统一堆放到指定位置。 2.12完工后退场前，将剩余材料按退货管理规定清理退库。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安全文明施工合同范文3 发包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为贯彻落实安全第一，预防为主的安全生产方针、确保病房楼施工现场安全、进一步明确双方的安全责任，经双方协商制定本合同： 1. 承包方的安全责任：

32、1.1. 建立建全安全生产组织体系，建立各级、各部门、各系统安全生产责任制，明确各级、各类人员在施工活动中应承但的安全职责。 1.2. 建立安全保证体系和安全监察体系，健全各级安全监察机构和安全网络，超过30人的二级机构施工队伍设专职安全员，30人以下的设兼职安全员。 1.3. 有能满足工程需要、保证安全施工的机械设备，合格的安全工具及安全防护设施，而且不超过检验周期。 1.4. 非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。 1.5. 严格高处作业安全控制措施、严格施工用电安全控制措施。 1.6. 配足、配齐合格的劳动防护和劳动保护用品，且能正

33、确佩带。 1.7. 所有施工人员名单及身份证复印件应交甲方验证并存档，经常对施工人员进行必要的安全教育，对外聘临时工必须进行针对性的安全教育和安全培训、并考试合格。 1.8. 严禁使用未成年人和不适应现场要求的老、弱、病、残人员进行施工。 1.9. 严格执行发包方的安全治理制度及文明生产治理等制度。 1.10. 接受发包方安全专职人员的安全监督、治理。对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。 1.11. 施工人员不得超越施工场地进入非施工区域，由此产生的后果自负，如造成发包方生产设备损坏或造成事故均由承包方赔偿。 1.12 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急

34、救援预案;如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持三不放过的原则，严肃处理相关责任人。 2.发包方的安全责任 2.1. 审核承包方的非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)是否资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。 2.2. 向承包方具体交代发包方所制定的各项安全治理制度，并要求严格执行。 2.3. 对承包方施工现场有安全监督的责任，对施工现场及发包方院区范围内的所有违章有权制止、纠章、对严重违章有权对其停止工作令其整顿。 3. 工程开工前，承包方向发包方缴纳贰万元安全生产保证金，发生人身死亡事故、扣除全部保证金

35、，违约金按工程造价的3%从工程款中扣除，并对死亡人员家属承担赔偿责任和其他责任。发生人身重伤事故、扣除50%预留保证金，违约金按工程造价的0.5%从工程款中扣除，承担对伤者的救治费用、赔偿责任和其他责任。违反发包方有关安全治理制度规定时，将按有关制度的规定给予经济处罚。 4. 安全、文明奖惩细则 4.1 承包人有下列情况的，每次处以50500元的违约赔偿，并责令整改： 4.1.2 进入现场未戴安全帽，未佩带工作卡的; 4.1.3 现场随意高空抛物; 4.2 有下列情况的，每次处以5005000元的违约赔偿，并责令整改： 4.2.1 现场材料、机具乱堆乱放，影响场容场貌的; 4.2.2 食堂、宿

36、舍、厕所等现场卫生管理制度未制定、落实或现场卫生情况差的; 4.2.3 现场(含办公区)有未成年人进出的; 4.2.4 没有建立健全安全生产责任制和定期安全检查制度的或未予真正实施的。 4.3 承包人有下列情况的每次处以200010000元的违约赔偿，并责令改正： 4.3.1 现场操作人员违反安全操作规程，但未造成安全事故的; 4.3.2 施工用电不规范，乱接乱拉电缆线，安全保护装置形同虚设; 4.3.3 现场安全措施未到位，有严重安全隐患的。 5.施工期间不得影响病人休息，如在工程施工中因环保、噪声等产生的问题，一切后果由承包人承担，并不得以此为借口耽误工期，因此致使的工期延误，由承包人承担

37、。 6. 承包人综合治理不力，有打架、盗窃、赌博、嫖娼等事件发生的，第一次处以5000元的违约赔偿，第二次处以10000元的违约赔偿，以此类推。若有管理人员参与，罚款加倍，且清退该管理人员。情节严重的，送当地公安机关处理。 7.监理、发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见，仍然整改不及时，或未能从根本上予以改正，同样或类似问题一再发生，项目总监有权下达停工令进行整改，因此造成的延误工期由承包人承担。 8. 本合同作为徐州市东方人民医院建设工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 未尽事宜双方协商解决。 8. 本合同发包方、承包方各两份，共四份。

38、9. 本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 目前,我国的道路建设在快速的发展之中,在道路工程建设中,出现了很多的问题。那么签订道路维修施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的道路维修施工合同范文，欢迎参考阅读。 道路维修施工合同范文1 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。 4、工程工期：本工程自20xx年x月14日至20xx年x月28日竣工。 5、工程质量：合格 第二条：甲方责任

39、1、负责向乙方提供所需的水、电等; 2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。 第三条：乙方责任 1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。 2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。 3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。 4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应达到国家质量

40、评定合格标准。 2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。 第五条：关于工程款及结算的约定 1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。 2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。 第六条：本合同一式贰份，自签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 道路维修施工合同范文2 甲方： 乙方： 为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据中华人民共和国合同法及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同： 第一条：工程概况 1、工程名称：道路维修 2

41、、工程地点： 3、承包方式：包工包料 第二条：工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为三十天 2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件) 3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。 第三条：双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完

42、工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。 3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。 第四条：违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。 2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 道路维修施工合同范文3 建设单位： (以下

43、简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。 一、工程名称及项目 道路维修工程 二、甲方承担的责任 1、甲方应向乙方提供施工图纸和施工技术规范。 2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工计划通知。 3、按施工程序流程进行工程验收，按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算。 三、乙方承担的责任 1、乙方必须严格按施工图纸和施工技术规范进行施工。 2、施工中所需的一切施工设备自行解决。 3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。 4