(完整版)外墙保温施工合同(DOC 19页).doc

1、_项目外墙保温工程施工合同工程名称： 工程地点： 甲 方： 乙 方： 签订地点： 签订日期： 外墙保温工程施工合同协议书 （以下简称甲方） （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合建设工程施工合同和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 外墙保温工程施工事项协商一致，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地址： 3、项目规模：建筑面积约 万M，外墙保温施工面积：约 4、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建墙身、洞口、屋面已具备施工安装条件。 5、资金来源：甲方自筹

2、6、设计单位： 7、监理单位： 二、本合同施工范围： 外墙保温施工安装工程，包括原材料（聚苯板、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂砂浆、耐碱网格布、锚钉等）的采购、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及成品保护等。三、合同工期： 开工日期： 年 月_ 日 竣工日期： 年 月_日 合同工期总日历天数 天四、质量标准：合格五、合同价款 金额：（大写）人民币 元￥： 元 六、组成合同的文件及优先解释顺序 合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下： 1.本合同协议书； 2.外墙保温施工合同，（合同履行中，有关工程的洽商、变更等明确权力义务的会议纪要

3、、补充协议为安装合同的组成部分，与安装合同具有同等效力，如约定不一致的，以签署时间在后者为准）； 3.投标文件及其补充说明； 4.招标文件、设计图纸及其补充说明； 5.外墙保温工程投标报价表； 6.现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 甲方（公章）： 乙方（公章）：法人代表 法人代表委托代

4、理人： 委托代理人：地址： 地址：电话： 电话： 传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号：甲方（公章）： 账号：乙方（公章）：外墙保温施工合同一、双方权利及义务： 1、甲方的权利及义务： （1）指派 为甲方驻工地代表，并委托监理公司（委派项目总监）与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2） 审核乙方的施工进度计划，向乙方发出通知，以便乙方安排进场施工； （3） 协调总包单位提供乙方施工所必需的施工工作面、施工用水电、道路以及垂直运输； （4）协调乙方和总包单位的关系，使工程顺利进行；（5） 施工完工

5、后，及时会同物业公司与乙方共同进行验收，并对验收合格的部分签署验收单；（6）有权更换甲方代表，但在乙方收到甲方的正式书面通知之前，任何对甲方代表的任命或更换不产生合同效力；（7）甲方有权要求乙方撤换其在现场被认为有下列行为的任何人员，包括乙方的代表： 1）经常行为不轨； 2）在履行其职责时不能胜任或玩忽职守； 3）不遵守合同的约定； 4）经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；如果出现上述情况，乙方应在甲方提出此类要求后3天内选派合适的替代人员。 2、乙方的权利及义务（1） 指派 为乙方驻工地代表，全面负责履行合同，确保安全施工，在既定工期内保证外墙保温工程施工质量。 （2）乙方在施工前

6、，应将各种原材料提供样品并经甲方监理确认后，再行使用； （3） 乙方应严格按照甲方的进度要求进行施工，如果非甲方原因，乙方施工进度严重影响项目总体施工进度，甲方有权终止合同，另选施工方，由此给甲方及其他相关单位造成的损失全部由乙方承担；甲方有权限令乙方在合理日期内无条件退场，对乙方已完工程验收合格可给付80%工程款，如验收不合格，不予结算。 (4)乙方施工应按照工程进度合理有序进行，最大限度地与现场其他工种作业配合进行，施工中发生任何临时停电、停水（累计不超过36小时），乙方应采取补救措施以保证按计划完成施工，且不得向甲方索要任何费用或要求延长工期。在安装过程中，不得损坏甲方和其他承包方已完和

7、未完工程, 乙方随时需要接受甲方、监理公司的指令并与其他相关施工单位密切配合；(5) 乙方在施工中若发现施工工作面有达不到安装施工要求的问题，乙方应及时报告甲方并提出合理的具体要求和处理建议；若发现上述问题乙方未及时上报甲方而强行施工，产生的一切后果均由乙方承担； (6) 乙方应在外墙保温工程施工完毕后及时通知甲方、监理及总包相关人员验收，验收合格后及时整理资料向总包单位移交。（7） 乙方应做好成品保护工作。在施工验收合格后至整体工程竣工验收期间及向业主交付过程中，乙方有巡视、监察乙方施工区域成品保护状况的义务，发现成品保护措施受损、人为对成品破坏等现象，应及时向甲方反映；成品的任何损坏，乙方

8、有责任进行修复和更换，费用由相关责任方承担；（8）施工完成后及时运走多余的物料并清除外运施工中产生的废料和垃圾，运到总包指定的地点；（9）乙方应当为完成合同而设置合理可行的现场组织机构，配备具有专业资格证书且具有足够经验、认真负责和精干称职的管理人员。除非事先取得甲方的书面批准，乙方不得随意更换或撤回主要管理人员；（10）乙方在开工前应将乙方代表的详细资料上报甲方、监理；乙方代表在整个合同期内的工作应是全职而不是兼职的，乙方代表必须常驻工地，离开现场二天以上（含二天）需经甲方代表批准；（11）乙方特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府和有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括

9、但不限于：电工、焊工、保温工、架子工、施工机械操作人员等；（12）乙方不得对本工程进行转包和分包，若有违反，甲方有权终止合同；（13）乙方应按照合同附件一中提及的保修要求和约定履行工程保修义务和职责；（14）乙方应按照合同附件二中提及的廉洁协议书的要求和约定履行廉洁自律义务和职责。二、乙方施工组织： 1、施工工艺流程必须明确。 2、施工技术措施得当。 3、进度计划安排合理、可靠、配合措施周全。 4、与总包方及其他分包单位施工的配合、安全生产、文明施工、成品保护措施得当。 5、有充足的人员、材料和管理人员，保证施工按时、按质、按量完成全部合同内容。 6、签订合同后一周内将实施性施工组织设计和详细

10、施工方案提交甲方及监理单位审批后方可实施。三、施工工期： 1、本工程要求工期为 日历天（接到甲方通知后7天内进场施工），除甲方原因或不可抗力引起的工期延误给予签证外，其余一律不予顺延。 2、本合同签订后一周内，乙方应根据甲方施工总进度要求制订具体施工进度计划表，报甲方及监理单位审批后方可实施。四、质量与验收 1、外墙保温工程在原材料、施工、验收等过程中应符合或等同于或高于现行国家标准。乙方应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。 2、 外墙保温工程在施工前应编制详细的施工组织设计和进度方案，并经甲方、监理单位批准。 3、乙方在施工前必须现场复核墙面垂直度、平整度及

11、洞口尺寸，挂好控制线。所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可施工。 4、甲方有权对进场的保温工程各种材料进行现场随机抽检，若抽检结果不合格，则认定该批次材料不合格，由乙方承担检测费用及由此造成的全部责任和损失；若抽检结果合格，由甲方承担检测费用。 5、乙方应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知甲方和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由乙方自行承担损失，甲方不支持乙方的任何索赔。因总包方管理和施工原因造成乙方产品的损坏，总包方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定，双方不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。乙方对甲方和监理的

12、决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。 6、因乙方原因造成返工时，应注意对总包方及第三方已完工产品的保护，如造成总包及第三方产品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定，乙方不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。若对甲方和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。 7、外墙保温工程验收：乙方在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经总包方复查认可，达到设计和规范要求，可向甲方申请工程验收。甲方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。五、施工安全保证措施 1、 乙方应贯彻执行“安全第一，预

13、防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。 2、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。 3、乙方服从总包方在安全生产、文明施工方面的管理，并积极配合。 4、乙方施工人员应确保安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。六、合同价款 1、本合同采用 固定综合单价 （含税）合同。 2、外墙保温工程合同综合单价约定如下： 3、本合同的工程款总价暂定为人民币 元（￥： ） 4、投标综合单价为本次招标的外墙保温工程从供货、安装至验收合格交付使用及维保的人民币报价，综合单价

14、包括了单位面积工程外墙保温材料供货和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、总包配合、脚手架、垂直运输、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。 5、乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至竣工验收交付施工以及维保。 6、以上综合单价不论工程量增减，固定单价不变，工程量按实际计算。七、合同价款的支付方式 1、本工程无预付款。 本工程乙方中标、合同签约后，应向甲方交纳履约保证金20%

15、合同款，在工程进度款支付时，甲方按比例逐步退还。 2、工程款支付： （1）承包人聚苯板粘贴完成后，发包人支付已完工程价款的60%予承包人。 （2）承包人耐碱玻纤网格布、锚钉及聚合物抹面（抗裂）砂浆完成后，经发包人组织监理、总承包人共同验收并出具验收报告后7个工作日内，发包人支付已完工程价款的60%予承包人； （3）总承包人工程竣工，取得验收合格证书且本工程结算完成后7天内，甲方支付乙方工程款达到合同价款的95%； （4）工程保修期（2年）满后，甲方一次性支付余款予乙方。八、保温材料要求及施工技术要求 1、乙方采购的保温工程用各种材料规格、质量应符合国家标准、设计图纸和本合同要求，品牌、产地应与

16、投标书相符，应与所提供的样品相符。若不相符，甲方及委托的监理公司有权不予验收。由于材料质量问题造成的损失和产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。2、保温各种材料的约定：(1)保温材料为70厚阻燃自熄型聚苯板，容重为20kg/m3。 (2) 聚合物粘接砂浆：拉伸粘结强度（与水泥砂浆），Mpa 0.7 拉伸粘结强度（与EPS板），Mpa 0.1 且EPS板破坏 (3) 聚合物抹面（抗裂）砂浆：拉伸粘结强度（与EPS板），Mpa 0.1 且EPS板破坏 柔韧性，压折比 3.0 抗裂性，厚度5MM以下无裂纹 (4) 耐碱玻纤网格布：单位面积质量，160g/ (5）锚固件： 有效锚固深度不得小于25毫米，

17、塑料圆盘直径不得小于50毫米。螺钉必须是不锈钢或表面经防腐处理的金属，塑料套管和圆盘应用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯等材料制成，不得使用回收的再生材料。单个锚固件最大抗拉承载力（C25以上混凝土）603、施工技术要求 （1）承包单位应严格遵循国家规范及行业标准，保证产品质量并提供完整的相关产品的材质、性能检测等证明文件； （2） 施工依据外墙外保温建造构造（一）02J121-1，承包单位应制定切实可行的施工技术及安全方案并严格遵守，保证安全生产、保证施工质量及进度。 （3）外墙保温工程施工工序：基层处理、抹粘接砂浆、安装聚苯板、铺贴耐碱玻纤网格布及安装锚固件、抹抗裂砂浆。 （4） 聚苯板粘贴方式采用

18、点框式粘贴（留排气道），最窄处不少于60mm，灰饼直径不少于100mm，厚度5mm，且粘结面积不少于聚苯板面积的30%。聚合物抹面（抗裂）砂浆厚度不大于4mm。平均气温低于20时，粘板48小时后方可安装锚固件；平均气温高于20时不得低于24小时安装锚固件。锚固时钉头和圆盘不得超出板面。锚固件9个/。 （5） 承包单位应先做样板，发包人组织监理及总包管理人员检查合格后方可大面积展开施工。4、施工注意事项 （1）苯板接缝严密，不得有明显的缝隙，铺贴时挤入板侧的砂浆应及时清除干净；对下料尺寸偏差造成板间缝隙大于2mm的，应将聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。（2）聚苯板粘贴时应自下而上，错缝粘贴，转角咬

19、槎。每层错缝1/2板长不少于200mm. （3）门窗洞口四角的聚苯板应采用整板切割成形，不得拼接。接缝距洞口四角不少于200mm.聚苯板粘贴完成静置24h后将板缝不平处用砂纸打磨平整再进行下道工序。 （4) 安装锚固件聚苯板粘贴牢固后安装锚固件。按要求位置用冲击钻钻孔，锚固深度不少于25mm. （5）操作部位风力大于5级时，不得进行保温施工。九、工程变更 1、工程设计变更 乙方对原设计进行变更，须取得甲方书面批准。因擅自变更发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误工期不予顺延。施工中甲方对原设计进行变更，应向乙方发出书面变更通知，乙方应无条件按甲方书面的变更通知进行变更。应甲方要求

20、的变更导致的费用增加和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 2、确定变更价款 （1）设计变更只涉及工程量的变动，则增减工程量对应的单价为合同中已有的价格，工程量结算时按实际调整。 （2）设计变更涉及新增项目，原合同中无适用的价格，则乙方在收到相关变更工程联系单后3天内，向甲方提出确定新增项目单价的报告，若合同中有相似与新增项目的价格，则参照类似价格确定新增项目单价；若合同中无类似价格，则双方协商确定。工程量结算时按实际调整。十、竣工验收及结算 1、竣工验收 （1）乙方在完成合同约定的所有施工内容后，在甲方规定的时间内撤除全部施工人员及机械设备和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有

21、承包范围内工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，造成的费用均由乙方承担。 （2）乙方向监理公司提交4套施工验收资料（按归档要求整理成册），资料审核通过后约定验收时间，验收由甲方、乙方、总包方及监理机构四方共同参加，验收通过后各方在验收单上签字，办理书面移交手续。 （3）整个项目通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。 2、竣工结算 （1）外墙保温工程不论工程量增减,固定单价不变。 （2）总承包人工程竣工验收后30天内，乙方应计算结算价款，并将有乙方盖章、法人代表签字、并有概预算编制人员盖章的结算报告及完整、有效的结算资料提交给甲方。 （3）甲方自收到乙方完整、有效的结算资料之日起30天内完

22、成审核并予以确认。 （4）总包工程取得验收合格证书且本工程结算完成后7天内，乙方提供已收款明细表，会同甲方对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认甲方支付乙方工程款达到合同价款的95%；保留5%作为工程质量保修金。十一、争议与违约责任： 1、违约 （1）工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的1向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。 （2）产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的 向甲方支付

23、违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的责任。 （3）工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格（以甲方、总包方、设计单位、监理单位等书面确认为准），乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。 （4）付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 向乙方支付违约金。 2、争议 （1）双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。（2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停

24、工，且不得以此为由拖延工期。十二、保险乙方保证：为一切进入本合同工程施工现场的管理人员、施工人员办理意外伤害保险。十三、担保1乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：履约保证金，保证金数额为合同暂定总价的20%。履约保证金的比例为：进度40%，质量40%，安全生产10%，文明施工10%。2履约保证金在工程进度款支付过程中逐步退还乙方，不计利息。如合同履行过程中乙方违约的，则甲方只负责向乙方退还扣除乙方相应违约行为应支付的违约金后的余额，如履约保证金不足以支付违约金的，甲方还有权就不足部分向乙方追索。十四、合同份数本合同一式六份，甲方执肆份，乙方执贰份。十五、补充条款 1、乙方必须确保本工程由其承担

25、施工及安装，不能有任何形式的挂靠或分包，否则一经发现，乙方应按本合同暂定总价款的20向甲方支付违约金，并且甲方有权立即单方解除本合同，乙方还须向甲方赔偿由此造成的一切损失。 2、合同附件：附件1：工程质量保修协议书附件2：廉洁合作协议附件3：关于变更、签证办理的协议附件1房屋建筑工程质量保修书甲方（全称）： 乙方（全称）： 为保证 工程在合理使用期限正常使用，甲方、乙方经协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围

26、内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成甲方和业主的全部损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。二、质量保修期 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程所在单位工程整体通过竣工验收之日起，保修期限为：二年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。 2、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字方视为完成，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方免费保修。

27、 3、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需要乙方书面确认），但不等于解除乙方应负的任何责任。 4、由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失，包括退房、赔偿等损失，由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求，则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，并由甲方签发扣款通知单将乙方须承担的费用总额，直接从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需乙方书

28、面确认），乙方予以无条件承认。5、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则乙方应承担相应责任。6、质量保修完成后，由甲方组织验收。7、保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。四、质量保修金的支付工程质量保修金为施工合同价款的 5% 本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金额为￥： 元(人民币大写： )。质量保修金银行利率 不计 。五、质量保修金的返还 如质量保修期内工程无重大质量缺陷或者乙方已经完好地履行了各项保修义务，则二年保修期满后结清。（支付时扣除甲方公司垫付应由乙方承担的维修费用）本工程质量保修书作为施工合同附件，由

29、施工合同甲方、乙方双方共同签署。甲 方(公章)：乙 方(公章)：法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：年 月 日 年 月 日附件二廉洁协议 为做好工程建设中的廉政建设，保证工程高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程发包人 (以下简称“甲方”)与承包人 (以下简称“乙方”)，特订立如下协议。1、甲乙双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。(2)严格执行施工的合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章

30、制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示脾，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧

31、嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。3、乙方义务(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任(1)甲方及其工作人员违反本廉政合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2)乙方及其工作人员违反本廉政合同第一、

32、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程施工市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。甲方（盖

33、章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件3：关于变更、签证办理的协议（一）甲方发出的变更、签证通知单，应加盖甲方指定的印章，否则乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单，应加盖乙方指定的印章，如果没有乙方指定的印章，甲方将不予结算费用。（二）甲、乙双方指定的有效印章式样如下：（甲方印章式样） （乙方印章式样）（三）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议的标准表格（签约时另附），否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。（四）甲、乙方均应对变更、签证通知单分专业连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。（五）当变更、签证的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理和甲方现场工程师在完工5日内签字确认，否则甲方可以不予审核费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，乙方必须在覆盖或拆除前，会同监理、甲方现场工程师、总包相关人员共同完成工程量的确认和费用谈判，并具备书面盖章确认的文件，否则甲方可以不计价款。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 日期：