(word完整版)混凝土地面工程施工合同(DOC 6页).doc

1、室内混凝土地面工程承包合同发包方（下称甲方）：承包方（下称乙方）：根据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：第一条工程项目概况1.1工程名称：1.2工程地址：1.3承包方式：包工（包料）。1.4工程范围与内容：1）乙方负责厂房内混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平（甲方负责人工配合找平）。2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、粗刮、细刮、机械提浆、磨光、养护、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。3）使用所有机械设备材料均由乙方自带。4）混凝土地面质量标准：国家厂房混凝土地面施工方案。5）乙方

2、严格按照国家厂房混凝土地面施工方案施工。第二条工程量及工期1、暂定工程量：室内混凝土地面2678.94立方米。2、工期：2011年4月25日开工，2011年5月15日竣工。日历工期20天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。3、甲方负责提供材料及施工图纸。第三条工程质量标准乙方按照国家现行规范施工，达到室内混凝土地面验收合格标准。第四条 合同价款5.1、合同价款计算：937629.00元5.2、本工程无工程预付款。5.3、工程量按实际发生结算。施工单项规格综合单价单位备注地面C30混凝土330厚350元/立方米不含税单价第五条 工程款支付（1）按形象进度付款，当完成单体厂房室内地面混凝土工程

3、量后经甲方驻工地代表确认工程量后，支付已完工程量的50%。工程竣工后经甲方驻工地代表确认后支付工程总价的95%；剩余5%作为工程质保金，质保期为一年，质保期满并解除质量缺陷后无息返还。第六条双方职责1.甲方职责（1）甲方派驻现场施工管理人员电话，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。（2）甲方提供电源二级箱以上电源、电线，按时提供施工工作面给乙方使用。（3

4、）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。（4）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。乙方工作人员住宿床位，用水、用电甲方负责，如发现乙方浪费按工地相应管理制度处罚。（5）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。（6）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由乙方方予以修复或返工。2.乙方职责（1）乙方派驻现场施工管理人员电话。定期对职工进行安全检查教育，牢固树立“安全第一”的理念，通过各种方式教导员工时刻绷紧安全这根弦，

5、时刻把安全放在心上，坚决做到不安全绝不生产，严格安全技术交底制度，狠抓安全措施落实，并承担全部安全责任及后果，乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。（2）乙方派驻现场施工管理人员工作要做到“三细”心细、安排工作细、抓工程质量细，“三到位”布置工作到位、检查工作到位、隐患处理到位。施工班组每完成一个分项工作，必须经甲方项目部管理人员签字认可后，方可进行下道工序施工。（3）施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场料清。（4）乙方必须按照施工技术方案及施工样板施工，如果在施工期间所造成的每个施工段的质量不合格，乙方则全价赔偿

6、给甲方造成的一切经济损失。第七条安全施工1乙方施工人员进场施工前必须向甲方申报准备进场人员名单并附身份证复印件，进场人员必须进行三级教育才能上岗，要求在进场前对每个进场人员进行教育考试工作，进行消防安全教育，必须本人签字。2乙方施工人员进场后，必须先到甲方进行登记，特殊工种必须持上岗证，方可上岗操作，并正确使用安全劳保用品，劳动保护用品必须为合格产品，手续证件齐全。3乙方施工人员上班前必须进行班前安全技术交底，并做好班前安全记录，每个职工必须懂得安全技术操作规程。对违章操作造成事故发生的，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承担，对违反安全生产规程的行为，甲方安全员有权进行制止，并对违章者进行教

7、育罚款或勒令停工，罚款从工资扣除。4乙方管理人员安全工作要做到“三必谈”：发现情绪不正常的人必谈、对受到批评的人必谈、每月必须召开一次谈心会。谈安全工作经验，消除急躁和消极情绪，反思存在问题和不足，使其保持良好心态投入工作。5施工前，甲乙双方签订安全生产协议书（后附）。施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。6乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安

8、全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。第八条文明施工、治安管理方面10.1在工作或休息期间不得闹事、打架斗殴，在施工现场以外所发的一切不道德事情，被公安机关查扣、罚款及刑事责任由乙方自负。晚上必须遵照工地所规定的作息时间，禁止躺在床上吸烟。10.2乙方施工人员必须遵纪守法，讲究社会公德，不准随地大小便，宿舍内必须每天打扫卫生，轮流值日扫地、服装、鞋帽必须成线放齐，文明有秩序。严禁在宿舍烧电炉、电饭锅、煤气灶、热得快，做到文明施工，确保双标准化工作。10.3乙方不得安排18岁以下及55岁以上人员从事工地现场作业。第九条关于工期延误以下原因造成工期延误，经过甲方现场项目经理确认

9、，工期相应顺延。（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件。（2）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。（3）不可抗力：自然灾害等。（4）合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。第十条违约合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。在施工现场野蛮施工，不按操作规程施工，不服从甲方安排的，情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损失，解除合同无条件退出现场。第十一条合同争议解决方式13.1本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双

10、方协调解决。13.2如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效与终止14.1本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。14.2本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。第十三条合同份数15.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。发包方（公章）承包方（公章）法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：电话：电话：工程质量保修书发包人(全称)：承包人(全称)：发包人、承包人根据中华人民

11、共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，中国沈阳国际特种机床装备城室内混凝土地面工程施工签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围：根据甲乙双方签订的施工承包合同中承包人施工范围内的工程。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：质量保修期为一年,质保期满无质量缺陷后无息返还质保金。三、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人维修;紧急抢修12小时内到场维修。承包人在约定期限

12、内不履行保修责任的，发包人可直接委托第三方维修,发生费用从其质保金中扣除。2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。四、其他本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。发包人：承包人：授权代表：授权代表：签订日期：年月日?安全生产协议书本协议签约当事方：发包人：（以下简称“甲方”

13、）承包人：（以下简称“乙方”）为强化本项工程的安全生产工作，现依据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例的规定，特签订本协议书：一、安全生产目标：确保本项工程无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等安全事故。二、乙方安全生产工作：1、乙方严格按中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例及国家、地方相关法律法规、文件规定进行本项工程的施工。2、乙方严格按建筑行业施工安全规范、标准、规程进行施工。3、乙方在进场施工前，应制定本项工程的安全生产管理办法专项安全技术施工措施及方案，并报甲方确认，同时备案。4、乙方在进场施工前，应制定本项工程的安全生产应急预案，

14、并报甲方确认，同时备案。5、乙方必须在进场施工前、施工过程中对施工人员进行有针对性的安全生产教育培训。每个人必须经考试合格后上岗，试卷交于安保部门备案。6、乙方必须建立安全生产自查制度，并建立安全生产管理档案，以备查。7、对于本项施工可能产生安全隐患的部位、环节应采取专项防护措施，确保措施到位、无隐患。8、鉴于施工过程中存在大量交叉作业，乙方应特别强化交叉作业前的交底工作，并告知施工总承包单位与相关交叉作业单位。9、临时用电接线、拆线必须由工地专职电工进行操作，不得私拉乱接，如发生违规现象将重罚，造成一切后果由责任人承担。10、乙方必须做好工人宿舍消防防火工作，正确使用消防设施，保证宿舍卫生、清洁。11、乙方食堂管理员必须具有健康证，要保证食堂的饮食卫生安全。三、安全措施等费用已包括在乙方的报价中，甲方不在支付安全措施费。乙方在施工过程中发生的一切安全伤亡事故或其它事故均由乙方自行负责，并承担一切经济损失；甲方不承担任何责任和经济赔偿。乙方保证安全措施费专款专用。四、乙方违反安全生产法规的规定及本协议的约定，依法承担相应的法律责任，并按施工合同的约定向甲方承担相应的违约责任。五、本协议作为施工合同的附件，与施工合同同时生效。甲方：乙方：法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：签订日期：年月日