电力施工合同(范本)(DOC 10页).doc

1、电力建设工程施工合同合同编号：工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位：四川才华九龙建设工程有限公司建设单位： 签 订日 期：二零一零年十月二十九日合同签订地：铜仁侨泰嘉逸花苑电力建设工程施工合同发包方（甲方）：铜仁侨泰嘉逸花苑承包方（乙方）：四川才华九龙建设工程有限公司根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程1.2工程总投资：1730000.00元(壹佰柒拾叁万元整) 1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)1.

2、5工程内容不包括：土建部分第二条：工程工期2.1工程合同工期:45个工作日。2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。2.3.5其它因甲方原因造成的延误。2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。第三条：承包方式及合同总价3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程预

3、（决）算书。3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。3.3.1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。3.3.2国家强制性政策调整。第四条：设备、材料供应4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预（决）算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预（决）算书。4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，

4、应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。第五条：工程质量及检查验收5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表（或供电主管部门）对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工

5、验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份；甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为 壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大

6、面积工程质量问题（由甲方认定），保修期从修复验收合格之日重新计算。5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。第六条：双方职责6.1甲方职责。6.1.1合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。6.1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。6.1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。6.1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时

7、向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。6.2乙方职责6.2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。6.2.2合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。6.2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。6.2.4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意（书面形式），不得随意更换本项目班子主要管理人员。6.2.5因非乙

8、方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。6.2.6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生；在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。6.2.7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。6.2.8保质按期完成合同工程量。6.2.9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。6.2.10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。第七条：工程款的拨付与结算7.1工程款支

9、付7.2工程款支付方式：按施工进度支付。7.3工程总价￥1730000.00元。本合同签订3日内，甲方预付工程量总价的30 %，即￥519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户3日内开工。7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后3日内办理结算，余额一次性付清。7.5乙方于本合同签订3日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工3日内甲方无息退还给乙方.7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。第八条：风险责任8.1因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失（包括材料、设备和劳务的损

10、失），乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行的义务。第九条：违约责任9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。9.4若工

11、程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。第十条：其他10.1甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。10.2乙方派 ，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决；如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。10.6双方约定的其它条款。 发包方签字（甲方）：法人代表：或授权代表：项目负责人：经办人：开户银行： 帐号： 单位地址：联系电话：传真：日期： 年 月 日承包方签字（乙方）：法人代表： 或授权代表：项目负责人： 经办人： 开户银行： 帐号：单位地址： 联系电话： 传 真： 日期： 年 月 日