（热门）工程工程合同模板集锦10篇(DOC 70页).docx

1、【热门】工程工程合同模板集锦10篇在人们越来越相信法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是精心整理的工程工程合同10篇，希望对大家有所帮助。工程工程合同篇1甲方：乙方：本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期完工，双方达成如下条款，望共同信守。一、工程项目名称大门改造工程。二、工程施工工期自年月日至年月日，工期为天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。三、承包方式由乙方以包工包料的形式以总价进行承包。改造大门预算总资金为万元。（金额大写）：四、工程质量严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗结构质量

2、验收标准进行验收。五、工程付款方式该工程完工后，由组织专人进行验收。验收合格后，甲方付给乙方工程款按工程总价的%，其余工程款完工满一年后付清。六、施工方法和维护1、施工时，乙方必须按照甲方要求拆除大门需要改造的部分，但不能破坏其它整体设施。2、乙方必须严格按照图纸施工，按照甲方的要求进行改造，采用先进的工艺进行施工。3、保修期为壹年，在保修期内如出现任何质量问题，由乙方负责维修，直至甲方满意。4、所用材料必须符合国标要求，严禁使用劣质产品，所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可七、安全文明施工1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求进行施工。2、甲方有权拒绝乙方使用不合

3、格的原材料。3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，如措施不当，造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。4、乙方在施工期间，必须服从甲方的安排，保证甲方正常的工作秩序，必须保证甲方办公用品和公共财产的安全，若造成财产损失的，由乙方赔偿全部经济损失。5、乙方在施工完工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。八、双方责任甲方：1、提供相应施工设施（水、电）和工程项目具体施工规范标准及要求。2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。乙方：1、严格按照国家颁布的建筑工程施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。2、如出现工程

4、质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担。3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字盖章之日起生效。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇2甲方：_乙方：_为了保护好房屋，使其免遭白蚁侵害，以确保财产和人身安全，根据国家建设部令（1999）第72号城市房屋白蚁防治管理规定和_要求，本着服务第一、质量第一的原则，经双方协商，就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。第一条甲方新（改、翻、扩）建房屋工程基本情况第二条防治范围

5、及质量标准预防范围：采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理，以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。质量标准：经预防处理后，上述房屋主体自预防竣工之日起十五年内不发生白蚁危害。第三条甲方应负责事项1、提供工程项目批准文件（复印件）房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周，分部（项）工程实际施工日期提前3天通知乙方，以便做好预防施工计划准备。2、做好与乙方的配合协调工作，为乙方提供水、电等必要的施工条件，并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。3、合同期内应及时向乙方提供蚁害的发生情况说明，并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害，其责任

6、应由甲方自行负责。4、乙方进场施药期间，甲方无关人员应撤离施药现场。5、本工程的白蚁预防费按_文件规定收取，即每平方米建筑面积_元，合计（大写）_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分，甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因，造成乙方重复施工的，增加的费用由甲方另行支付。第四条乙方应负责事项1、必须坚持服务第一、信誉第一、质量第一，切实做好白蚁预防施工管理，确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期（自本工程预防竣工之起算十五年内）不发生蚁害（自本工程预防施工结束后，因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外）。2、如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的，如上述房屋在包治期内发生蚁

7、害的，由乙方在甲方的配合下，履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害，则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。3、白蚁预防工程施工结束后，乙方应及时签发新建房屋白蚁预防工程竣工报告、新建房屋白蚁预防工程竣工验收单交甲方存档，作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一，并对预防作处理的工程进行定期回访复查。第五条其它约定事项_。第六条本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份。第七条本合同自双方签字之日起生效，至本合同约定的预防包治期结束时，自行终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_负责人（签章）：_负责人（签章）：_经办人：_经办人：_联系电话：_联系电话：_联系地址：_联系地址：_年

8、_月_日_年_月_日工程工程合同篇3甲方：乙方：经甲乙双方协商，按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建筑工程施工合同（GF199990201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。一、工程名称：1、工程地点：重庆市沙坪区赢丹金星小区安居工程（两栋小区安居高层）2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。二、承包内容：1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项

9、目（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。三、工程承包标准：该工程中所有承包范围实行包干制：元/（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的

10、结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按元/工日，小工按元/工日结算）。四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：1、砌体工程：元/2、内抹灰：元/3、抹灰：元/4、地坪：元/5、公用部分及屋面：元/6、散水：元/五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。八、甲方责任：。1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进

11、场砌砖，否则退还保证金20万元正，并补乙方违约金6万元整。2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。九、乙方责任：1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返工所需

12、工料自行负责。4、乙方承担自己现场机具维修。5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟元以下由乙方负责，伍仟元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。11、劳保用品，安全帽、安

13、全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。十、质量要求及相应处罚：1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100200元，并负责整改达到质量要求。3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。十一、治安管理：乙方人员进场小得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、嫖*、盗窃等现象，一经发现，甲方将给予乙

14、方300500元/次罚款，情节严重者，将呈报公安机关。十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。十三、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、合同内容及要求：二、设计与制作费用：设

15、计与制作费用总计为：人民币￥元，（大写：元整）。三、付款方式：1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的即人民币￥_元，（大写：）。3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥元整（大写：）。四、设计与制作作品的时间及交付方式：1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。五、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利

16、义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。七、

17、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签名：乙方代表签名：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户：帐号：日期：年月日日期：年月日工程工程合同篇5合同号：甲方：详细地址：邮政编码：联系人：联系电话：住所：乙方：详细地址：邮政编码：法定代表人：联系电话：住所：甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站

18、机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：（一）项目名称：机房建设合同（二）施工地址：（三）双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及

19、到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。第三条工程项目的具体内容（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）（四）配合甲方进行设备的调试、调测。（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。（六）其它与基站机房建设有关的事宜。第四条工程价款与费用结算（一）工程施工总价款人民币（小写）：（人民币大写：）；其中包含项目内容所涉及的各

20、项费用及税金。（二）付款方式：1乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。2机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的%。3剩余%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：收款人开户行：帐户：5乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项

21、合同义务仍应按合同约定履行。第五条工程期限（一）工程开工日期为：；（二）施工最后期限：；（三）完工时间预计：第六条双方的权利和义务（一）甲方的权利与义务1甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；2甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；3施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；（二）乙方的权利与义务1乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度计划，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度计划同意与否，应在日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲

22、方同意的施工组织设计方案和施工综合进度计划为合同附件，应共同遵循；2乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：（1）施工单位的营业执照及法人证明书；（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。3乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；4乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；5合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；6乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；7乙方在施工过程中造成侵害第三人人身

23、或财产损害的责任由乙方负责。8每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。第十条工程质量与验收（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成

24、的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现

25、，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和

26、地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。第十一条违约责任（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履

27、行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的%。（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。第十二条争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商

28、解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份，甲方：（章）乙方（章）代表人：（签字）代表人：（签字）（委托代理人）（委托代理人）联系电话：联系电话：年月日年月工程工程合同篇6委托方：_(以下称甲方)承接方：_(以下称乙方)签约地点：_施工地点：_签约时间：_1.合同内容本合同项所指的项目是：_(系统配件参考“附件一：物料清单”)2.合同金额2.

29、1合同总金额为人民币：_(rmb：_)2.2合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。3.付款方式3.1付款合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的_%，即人民币_(rmb_)。3.2设备进度款当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的_%，即人民币_(rmb_)。3.3工程结算付款本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的_%，即人民币_(rmb_)。3.4最终验收付款经甲方代表正式验收合格之后的_个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的._%，即人民币_(rmb_)。3.5其它事项_4.合同双方责任4.1甲方责任4.1.1按本合同第

30、3条款规定及时向乙方支付合同款。4.1.2提供好施工现场的土建、水、电等条件。4.1.3安排好货物在工地的仓储设施。4.1.4协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。4.1.5工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起_个工作日内安排验收。4.2乙方责任4.2.1按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。4.2.2负责安排对甲方技术人员进行免费培训。4.2.3确保所提供的设备材料与质量相符。4.2.4向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)5.安装及调试5.1安装及调试责任乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。5.2在整个安装调试期内，

31、乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。6.其它本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。甲方：_乙方：_地址：_地址：_电话：_电话：_传真：_传真：_签约代表：_签约代表：_指定联络人员：_指定联络人员：_工程工程合同篇7甲方乙方四川省劳动和社会保障厅四川省建设厅监制甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省(市)区(县)乡镇村根据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)()1、有固定期限劳动合同本合同于年月

32、日生效，于年月日终止(如有试用期，则试用期从年月日到年月日)。()2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。(xx建筑工程劳务合同)三、劳动保护和劳动条件推荐合同样本劳务分包合同劳务外包合同劳务承包合同第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照

33、劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元，试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的，每(工作

34、量单位)支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。第十一条乙方有下列情形之一的，甲

35、方可以解除本合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;(xx建筑工程劳务合同)(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;(五)被依法追究刑事责任的。第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。工程工程合同篇8洲头咀隧道系统工

36、程项目是连接广州市海珠区与芳村区之间的重要通道，全长约2200米，其中过江段为沉管隧道，两岸地面部分为明挖隧道及立交桥梁，该项目为财政投资项目，工程建安费约14亿元。笔者有幸全程参与了项目合同的编制管理工作，仅就合同实施过程的一些问题提出经验和思考。合同管理一般包括两层含义，其一，是宏观合同管理；其二，是微观合同管理。宏观的合同管理，是指工商管理部门抑或是国家授权的行业主管部门依据相关法律、法规，对合同的签订、履行、变更以及解除等行为，所进行的组织、监督、指导与核查等，从而维护合同当事人的正当权益，纠正和查处各种违法行为，保证合同的依法履行。微观合同管理则是指签订合同的当事人或其设立的相关机构

37、，通过签订与履行合同的行为，所采取的策划、核查等一系列活动，以维护自身的正当权益，确保合同的顺利履行。宏观合同管理和微观合同管理构成了合同管理的两个主要方面，相辅相成，相得益彰。前者体现在有关职能部门的制定、行政执法管理等；后者则是指具体在工程建设活动中发生的各种合同。为了公平、公正地维护双方当事人的合法权益，必须从合同条件的具体情况进行分析、研究入手，开展规范、系统、科学化的管理，将工作做细、做小、做实，通过切实有效的管理，实现对建设工程质量、投资、进度的预控目标。合同管理发生的问题一般都出现在施工建设的中期或者后期履行阶段。由于合同是在合同管理的前期阶段产生的，所以合同前期阶段的管理就显得

38、尤为重要。一、合同签订阶段需注意的主要问题1.合同签订前期需对建设项目的重点、难点以及可能发生的风险作充分的预估，并在合同中作明确约定，以保证项目合同双方可按合同约定解决难题，保证项目建设顺利推进。对于项目风险，洲头咀隧道工程在签订施工合同时就考虑了项目建设期长，以及当时经济增长快、建材价格上涨幅度大的因素，特别向上级行政主管部门申请批准合同设置主材可调价条款，并明确约定可调价的材料、调价范围、调价公式等。由于对这一价格涨落风险在合同中进行了预先约定，在项目建设期间遭遇材料价格变动时按合同约定调整材差，使工程得以顺利推进。此外对项目的重点难点，也需在合同签订时做充分谋划，防止承包人把难做工程低

39、价转包、分包出去，降低工程质量。在签订该项目监理合同时，由于水下监测是水下隧道监理的重点难点部分，合同中专门单列了一个章节，对水下监测的技术要求、专业人员配备，成果提供等都做了详细要求，并把监理费用支付与水下监测质量、进度、专业人员进场等进行挂钩。该措施促进了监理公司按合同要求严格提供相应服务，保证隧道沉管水下安装环节安全、保质实施。因此笔者认为，在前期合同签订阶段应结合工程的具体情况对工程的关键节点、难点和可能发生的风险作充分评估，在合同中加以分门别类、明确约定，避免双方在合同履行阶段发生争议。在合同签订前期考虑得越充分、约定越明确，对合同执行越有利。2.政府投资项目合同霸王条款不一定对工程

40、有利。政府投资项目为控制投资，规避政府风险，往往在合同中加入“霸王”条款，比如因承包人原因延误工期，作违约处理，而因政府原因导致不能施工，工期却不能顺延，承包人需通过抢工期措施保证工期等等，造成的结果往往是承包人无法承受长期窝工的损失，或拒绝继续实施工程，或中途转包等等，最终使工程无法推进下去。吸取这些教训，洲头咀隧道项目在施工合同中对工期延误补偿开了一个活口，约定“除甲方批准外，延误工期不予补偿”。在合同执行中，部分用地由于征拆原因超过一年无法施工，经甲方批准后承包人获得适当补偿。有些政府工程的合同文本中规定的工期很紧张，有些甚至是不可能实现的工期。例如，经常出现在建设工程勘察设计合同中的工

41、期条款“合同签订后起计5日历天内提交勘察成果文件，10日历天内提交设计成果文件”按照现行的勘察设计作业规程，勘察需要现场取样做室内试验的时间已经超过5个日历天，而设计按现行的ISO三级校审制度执行的时间也远远不止5个日历天。因此合同签订前期应根据工程项目的性质不同，科学合理地确定合同工期。众所周知，建设工期的确定直接关系到工程质量的高低，不同的工程项目因其性质不同，所要求的施工工期也不同。实践中，一方面有的发包人出于各方面的因素考虑，一味地强调要缩短工期；另一方面，有的承包人出于私利，为了降低成本，不惜代价只求快而省略了质量，有的甚至偷工减料，其结果必然会给后期埋下严重的隐患，更有甚之造成重大

42、事故。所以，“百年大计。质量第一。”合同双方当事人必须以保证工程质量为出发点，确定科学、合理的建设工期，切实避免工期不合理带来的无效合同。二、合同履约阶段存在的问题1.应该及时变更的合同没有按规定及时变更，结果必然会造成不必要的损失。变更不够及时，对后期工程推进及结算收尾影响较大。工程合同变更原因主要有;设计深度不足，合同主体变更，价格浮动变化等等，变更是不可避免的。变更是需要控制的，也是可以控制的。合同中变更控制应侧重在：变更提出依据是否充分？变更方案是否合理？变更费用是否符合造价约定？变更权限是否突破规定范围？变更责任是否真正落实到人？合同变更管理条款的设计是否合理，直接体现了项目控制能力的强弱，间接体现了项目管理能力的强弱，最终体现了建设管理团队的市场