（实用）工程工程合同汇编7篇(DOC 61页).docx

1、【实用】工程工程合同汇编7篇随着时间的推移，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是为大家收集的工程工程合同7篇，欢迎大家阅读。工程工程合同篇1发包人：重庆美心防盗门集团防火门分公司承包人：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1工程地址：重庆奥林匹克花园工程内容：重庆奥林匹克花园建筑工程防火门安装，报检，验收及相关合同协议二、工程合同工期开工日期：20xx年12月7日竣工日期：20xx年5月30日三、质量标准本标准以国家消防部门防

2、烧火门安装调试及标准执行四、合同价款工程总造价（金额）：肆佰万元整五、付款方式1、乙方进场后，甲方付乙方工程造价的30%，中期50%，完工后付20%，甲方扣留工程造价款的5%，作为保证金，骏工一年后付清。2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。六、施工要求将原场地的垃圾全部清理干净，并将垃圾全部运出。所有防火门安装及验收合格七、双方权利及义务：1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资，与发生经济纠纷及其他纠纷，均与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为，如有此类情

3、况发生交与公安机关处理，并赔偿一切损失。3、乙方必须按照合同要求进行施工，乙方必须保证施工质量及要求，如给甲方造成建筑材料浪费和损失，乙方加倍赔偿。4、乙方如不按合同要求施工，甲方有权拒付余额，并将乙方清理出场，且损失由乙方负责承担。八、如本合同与原合同不符时，以原合同要求为准。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：重庆美心防盗门集团防火门分公司乙方：年月日工程工程合同篇2甲方：_电话：_乙方：_电话：_根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订节电改造工程合同书对位于_的全部用电设备进行全面的节电改造。一、用电设备的种类、数

4、量及相应的节电设备种类和数量用电设备名称数量所需节电设备型号数量单价总值扶手电梯空调照明合计二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。三、验收的标准和方法：按照试装协议书第_款中明确的标准和方法。四、双方的权利和义务1.甲方：生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，

5、对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。2.乙方：指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。五、本

6、合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。六、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具有同等效力。甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)代表：_(签名)代表：_(签名)_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据建筑安装工程承包分包条例的规定，结合本安装工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。一、工程概况a)工程名称：b)工程地点：c)承包范围：d)结算依据：依据门窗实际安装尺寸进行面积结算。二、门窗面积门窗面积暂估为，安装单价元/，最终结算按实际面积结算。三、开/竣工日期开工日期：竣工日期：四、双方责任a)甲方责任1.为了做好施工现场的

7、各项工作，由甲方委派公司人员行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派，委派和撤回均应提前两天通知乙方。2.甲方人员主要负责协调工地关系、时间、进度、安装技术、质量管理以及支付乙方工程进度款的审批等事项。3.甲方负责门窗产品送到工地，乙方负责派员工卸车。安装所用的工程材料甲方全部负责运送到工地现场，经过乙方验收无任何问题后办理产品签收手续。4.甲方负责提供楼层分布图型及相关图纸（含开启方式外立面图），如未提供，则按甲方实际要求安装。5.乙方通知甲方可以进行竣工验收后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。b)乙方责任1.乙方必须保证在施工过程中所使用的部件均采用甲方所提供的产品，如违反则

8、给予罚款处理。2.乙方对工程安装质量、进度负责。3.安装工程所需要用的工具全部乙方自备。如安装所用的工具及设施满足不了工程的需要，乙方负责重新购买能符合工程要求的工具设施，费用自报。4.乙方在施工过程中，必须按甲方要求进行操作，如甲方无技术交底等书面文字材料，则按照国家和行业标准门窗安装及验收规程（JGJ103-96）执行。5.乙方必须严格遵守甲方制定的各项规章制度以及各工地的规章制度，如有违反责任自负。6.乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工，防火防盗。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。乙方应做好施工安全防范措施，安全责任由乙方自行承担。7.

9、门窗安装的总工程完毕后，须经由甲方做总体检查验收。对验收不符合标准要求的，责令重改，并扣除此窗的安装费用，造成不良影响的给予罚款处理。8.乙方在安装过程中，门窗及配件确认为乙方因素造成损坏的由乙方照价赔偿。玻璃为特殊成品，如安装过程中发生破损（3%以内为自然损耗，超过3%至10%以内），按成本价双方各半；如因乙方操作不当、搬运失误和保护不善等，由乙方按成本价自行承担。费用在工程结算时直接扣除。9.乙方必须按质按量按时完成工程量。无故延误工期，甲方不但要追究其责任，并从经济上加以索赔。10.遵守地方政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。11.已经竣

10、工工程未交付建设单位验收之前，乙方负责成品保护，保护期间发生的损坏，乙方负责修理。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责或乙方有偿修复，甲方承担合同追加价款。由于乙方不履行上述义务造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。五、质量与检验1)检查和返工。乙方应认真按照标准、规范、设计要求以及甲方工程部依据合同发出的指令施工，随时接受甲方人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致的返工、修改费用。2)以上检查检验合格后，如又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，并赔偿甲方因此而造成的相关损失。3)工程质量等级。工程质量应达到

11、国家和专业的质量检验评定标准的合格条件。如工程质量有特殊要求由甲方增加相关费用。工程质量达不到约定条件的部分，甲方人员一经发现，要求乙方返工，乙方应按甲方人员的要求返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的追加合同价款。六、工程款的支付全部窗框安装完毕，付总安装费的，工程全部安装完成，验收合格后再付总安装费的，余额为保修金，一年内付清。七、保修责任乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修（保修范围：因安装引起的问题）。保修期从建设单位在最终验收记录单上签

12、字之日起算起。保修期内如出现因安装引起的任何质量问题，乙方均应在接到修理通知之后两日内无偿派人员维修。否则，甲方可委托其他单位或人员维修，维修费用从乙方安装工程价款内扣除。因乙方原因发生的维修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修费用，由甲方承担。本合同保修期为年。保修期满后半个月内结算剩余工程保修金。八、合同的生效与终止本合同经双方当事人签字盖章之日起即生效。工程竣工结算，甲方将工程交付建设单位后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止即本合同全部协议条款宣告终止。九、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等法

13、律效力，由甲乙双方签字后分别保存。十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方签字：乙方签字：电话：电话：日期：日期：工程工程合同篇4合同编号：甲方(全称)乙方(全称)根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，上海市建筑市场管理条例及有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任，权利和义务，经甲，乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：.1.2工程地点：.1.3承包范围及内容：.1.4建筑面积：.1.5甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。

14、乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。1.6承包方式：本工程采用“包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容，包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定，约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。第二条合同工期2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。2.2合同工期：本工程于年月日开工，至年月日竣工，共个日历天。2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的计算，按天累计。第三条质量3.1本工程质量等级为.3

15、.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为.3.3本工程质量必须通过甲方，业主，监理，质监站的验收和确认。3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸，设计说明，设计变更，技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工。随时接受甲方，监理，业主的检查检验，并为检查检验提供便利条件。3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。3.6乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由

16、甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。3.7甲方为维护自身的声誉，品牌，形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。第四条环境安全标化4.1本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到“上海市标化工地”标准要求，并承担安全贯标，一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用。如达不到以上标准，甲方将对乙方进行合同总价%

17、的罚款。4.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。4.3乙方要严格执行各级政府的法律，法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。4.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。4.5乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收

18、。4.6乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。4.7发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。4.8甲方为保持自身的声誉，品牌，形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。4.9乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改

19、，由此造成的一切工期，经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的%，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。工程工程合同篇5发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好配合与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。根据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程施工范围及内容：1.4工程造价：本合同规定乙方以包工包料方式承包。第二条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于20xx年9月

20、14日开工，于20xx年12月31日竣工。2.2在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限。2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;2.2.2因甲方工程计划调整需停工者;2.2.3因材料采购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。3.3爆破材料原则上由乙方采购，如有困难，甲方可协助办理有关手续。第四条工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过程中，必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，认真填写单元工程质量评定

21、表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工，不得降低标准。4.3建筑材料质量要求：本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求，不准使用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。4.3.1砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂)，含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。4.3.2砼质量要求：砼标号必须达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。4.4允许偏差4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差5%。4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工

22、等浪费，均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。5.2乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。6.2工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施

23、工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开始，每天罚款工程结算款价的5%。8.2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之，乙方有权要求甲方给予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。10.3本合同所有附件，与本合同具有同等效力。发包单位(甲方)：(签章)法人委托代表：(签名)工程项目负责人：(签名

24、)承包单位(乙方)：(盖公章)法人委托代表：(签名)工程项目负责人：(签名)时间：工程工程合同篇6甲方：_乙方：_双方经充分协商，达成如下协议：第一条总则一、井位1钻井施工地点：_；2地形图：_；3井位设计图：_；4地层构造图：_。二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。三、井别：_。四、钻井口数：_。五、井深结构：_。六、质量：1井身质量合格率_，2固井质量合格率_。七、价格1调整井单价_元米，合计金额_元2开发井单价_元米，合计金额_元第二条工程期限本合同钻井工程自_年_月_日开钻至_年_月_日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延

25、工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。第三条钻前准备一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。三、乙方在开钻

26、前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。第四条工程款结算一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程费用总额_元的百分之_一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设计变更一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用

27、增加，应由甲方负担；1钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。2钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。3甲方未尽协助义务给乙方造成损失。三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接

28、受甲方的监督、检查、验收。五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。第六条完井验收、结算与保修一、乙方在完井前_日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙

29、方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_元计算。五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。第七条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_给乙方奖励。二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。三、合同纠纷的解决方式。第八条工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，

30、文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。第九条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十条合同附件（略）一、钻井施工图纸；二、地形图；三、井位设计图；四、地层构造图；五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务

31、书等文件影印件_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_负责人（签字）：_负责人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程工程合同篇7合同名称：合同号：_年月日铁路建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：单位名称：中铁七局集团第二工程有限公司承包方（乙方）：单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级a1031365010401本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例以及铁路经济合同管理办法，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条

32、工程概况1.1建设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407522.13新建1-3.68m框架桥；1.2工程地点：南疆线库尔勒至喀什段1.3承包范围：设计文件框架桥主体及附属工程。1.4承包方式：包工包料第2条工期2.1开工日期：本合同工程定于年月日开工。2.2竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。第3条合同价款本工程合同价暂定为4060000元（大写：肆佰零陆万元整）。（待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准）第4条工程质量4.1乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。4.2该建

33、设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。安全质量监督按照关于印发乌鲁木齐铁路局铁路建设工程质量安全生产监督管理细则的通知（乌铁建20xx453号）文件要求执行。工程质量等级达到合格。4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责任及经济支出。由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出。4.4质量缺陷的经济责任所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术

34、标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。4.5.2由于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。4.5.3因为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。第5条设计文件5.1甲方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方提供3套的设计文件和图纸。5.2乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用由乙方自负。5.3乙方收到设计文件和图纸后，在2日内组织现场核对。5.4非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。5.5变更设计文件按本

35、合同第16条办理。第6条双方驻工地机构及代表6.1建设单位代表姓名：袁珍6.2甲方代表姓名：张毛成6.3建设单位委托的驻工地监理单位名称：乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司总监理工程师姓名：6.4乙方驻工地机构名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407522.13新建1-3.68m框架桥项目部乙方项目经理：金龙乙方项目副经理：袁宪灿乙方技术总负责：张劲松6.5涉及营业线时，乙方施工各项目部必须配备满足需要的经考核合格的安全员、防护员、驻站联络员，并持证上岗。第7条甲方工作7.1派驻工地机构和代表，履行甲方职责；向乙方提供由建设单位办理的与

36、该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料；负责因本工程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉配合协调工作。7.2按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。7.3向乙方提供具备施工条件的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。7.4办理开工报告手续；审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案，并督促实施。7.5负责办理本工程对建设单位的验工计价手续，及时将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。7.6协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利。7.7帮助及指导乙方解决施工生产及项

37、目施工管理中的困难，为乙方按照经批准的施工组织设计进行施工创造良好的环境。第8条乙方工作8.1乙方按照合同的约定完成本工程的施工，并在保修期内履行保修义务。8.2编制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。8.3根据甲方及建设单位的要求，按期报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。于年末6天、季末5天、月末5天内报送工程形象进度及其他有关情况。8.4按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。8.5涉及既有线改建或过渡工程施工，例如天窗修、提报施工计划等，必须严格执行乌铁总20xx426号铁路营业线施工

38、及安全管理实施细则文件的有关规定。承担施工安全的主体责任，必须严格执行营业线施工的各项规章制度、科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。8.6严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。8.7坚持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管理，防止机械和料具侵限现象的发生。对铁路线路旁和两线间的旧轨、旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对暂时不能回收的，要分类堆码整齐，并派专人看守。对暂时不能上道的新轨，要按规定码放、加固，并派人巡检。对线路

39、旁的建筑施工垃圾要及时进行全面清理，确保线路安全和整洁美观。并做好施工现场环境保护、劳动保护安全生产。8.8按照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。8.9及时向甲方提报验工计价资料。8.10对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其处于完好状态。8.11对工程质量保修期的规定按照国家建设工程质量管理条例和铁道部的有关规定执行。具体要求如下：8.11.1本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起年。保修金为合同承包总价的5.0%。保修期满后且无保修责任全额无息退还。8.12严格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有关规定及安全监察队的检查，与运输设备产权管理单位签订安全协议，同时

40、执行投标时有关安全风险抵押金的规定。8.13严格按建设单位制定的施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法及关于加强调度指挥信息管理的规定文件要求。在营业线路上施工或进行影响营业线安全的施工，必须经铁路局或站段审核批准，按规定要求日期上报施工计划申请，铁路局审批的项目于施工开始前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项目部），提报的施工计划应包括：施工方案设计（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排）施工组织设计（施工组织及负责人、施工安全和质量的保障措施及防护办法、列车运行条件）、施工安全协议书等基本内容；施工技术部（工作站或项目部）审核签字后，于20日前汇总上报

41、至安调部，由安调部统一向运输处提出月度施工计划申请表。对施工中影响安全的重要信息和一般信息，按施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法及时进行汇报、反馈。8.14乙方在接到设计文件后，必须自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。并及时将结果上报甲方和建设单位。第9条进度计划9.1乙方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内，向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。9.2甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划3天内，以书面形式予以批准或提出修改意见并通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此组织施工。9.3经甲方和建设单位同意

42、的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。9.4由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。第10条延期开工10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前7天，书面向甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。10.2甲方应在接到乙方报告后3天内答复。如甲方在规定时间内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。10.4由于非乙方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前3天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适

43、当补偿，并顺延工期。第11条暂停施工11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在3天内提出处理意见。11.2乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。11.4停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用，同时工期不顺延。第12条工期延误12.1工期延误原因及责任12.1.1不可抗力，非甲、乙方责任。12.1.2施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。12.1.3重大设计变更引起工程量变化，属建设单位责任。12.1.4发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。12.1.5主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。12.1.6建设资金不到位，属建设单位责任。12.1.7年度计划调整，属建设单位责任。12.1.8其它原因，依其性质确定责任方。12.2工期延误后果及处理12.2.1非乙方原因造成工期延误，乙方在情况发生后24小时内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在