实用的工程工程合同集锦8篇(DOC 33页).doc

1、实用的工程工程合同集锦8篇 实用的工程工程合同集锦8篇 现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是的工程工程合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 建设单位： 施工单位： 日 期：施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原那么，就城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。 1.1 工程范围： “城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼局部的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕

2、墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。 1.2 工程单价： (详见后附报价书之报价明细表) 1.3 工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总表) 1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白

3、玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材： 均选用佛山金固铝业产的6063-t5铝合金型材，铝型材外表为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。 2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。 2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。 2.5 钢件：国产优质q235b钢型材。 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30作为第一次工程进度款； 3.2 铝合金型材、钢件安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20； 3.3 玻璃安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总

4、价的20； 3.4 幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80； 3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97给乙方，剩余3从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。 3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承当由此引起的一切经济损失和违约责任。 4.1甲方责任： 4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4.1.2 办理施工许可证； 4.1.3在乙方进场前，去除施工现场内影响乙方施工的障碍； 4.1.4组织有关单位与乙方的协调会； 4

5、.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，那么视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。 4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作； 4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期那么相应顺延。 4.2乙方责任： 4.2.1 对幕墙进行设计，

6、经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认前方可使用，保证设计符合国家有关标准要求，对设计质量负责，承当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。 4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承当因工程质量问题引起的一切后果； 4.2.3 编制施工组织设计和工期进度方案，并经甲方审核通过； 4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承当追加合同价款； 4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有

7、关管理规定，确保施工平安及文明施工； 4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。 4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承当。 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。 5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。 5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 5

8、.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 5.3.5 其它非乙方原因的停工； 5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否那么视为同意。 6.1 工程质量等级：确保工程质量到达国家规定的“合格标准”，争创优良工程。 6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有标准标准进行。 6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。 7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通

9、知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。 7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。 8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。 8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，那么认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。 8.3 保修

10、期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。 9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。 9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。 10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。 10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向

11、法院起诉。 10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。 10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表： (或委托代理人): （或委托代理人）: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真： 地 址: 地 址: 邮 编: 邮 编: 甲方:中国小商品

12、城常州分市场 乙方:武进市江洋空调设备安装工程 根据中华人民 经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原那么结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款. 第一条 工程概况 1.1 工程名称: 中国小商品城常州分市场 1.2 工程地点:局前街 1.3 建筑面积:43000 1.4 承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外). 1.5 承包方式:包工,包料,包工期. 1.6 本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价6000000元(陆佰万元整). 1.7 开工日期: 批准日期以开工报告为准.

13、1.8 本工程工期:为120日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程局部双方另行协商工期. 1.9 质量等级:合格 第二条 合同文件使用的语言文字和适用法律 2.1 合同使用语言文字:汉语 2.2 适用法律,法规:中华人民 和常州市的法律,法规 2.3 适用标准,标准:gb50243-97及有关规程 第三条 图纸 3.1 图纸提供日期:200 年 月 日 3.2 图纸提供套数: 套 第四条 甲方驻工地代表人员: 第五条 乙方驻工地代表人员: 第六条 甲方责任 6.1 配合乙方办妥施工各种证件和手续. 6.2 在开工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用. 6.3 做好各个施工单位

14、组织协调工作. 6.4 去除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房. 6.5 驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证). 第七条 乙方责任 7.1 向甲方,监理提供月工程进度方案表. 7.2 施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项平安措施,假设造成人员伤亡事故,责任自负. 7.3 所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求. 7.4 积极配合各个施工单位组织协调工作. 7.5 严格执行有关施工标准,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工标准造成经济损失自负. 第八条 进度方案 8.1

15、乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表. 8.2 甲方接到乙方施工组织设计和施工进度方案表后5天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准. 8.3 乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或方案进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改. 第九条 暂停施工 9.1 假设乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,平安事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见. 9.2 假设乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承当经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承当发生的费

16、用. 第十条 工期延误是指: 10.1 工程量变化和设计变更. 10.2 非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时. 10.3 不可抗力自然灾害. 10.4 甲方确认的其它因素. 第十一条 检查和返工 11.1 乙方应认真按照施工标准,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负. 11.2 因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承当,并相应顺延工期. 11.3 由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方. 工程承包人： 劳务承包人： 承 包 合 同 建设工程施工劳务承包合

17、同 工程承包人： 劳务承包人： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，鉴于 ）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容： 1.5、辅助材料及工具： 工程质量： 确保所承当的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收到达优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承当。 执行本工程总包合同约定的标准标准，本合同亦适用标准标准如下： 4.1、二标五

18、标准及康居标准 4.2、省市施工工艺标准及各项规程 4.3、质量平安环保与职业健康管理体系 4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度 5.1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工方案、物资需要量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。 5.2 工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。 5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集及交工验收。 5.

19、4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。 5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 5.7 负责劳务承包人在现场使用的平安防护用品（如平安帽、平安带等）。 5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。 6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。 6.2负责对所属员工进行平安、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实

20、施，直至所有义务及工作程序完结。 6.3负责向工程部提供在施工现场内所使用的平安防护用品方案，并负责使用、发放和完工后交回。 6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供给方案，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。 6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。 6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。 6.7负责对已完工程局部的成品保护工作。 6.8接受工程承包人及

21、有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。 6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承当的平安防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。 7.1、质量 对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。 执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、工程部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及

22、监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。 根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、标准、平安技术操作规程施工。 7.2、平安 劳务承包人应遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 （一） 工程名称： （二） 工程地点： （三

23、） 工成内容：层栋，建筑面积平方米，其它 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容： （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。 （六）承包方式： 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。 （一） 按定标规定工期为天（日历天），自年月日至年月日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起 天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。 （二）开工前天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因

24、素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工 （一） 工程质量标准按国家现行施工标准验收标准 （二） 工程保修按 有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 （一） 工程所需材料及设备由方采购供给至场地（仓库）。 （二） 工程所需材料及设备由方采购供给至场地（仓库）。 （三） 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否那么由采购方承当。 （四） 工程材料和设备差价的处理方法： （五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价

25、格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 （一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户： 帐号： （二） 根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后 天内，按以下规定额度向乙方预付备料款： 1 建筑工程按当年方案工作量35%； 2 安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年方案工作量（扣除设备价值）的40%； 3 （三） 工程款支付方式： 1工程进度到达50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的%付（收）款。 2工程累计进度到达%时，按合同工程量付（收）款%；进度

26、到达%时付（收）款%；进度到达%时付（收）款%；进度到达%时付（收）款%，其余工程进度款由备料款抵充，余额%待验收后结算万元待保修期满后天内付清。 每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办理银行审查后天内支付，如到期未提出书面异议，那么视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。 1办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸份，机电设备安装图份及有关资料份，地质勘探报告份，（其中包括竣工用图套）。 2开工前天完成由甲乙方和设计方参加的施工图

27、会审。 3审核乙方编制的工程预算方案，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。 4对乙方在施工时发现设计错误提出 ，甲方应在收到书面通知的 天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承当，并调整合同造价。 5委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。 6如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停

28、工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。 7组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 8在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。 1收图后，在开工前天内完成施 工图会审，在天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场方案并送甲方。 2按施工平安标准做好施工质量、平安管理，指定平安、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 3委派为现场管理代表，须持有与工程工程相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、平安等问题。 4做好施工原始记录。每月（季）度施工方案和完工报表，如不按时报送

29、，甲方不予支付工程进度款。 甲方： 乙方： 一、承包范围： 二、合同开工、竣工日期：年月日至工程全部完工结算完毕自行终止。 三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承当，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。 四、承包工程结算与财务管理方法： 1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。 2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。 3、甲方按结算总价的3.0%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本工程工程由甲方财务统一做帐，工程款（进度款）汇

30、入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给乙方指定帐户。超过7个工作日，甲方向乙方承当按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承当工程款（进度款）、包括利息，由刘建光个人财产担保乙方的所有款项给乙方。 4、工程款（进度款）由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款（进度款），甲方不承当因此不支付工程款（进度款）的任何责任。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。 甲方（公章）： 法定代表人（签字）： 年月日 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 年月日 委托方(甲方) 承接方(乙方) 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修

31、。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址： 2. 居室规格：房型 ，总计施工面积 平方米。 3. 施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。 4. 委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。 5.开工日期：XX年4月15日，竣工日期XX年 6月14日，工程总天数：60天。 第二条：工程价款 工程价款(金额大写) ，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。 第三条：质量要求 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3. 施工中，甲方如有特殊施工工程

32、或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供给 1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3. 甲方负责采购供给的材料、设备，应该是符合设计要求的合格

33、产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1. 合同一经签订，甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 50 %;当工期进度过半(XX年5月25日)，甲方即第二次付施工工费的 40 %.剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 第六条：工程工期 1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的

34、1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方。 2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。 3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。 第七条：其他事项 1. 甲方责任 1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙

35、方进行现场交底。 2 )二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。 2. 乙方责任 1 )指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 2 )负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 第八条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造

36、成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第九条：争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向 提起诉讼。 第十条：合同的变更和终止 1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。 2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十一条：合同生效

37、1. 本合同双方盖章，签字后生效。 2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方(业主) 签字： 签约日期： 乙方： 委托代理人签字： 签约日期： 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备工程实施方案，甲方确定将以下工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费 万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5

38、、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技

39、术原那么、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么、贵州省农村电网建设与改造的根本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术标准、低压配电技术标准施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必须签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%归还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安

40、等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业 。 11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承当一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供给与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部撤除并将现场清理干净。 15、乙方应将撤除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16

41、、乙方不得擅自购置主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承当一切经济损失和法律责任。 17、假设撤除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，假设保证金缺乏以抵扣废旧设备和材料费用，差额局部从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 合同编号：水标合同字第号 工程名称：甲方： 乙方：签订地点： 签订日期：年月日 有效期限：年月日至年月日 依据中华人民 标准化法和中华人民 合同法等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经

42、协商一致，订立本合同。 1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。 2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的工程承当单位或主编单位。 3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照水利标准化工作管理方法的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。 4、标准宣贯培训工作应按合同约定的方案和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。 5、标准专题工程应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其

43、工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题工程成果为合同标的。 6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息等媒体向社会公布。 7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度方案执行情况和下年度工作方案(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。 8、合同各方应加强工程经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资方案管理方法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。 9、其它要求(根据工程性质列出工程实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。 1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方

44、拨付补助经费。 2、乙方应按合同的约定，按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供工程成果。 3、编制标准的进度拖延一年以上时，假设主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。 4、当工程涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承当相应责任。 5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本合同。 6、合同终止，乙方应及时返还剩余经费。 执行本合同发生争议，由合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。 合同金额(大写)： 付款方式：一次付清 1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。 2、本合同未尽事宜，由合同各方协商解决。 3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、工程承当单位或主编单位各两份。 附件：(略) 模板,内容仅供参考