安装劳务分包合同(DOC 14页).doc

1、XXXXX 标段安 装 劳 务 承 包 合 同 XXXXXXX有限公司 2017年 月 日共13页第13页安装劳务承包合同总包单位（甲方）： 安装单位（乙方）： 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就劳务分包协议达成一致，签订本合同。一、 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建设单位： 4、总包单位： 5、安装单位： 二、 承包范围1、给排水工程：图纸内的全部内容。2、电气工程：图纸内的全部工程内容。3、采暖工程： ，其余单项工程见招标内容。4、弱电工程预埋：图纸中的穿越管预埋、箱体预埋。 三、承包方式1

2、、包工不包料（包辅材），设计中的主要材料由甲方供应。付材含胶带、生料带、胶布、厚漆、麻丝、焊条、切割片、安装工作所需的所有机械机具，机械机具所需的耗材等，全部由乙方承担。2、乙方承担施工现场所有的临水临电，消防等临时设施的水电安装与维修工作。人工费由乙方自己承担（材料由甲方承担）。四、工作内容乙方承包本工程图纸所含安装工程内的所有工程量、管道预埋、洞预留、补洞吊洞，开槽开孔、管内穿线、设备安装、箱体安装、调试验收、工完场清、资料收集等全部工作内容。五、承包计价方式及综合单价 本工程按建筑面积计算工程劳务承包费。 1、综合含税单价 元/（建筑面积以图纸实际面积为准）。本合同价款为固定价格，在约定

3、的风险范围内价款不予调整。 2、计价方式 按建筑面积综合单价进行计价。 甲方变更签证内容发生大面积（5%以上）增减可按综合单价调整合同价，小的（5%以下）变更签证合同价不变。 六、付款方式 1、预埋工程完成 层，经甲方确认付合同总价款的 %。 2、安装工程完成，经甲方确认付已完成工程量的 %。 3、整体竣工验收后合格后付工程合同总价款的 %，留 %质保金，质保期二年。七、工程验收标准以现行有关施工规范验收规范为依据，以及监理、业主、质监站等各个监督单位验收后的最终结论为准。八、工程质量要求：优良。九、 履约保证金1、本合同签订后三日内乙方向甲方缴纳履约保证金 万元至甲方指定账户，履约保证金到账

4、后合同生效。户名账号开户行2、保证金的退还方式：、预埋工程完成后，经甲乙双方书面确认验收合格，七个工作日内退还 %保证金。、安装工程完成后，经甲乙双方书面确认验收合格，七个工作日内退还 %保证金。、整体竣工验收完成后，经甲乙双方书面确认验收合格，七个工作日内退还剩余保证金。以上退款时间节点遇完成工程量存在明显质量问题的，延后至质量问题修复后七日内支付。十、工期要求 天。 年 月 日至 年 月 日，提前完工或推迟交工的，奖励或处罚按照每日1000元进行计算至实际完工或交工之日。（实际开工日期以开工报告为准。注：因不可抗力的因素造成无法施工，工期顺延，不承担责任。除不可抗力，双方达成一致外，工期不

5、予顺延）十一、保险1、乙方负责人必须为进场职工办理意外伤害保险，并为施工现场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。因乙方怠于履行以上义务而导致甲方损失的，乙方同意甲方可从应付乙方工程款中扣除实际损失及合理支出费用。2、如因备案等各种原因，需要甲方代乙方为其人员办理保险的，由乙方承担全部保费。3、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施减少损失，乙方怠于履行以上义务的，甲方代为履行，履行后所产生的所有费用由乙方承担，乙方同意由甲方从乙方的应付工程款中扣除。 十二、质量管理及责任1、乙方进入现场后，由甲方项目部技术负责对乙方进行工程质量目标、质量计划、质量标准、图纸要求进行交底工

6、作，并对各分部分项工程分阶段进行单独技术交底。乙方如有疑问，应在三个工作日内以书面方式提出，甲方在三个工作日内予以书面答复。因乙方怠于履行以上义务而造成损失的，由乙方承担赔偿责任。2、乙方必须按照“百年大计，质量第一”的方针，认真执行国家现行工程质量验收标准、施工规范、严格按施工组织设计、图纸要求组织施工、服从监理部门、建设单位、甲方技术质量管理部门的各项管理，精心组织施工。3、甲方供应的材料，甲方进行复试，合格后，交乙方使用，乙方在施工过程中发现甲方供应的材料不合格的，应立即以书面形式通知甲方处理。乙方不得将不合格的材料、不符合规范的材料、与图纸要求不相符的材料等用于施工部位，否则由乙方承担

7、全部责任。4、乙方在施工中未按质量标准、规范要求施工，因乙方原因造成窝工、返工、停工等造成的一切损失由乙方承担。5、乙方在施工中应严格按照甲方的质量管理程序组织施工，做好自检、互检、交接检，配合甲方质量员的跟踪检查。对甲方的各分项验收提出的问题要及时整改，并认真落实技术质量交底的要求。6、施工中乙方不重视质量，对发现的质量问题不及时整改，不虚心吸取各方意见和建议，甲方有权要求乙方停工整改，整改后仍不能达到施工要求的，甲方有权解除合同并要求乙方退场，拒不退场的强制退场，因此产生的所有费用由乙方承担。乙方因自身原因自行退场的，工程款除已完成并验收合格以外的，不予支付。甲方另行寻找施工队伍进场，乙方

8、不得阻挠、干扰，如因乙方原因导致停工的，所有损失由乙方承担。乙方人员退场后，保证金、工程款按已完工并验收合格工程量在一年后支付。7、施工中，乙方应设立专职质量管理人员，对施工人员完成的工作面进行自检。认真复查标高、轴线、门洞位置、预留洞口垂直度，确保构建的截面与图纸设计一致。专职人员信息：姓名：身份证号8、乙方进驻现场的管理人员配置应包含以下人员：项目负责人1名（姓名 身份证号 ）、技术负责人1名（姓名 身份证号 ）、测量放线员2名（姓名 身份证号 ）、钢筋工长（姓名 身份证号 ）、木工工长（姓名 身份证号 ）、砼工长（姓名 身份证号 ）各1名、专职安全员2名（姓名 身份证号 ）（有上岗证）、

9、专职质检员1名（姓名 身份证号 ）（有上岗证），专职电工1名（姓名 身份证号 ）（有上岗证），以上人员为专职现场管理人员，缺额人员甲方按每人3000元/月处罚。9、乙方应严格遵守甲方下达的各项书面整改指令。对于乙方拒绝整改、整改不及时、整改不到位及质量问题较严重时，甲方有权停止支付工程款，并没收该阶段的履约保证金。甲方代为整改的，费用由乙方承担，乙方同意甲方从应付工程款中扣除相关的费用及合理支出。10、凡因安装工作不符合业主或甲方要求，超出标准时，乙方应当予以纠正或返工，造成的工料损失及人工损失由乙方承担。十三、 安全管理及责任乙方应本着“安全第一、预防为主”的原则，负责对现场施工人员进行安全

10、班前生产教育，严格进行班前安全技术交底，为施工的作业人员提供安全防范、防护措施、用具，对存在安全隐患的工程部位搭设防护措施，设置专职安全管理人员。1、 乙方特殊工种必须持有有效证件上岗，并交甲方登记存档，严禁无证上岗。2、 乙方施工的作业人员，必须遵守项目部安全生产管理规定，进入工地人员年龄为18周岁-45周岁内人员，与项目施工无关人员一律不得进场，因工地检查、视察的除外。正确使用好安全带、安全帽、安全网，对不按安全规范操作、不适用安全防护用具的工作者，甲方有权要求其停止工作。有权对违章者进行批评、教育和罚款处理。3、 乙方施工的作业人员未按安全规范操作，不规范使用安全护具违章作业造成安全生产

11、事故时，一切责任及费用由乙方负责。甲方代替乙方处理相关事故的，乙方同意甲方直接从应付工程款中扣除相关费用。4、 各类机械、设备，乙方无证人员严禁乱动，电动工具接收电源必须由电工操作，严禁乙方人员自己乱接乱拉电线，各类机械、设备乙方工人使用时，都应认真使用防护装置，严禁在施工现场进行与施工无关的活动，讲文明，讲道德，做好工地安全防火工作。5、 乙方现场施工人员必须身体健康，严禁酒后、带病工作。要合理安排必要的夜班加班，防止疲劳工作，防止意外事故的发生。对自己的职工食堂卫生负责管理并要经常进行检查，预防食物中毒事故的发生。6、 乙方应定期对施工人员进行法制教育及道德教育，防止违法乱纪事件发生。乙方

12、人员在场外发生的一切安全事故、治安事件等甲方概不负责，发生的一切经济、法律责任由乙方承担。7、 施工中，乙方应设立专职负责的领导。对施工人员的日常施工安全管理，负责进场人员的一切安全生产培训及教育。8、对施工现场打架斗殴、盗窃的处罚规定：、在施工现场及项目部责任区打架斗殴闹事的进行2000-3000元/次处罚。、在工地及项目部责任区偷盗他人财物以丢失物价值20倍罚款。、工地管理人员在施工现场与甲方、监理及业主争执吵架者处以2000元/次罚款。十四、 工期保证措施及责任乙方在确保工期质量、安全的前提下，应合理的组织施工，紧密的配合甲方的工期部署，按期或提前完成甲方要求的进度计划，双方的工期责任如

13、下：1、 甲方在乙方进场前，应向乙方进行明确的工期交底，阐明合同工期要求，并交给乙方进度计划表。2、 乙方可根据甲方的工程进度计划、施工方案，合理组织充足的工种技术工人的人员，确保工期计划顺利实施。3、 甲方根据进度计划，合理的组织属于自己应提供的各种材料及设施材料进场，以保证乙方按生产进度计划的要求实施。4、 乙方因内部管理不善，劳动力不足，技术质量差等原因使工种之间配合不力，工序穿插不合理而发生的工期延误或因工期延误造成的一切经济损失按合同约定由乙方负责。5、 因甲方材料供应不及时、技术方案修订、图纸变更原因造成的工期延误，其责任及损失由甲方承担。十五、劳务结算规定乙方的结算表和支付申请表

14、必须经过甲方栋号长、分区生产经理、安全员、技术部门、质量主管、材料部、预算部、项目经理的签字，并经甲方盖章认可，方为有效。凡因质量、安全问题的处罚、违约赔偿、材料浪费等扣款，一次性从结算中扣除。十六、 文明工地，工程质量应达到标准1、文明工地目标：省级文明工地，省级文明工地创建，安全防护材料及人工费用由乙方承担。 2、工程质量目标：优良。3、以上目标乙方应认真负责，加强管理，确保目标的实现。如因乙方原因未能达成文明工地、质量目标，甲方扣除乙方安全文明施工费用的10%作为处罚。十七、其它1、乙方必须组织一支训练有素、纪律严明、操作工艺精良、善打硬仗的队伍进场施工。若乙方中途退场或无能力继续正常施

15、工，乙方按照造成直接损失和间接损失总额的二倍向甲方支付违约金。2、甲方付给乙方进度款，乙方必须全额发放工人工资，不得拖欠，有拖欠农民工工资，甲方或相关部门一旦发现，由此发生的经济处罚及费用由乙方承担，在施工过程中有农民工投诉拖欠民工工资问题的，甲方按每人每次1000元处罚。投诉两次以上的，乙方同意甲方可以代付农民工工资。3、支付进度款时乙方按程序办理财务手续，甲方按时支付乙方劳务费用（含税金），甲方付给乙方劳务费后，乙方必须足额发放工人工资、生活费用，如不按时发放工人工资、生活费，引起的工人闹事、工地停工、工人上访等不良后果的，由乙方负责，在政府相关部门所造成的不良记录由乙方负责清除。乙方和工

16、人产生的劳务纠纷由乙方解决。不能解决或甲方代乙方解决的，乙方承担所有费用。4、乙方所有施工人员的食宿及费用自理，甲方随时进行检查，发现不安全隐患，书面通知甲方整改，乙方应及时调整，拒不改正，按日处罚1000元，情节严重者进行停工整改。十八、违约责任、解除合同18.1 甲方未按合同规定支付劳务费的，应按同期银行存款利率向乙方支付拖欠劳务费的违约金。18.2 乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则甲方有权解除合同，并由乙方向甲方承担违约金 万元。18.3如乙方中途提出涨价或变更合同条款的其他不合理要求，并因此而停止或部分停止施工、消极怠工的，乙方每天承担违约金 元；停工或部分停工、消极怠工时

17、间超过5日，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。18.4如因乙方违约，甲方解除合同的，乙方除了按合同相应条款约定承担违约金或实际损失外，还需按未完工程价款的 %另外赔偿甲方因另行发包将承担的各种损失和费用。18.5合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后 日内无条件撤出工地，逾期每天承担违约金 万元。双方应在合同解除后 日内完成对已完工程量的核对，已完工程的质量验收，乙方领用材料、机具的退还、核算，应扣款项的确认，以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等独立第三方见证后，即安排其他施工队伍进场施工；届时，甲方拍摄的照片

18、或独立第三方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。乙方不得以任何方式干预或影响工程的继续施工，否则，每天承担违约金 万元。合同解除后2个月内，乙方向甲方提交结算报告及完整的结算资料，甲方收到结算报告后2个月内完成审核或提出修改意见。结算价款确定后，甲方仍按原合同约定的时间及比例，支付进度款及剩余劳务费。18.6因乙方不能按期完成某分项工程的，或其分项工程质量不符合要求且经甲方提出后仍未整改到符合标准的，甲方可另行安排人员施工，并按其发生的实际费用、外加15%的管理费从乙方劳务费中扣除，乙方不得以第三方施工费用高于其分包价格而拒绝扣除。 18.7甲方应在乙方进

19、场时向乙方进行相关制度交底。乙方违反甲方施工管理制度，甲方有权按制度规定对乙方进行处罚（该处罚即为乙方应承担的违约金）。18.8 一方当事人按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的，合并计算。18.9乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金，或在结算中扣减相应价款。若当期不足以扣减或当期未扣除的，甲方可在后期扣除或另行追偿。19.10 乙方工程质量出现重大问题的，或者相同或类似的一般性质量问题出现3次以上（含3次）且经甲方提出后未能采取有效措施解决的，甲方有权解除合同。十九、合同授权19.1 甲方授权项目经理 （电话： ）行使以下职责权限： 19.2乙方授权其现场负责人 （电话： ）

20、行使以下职责权限： 19.3 合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。二十、送达20.1 乙方可按本合同第十四条约定，向有权限的甲方人员当面送达，由其签收。20.2甲方可通过下列方式向乙方发出通知： 甲方可按本合同第十四条约定，向有权限的乙方人员当面送达，由其签收，或者以电话方式向其送达通知，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据； 甲方亦可向以下地址邮寄送达：乙方地址： ；邮编： ；收件人： 。甲方邮递该地址送达的资料、文件，到达该地址时视为乙方收到，对乙方具有法律约束力。 甲方亦可以发送传真或电子邮件的形式送达通知：传真号码： ；电子邮箱： 。20.3合同履行期间，送达方式或地址发生变更的，乙方必须及时书面通知甲方。二十一、争议解决因本合同履行发生争议的，应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章时生效。工程完工后自行失效。甲方： 乙方：负责人： 负责人： 委托代理人： 委托代理人：电话： 电话： 2017年 月 日