古建筑工程承包合同(DOC 12页).docx

1、古建筑工程承包合同发包方:_(以下简称甲方)法定代表人:_通讯地址:_联系方式:_银行账户:_银行卡号: _承包方:_(以下简称乙方)法定代表人:_通讯地址:_联系方式:_银行账户:_银行卡号: _签订地点:_风险告知:作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。经甲、乙双方协商一致

2、，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳 丽园小区景观 工程，签订以下协议:一、 工程内容:工程名称:1.工程名称:_2.工程地点:_3.承包范围:_(详见施工图纸)以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、 工期:1、 开工日期:本项目工程工期从年月日起至_年_月_日止，共_个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。2、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。4、 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。三、 工程合同价款:经协商本合同总承包价款为人民币_元(

3、_元整)，若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。四、 承建方式1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。风险告知:关于材料提供的事项，约定由承包方包工包料的形式,承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。五、 工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:1、本工程无预付款。2、合同生效后，发

4、包人按时直接向承包人支付工程款:支付次数分三次支付。1、该古建筑工程完成进度_%后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额_%。该工程完成进度_%后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额_%。该工程完成进度_%后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额_%。_完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额_%。_完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额_%。2、工程全部完工后，付单项工程总费用(工程总价)的_%。3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用(总价，包括业主认可的签证、变更)_%。4、扣留工程总费用(含业主认可的签证

5、、变更费用)_%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣，扣除税率为_%)。六、 工程质量要求:1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。七、 工程竣工验收结算:乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织

6、有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。风险告知:为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。八、 延期违约责任:乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若因甲方责任或不可抗

7、力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。九、 质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算， 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、争议解决:因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向当地人民法院提起诉讼。风险告知:关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。十

8、二、双方在施工中的几项规定:1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。十三、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即

9、告终止。本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议， 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。合同附件一:1、工程图纸2、工程预算书发包方(公章):_ 承包方(公章):_法定代表人(签章):_ 法定代表人(签章):_年_月_日 _年_月_日承包工程合同的注意事项一、关于发包人与承包人:1、对发包方主要应了解两方面内容:主体资格，即建设相关手续是否齐全。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有:资质情况;施工能力;社会信誉;财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.上述内容是体现履约

10、能力的指标，应认真的分析和判断。二、合同价款应注意:1、协议书第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应注意:1、双方各自工作的具体时间要填写准确。2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。