凿井工程合同书免费下载(DOC 47页).docx

1、凿井工程合同书免费下载篇一：篇一：凿井工程承包合同凿井工程承包合同建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方）根据甲方工程（生产、生活）需要，需要钻凿米地热井壹眼，委托乙方以包工、包料的形式承包施工。为保证成井质量，明确甲乙双方责任，特质定本合同，双方共同遵守。一、 工程地点：二、 工程范围：本工程有乙方搬迁机械设备、开凿井孔、井管安装、投放滤料、洗井全部过程。三、 工程预计造价以每米元，根据当地水文地质情况以实际深度结算。四、 成井质量要求：1、 单井出水量吨/小时，含砂量不超过国家规定标准，即两万分之一以下，水温 度以上。2、 材料：0-200米采用2737mm螺旋钢管。20

2、1-1200米采用1596mm钢管和桥式滤水管采用优质滤料，100目尼龙等：按施工规定标准。3、 成井后，乙方及时提供地质柱状图，水质化验单，竣工报告各二份，由甲方组织有关人员，按照国家规定标准，即供不管井工程及验收规范为准则（按本合同有关内容）进行验收，未验收的井，甲方不得使用，如使用视为合格。4、 水温、水量以实际测井的数据为主。五、 甲乙双方责任：1、 甲方责任：a、规定施工现场，排浆区域，并保证水电供应、道路通畅、场地平整。其水电税费用由甲方承担。b、为施工人员提供住宿方便，协助乙方搞好保卫工作。c、成井结束，负责组织有管人员及时进行工程验收。d、因用地、用电、用水等民事纠纷造成的停工

3、由甲方负责。2、 乙方责任：a、包工包料，保质量按时完成成井任务。b、保证井孔顺直，水泵安装顺利，成井符合第四条所述质量要求。六、 责任赔偿原则：1、 出现民事纠纷，甲方必须解决。2、 施工期间发生的工伤事故由乙方负责。3、 因成井技术原因出现质量问题，乙方重新施工，一切费用由乙方承担。七、 付款方法：1、 施工合同盖章生效后，设备进场3天内，甲方付给乙方总款的40%计 元，作为开工费用，保证工程顺利进展。2、 凿井深度至1000米再付乙方总款项的50%计元，买材料使工程尽快成井完工。3、 工程结束3日内在付10%即 元。八、 工程期限：本工程自开钻之日起天完工，除遇人力不可抗拒的事故和自然因

4、素外，工期顺延。九、 本合同一式二份，甲方执一份，乙方执1份，具有同等效力。十、 本合同自双主签章之日起生效。十一、 未尽事宜双方共同协商解决。甲方（签字）：乙方（签字）：负责人（签字）： 负责人（签字）：年 月 日篇二：凿井施工合同书凿井施工合同书项目名称：委托单位（甲方）：受委托单位（乙方）：根据有关法律法规并结合该工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程名称、地点、工期1、名称：2、地点：3、工期：二、工程范围及技术要求1、水源井米，或根据底层情况，甲乙双方协商确定。2、设备安、拆、钻井、成孔、下管。3、开孔（基岩以上部位）直径径 毫米。4、井管品种：。三、施

5、工取费及结算方法1、取费标准元/米（眼）（按实际井深结算）。2、付款方式：合同签订后，甲方预付给乙方工程款总价的50%，工程量完成90%时，甲方再付给乙方工程总价的40%，工程竣工后，所余款项 日内一次结清，逾期不能结算，乙方每天加收余款2%的滞纳金。四、双方责任（一）甲方责任1、为乙方提供施工现场占地，拆除障碍，保证施工现场平整，出入场道路畅通。2、为乙方无偿提供施工用水、用电到井位。3、确定井位，并认可该点钻井的出水量。4、按合同付给乙方施工费。5、负责解决乙方施工人员食宿。6、负责购置井管、滤料、黄土及辅助材料费。7、负责办理一切钻井审批手续。（二）乙方责任1、机械设备的安装、拆除及施工

6、中的一切工作。2、保证成井质量及技术要求，成井工艺按规范进行。3、负责钻井下管。4、乙方工人在施工中发生工伤事故，后果自负。五、在钻井过程中，如果基岩中需要下管，费用由甲方负担。六、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。七、合同在履行中双方发生争议时，在原告所在地法院裁决。八、本合同签字生效，甲乙双方履行完本合同条款，合同即行终止。甲方： 代表：乙方： 代表：年 月 日篇三：凿井工程合同书凿井工程合同书建设单位（以下简称甲方）第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 工程造价：（一）出水井设计米/眼（最终按实际结算），每米元，单井工程造价为元。（二）回水井设计 米/眼，工程造价为： 元。（三）工

7、程总造价为 元。第四条 工程期限：自 年月 日开工至 年 月 日交工。四口井总施工工期不得超过钻机进场时间为若发生不可抗拒的自然因素（含停水、停电及现场施工条件）出现时，完工时间可顺延。第五条 单井设计：一、用 型钻机施工。二、出水井设计井深，回水井设计井深其中井壁管米，桥式滤水管 米。三、钻井开孔直径700毫米，终孔直径700毫米。四、滤料选用干净度好的粗砂、砾石，严禁使用棱角碎石、含土过多或含其他杂物。第六条 施工要求：一、井孔要垂直、圆正，必须保证井管的安装和满足周围填滤料的要求。二、下管前应进行深井，井管焊接要牢、直，焊接处不得留有缝隙，管内不得有凸台。井管下入深度要与成井深度相符，滤

8、水管要对准含水层，井管下完后在悬吊状态下能自由转动，井管必须直立于井口中心，坐落牢靠，防止下沉。三、洗井采用活塞抽筒为主，其它方法为辅。洗井时间不得少于48小时。洗井后，必须进行抽水试验，抽水试验结束前，基本达到水清砂净，此时应及时通知有关单位采集水样进行含砂量测定和水质分析。四、井内沉淀物的高度应符合国家标准，不得大于1米。第七条 工程责任：1、在施工过程中，因机具故障、操作不当、断水、断电、材料、施工方案问题而造成孔壁崩塌、井孔报废、人员伤亡等事故，概由乙方负责。2、在施工中途、井位不得另移，如果方确要移位时，必须事先书面通知乙方在水利行政主管部门，重新确定井位，甲方除承担乙方已完成工程量

9、的全部费用外，还应赔偿乙方由此而造成机械搬迁产生的费用。3、施工过程中的水、电由甲方及业主统一指定的位置安装连接，并有合理的水电计量工具，产生的其他安装材料、人工费、水电费、配合费等由乙方承担。4、抽水试验时，需乙方完成潜水泵、水泵管、电缆线、洗井、抽水及相应的配套和完成各种试验工作。第八条 双方的责任和义务：一、甲方的权利和义务1、甲方有权要求按规范及设计要求施工。2、开工前，甲方负责工地现场的场地协调，保证供电供水到工地现场。3、甲方提供与凿井有关技术资料及井位图纸提供给乙方。4、甲方提供凿井审批和取水许可证5、甲方协调乙方在施工现场的正常工作，保证乙方顺利施工。6、甲方将已完成的水源井组

10、织现场验收，井按双方约定的方式向乙方支付工程款。二、乙方的权利和义务1、乙方负责开挖泥浆坑及施工所产生的一切垃圾处理。2、乙方服从甲方、监理、业主的统一管理。3、乙方施工前，所用机具搬迁、材料的购置和运输由乙方自行组织。4、乙方按施工规范施工，满足甲方要求及双方约定的基本参数。5、乙方在正式施工前，提供针对本工程的施工组织设计方案，严格按可行性方案进行施工。6、乙方提供规范的配电柜，并且有合法的计量仪表，如电能表、水表等，及时按业主要求交纳水电费及其他合理费用。7、乙方按双方约定的进场时间和完工期限按时完成，每延迟一天按合同总额的1支付甲方违约金（业主、甲方、自然原因影响工期除外）。8、施工现

11、场乙方采取相应的安全措施，有安全隐患必须加以安全防护，如出现安全责任由乙方全权负责承担，并有义务给施工人员购买意外伤害保险。9、乙方施工后，必须保证设备、施工人员的正常工作，不得以任何理由和借口随意停工、罢工，更不能随意撤出场地，保证工程按双方约定的工期顺利完成。10、成井后乙方承担下泵抽水工作，抽水时间不小于24小时。11、乙方不得将双方签订的施工合同内容不得以任何理由和借口告诉给第三方，一旦泄露合同内容，乙方将承担合同总价的30做为甲方的经济赔偿，甲方直接从合同款中扣除。12、乙方在施工第一口井时，对地下土质结构进行采样、电测，并将采样结果编号、分析、记录，出具深井报告和成井报告相应的图纸

12、。第九条 工程质量、保质（修）期及要求：一、工程竣工后，经验收合格后方可交付使用。二、管井保质（修）期从正式验收、甲方交付业主正常使用之日算起，质保期为一年为限。第十条 付款方式：一、乙方进场后，甲方支付乙方水源井工程款 ，即 元整。二、剩余款项经甲方、乙方、业主方、监理方、设计方及相关管理单位全部工程竣工验收合格，经书面确认后，甲方支付乙方总工程的 ，即元整。第十一条 工程验收凿井工程验收结束后，由乙方填写水源井工程验收单一式三份，甲方、乙方和水行政主管部门，业主、现场监理代表共同参加验收并在验收单上签字盖章。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经甲、乙双方代表签字盖章后生效。 第十二条 违

13、约责任甲、乙双方任何乙方如有违约责任，违约方将承担工程总造价30的违约金作为工程赔偿。 甲方：（盖章） 乙方:（盖章）甲方代表人： 乙方代表人：联系电话： 联系电话：日 期： 日 期：合同书项目名称：合同编号：20XX929建设单位：施工单位：篇二：凿井施工合同书凿井施工合同书项目名称：委托单位（甲方）：受委托单位（乙方）：根据有关法律法规并结合该工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程名称、地点、工期1、名称：2、地点：3、工期：二、工程范围及技术要求1、水源井米，或根据底层情况，甲乙双方协商确定。2、设备安、拆、钻井、成孔、下管。3、开孔（基岩以上部位）直径径

14、毫米。4、井管品种：。三、施工取费及结算方法1、取费标准元/米（眼）（按实际井深结算）。2、付款方式：合同签订后，甲方预付给乙方工程款总价的50%，工程量完成90%时，甲方再付给乙方工程总价的40%，工程竣工后，所余款项 日内一次结清，逾期不能结算，乙方每天加收余款2%的滞纳金。四、双方责任（一）甲方责任1、为乙方提供施工现场占地，拆除障碍，保证施工现场平整，出入场道路畅通。2、为乙方无偿提供施工用水、用电到井位。3、确定井位，并认可该点钻井的出水量。4、按合同付给乙方施工费。5、负责解决乙方施工人员食宿。6、负责购置井管、滤料、黄土及辅助材料费。7、负责办理一切钻井审批手续。（二）乙方责任1

15、、机械设备的安装、拆除及施工中的一切工作。2、保证成井质量及技术要求，成井工艺按规范进行。3、负责钻井下管。4、乙方工人在施工中发生工伤事故，后果自负。五、在钻井过程中，如果基岩中需要下管，费用由甲方负担。六、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。七、合同在履行中双方发生争议时，在原告所在地法院裁决。八、本合同签字生效，甲乙双方履行完本合同条款，合同即行终止。甲方： 代表：乙方： 代表：年 月 日篇三：凿井工程合同书凿井工程合同书建设单位：（简称甲方） 施工单位：（简称乙方）根据中华人民共和国合同法有关规定和双方本着各负其责，互相配合的原则，为保质保量完成工程建设，明确双方在施工过程中的权利、义务

16、和经济责任，经双方协商一致拟定以下条款共同遵守：第一条 施工地点和任务一、施工地点：二、该井为井，用 型号钻机施工；三、设计井深 米，井深需要增减时，视地层变化情况确定，费用另计；四、要求开孔直径毫米。第二条 工程造价及付款办法一、本工程造价 元，其中井队承包项目元。二、甲方在本合同签订后，待钻机进点时内向乙方支付 元，工程物探后付元，工程验收合格后付 元，剩余款第三条 甲乙双方责任一、甲方责任1、必须在施工设备进点前，做好施工现场三通一平工作，即水通、路通、电通及施工场地的平整。2、按合同要求按时向乙方支付工程款。二、乙方责任1、成井质量乙方保修壹年。2、如是人为损坏概不负责。本合同一式两份

17、，甲、乙双方各持一份。甲方签字身份证号码：手机号码：乙方签字： 身份证号码：手机号码：年 月 日篇四：凿井工程施工合同书凿井工程施工合同书合同文号：建设单位：施工单位：签订日期： 年 月 日建设单位：_（以下简称甲方） 施工单位：具体施工机组：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，为保质保量完成工程建设，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方就本凿井工程施工事项协商一致，订立此合同，并遵照履行。第一条工程基本情况该凿井工程拟建井位位于_凿井_眼_井位坐标：第二条 工程完工期限：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日施

18、工周期_天。如遇气候或甲方原因影响进入施工现场，工期顺延。第三条工程范围乙方应严格按照国家现行凿井技术规范和标准组织施工并安装调试，保证工程质量。甲方委托乙方根据当地水文地质条件进行管井设计并编制凿井施工方案，因设计原因造成的损失由乙方承担全部责任。该工程为_用井，用_型钻机钻进，井深暂定_米，井深需要增减时，视地层变化情况确定，费用另计；井管类型为_开孔直径_毫米，管径为_毫米，井壁厚度为_毫米，滤料粒径_毫米，井管由_乙方提供，滤水管长度暂定_米。装配_型号水泵，水泵由_方提供，乙方设计流量为_立方米/小时。甲方必须安装计量设施，计量设施应与工程同时完成设计、施工和安装。第四条 水质水量：

19、1、生活饮用水井吕质符合GB5749-20XX生活饮用水卫生标准；灌溉用水水质应符合GB5084-92农田灌溉水质标准。水质检验报告单由_方委托有资质的相关部门出具，于验收时提供给水行政主管部门。2、机井含沙量为国家规范标准GBJ13-66要求的2万分之一以下（注：粗砂层地区为1/50000以下；细砂层地区为1/20XX0以下）；第五条 工程造价及支付办法：1、工程总造价为_元，按实际凿井深度计算。每米单价_元。（备注：甲方承担施工用水、电、柴油、税收）。2、甲乙双方在签订凿井合同后，钻机到位，由甲方向乙方预付工程款全额_%（即_元）。钻进至设计孔深后再由甲方向乙方支付总造价的_%（即_元）。

20、竣工验收后，再由甲方向乙方支付总造的_%（即_元）。除保质金外剩余工程款甲方在_年_月_日之前付清。甲方留扣保修金工程总造价的_%（即_元），待保修期满一年后，在_年_月_日一次性支付给乙方。第六条 双方义务和责任：1、甲方应在钻机进入工地前，做到三通一平，协助乙方解决施工人员的住宿生活用水的问题。施工过程中若因用水、用电及其它准备事项供给不上而造成的损失概由甲方负责。2、乙方在施工过程中若因机具故障或操作不当而造成孔壁坍塌、井口报废等事故，概由乙方负责。3、因不能或没有及时提交水质检验报告而产生的一切纠纷及责任由_方承担。对机井含沙量双方有争议的，应有双方共同协商委托有资质的相关部门出具相应

21、检验报告，费用由_方或双方协商解决。4、在凿井工程施工过程中产生的电费_方承担、水费由_方承担。5、按合同要求按时向乙方支付工程。第七条 工程资料提交：1、乙方在开工前必须向石河子市水行政主管部门提交施工方案（包括工程基本情况、工程所在地水文地质条件、管井设计、凿井工艺、施工组织、质量管理等有关内容），经审批后方可施工；工程竣工且在验收合格后乙方须向石河子市水行政主管部门提交竣工报告，内容包括凿井施工报告、图件和资料（包括机井平面位置图或示意图、管井结构和地层柱状图、土样或岩样资料、抽水试验成果和水质分析资料、管井配套和使用注意事项等），附件（包括凿井施工验收单、管井验收单等），电测曲线柱状图

22、等相关资料。2、乙方必须向甲方提交机井工程有关技术资料。第八条 竣工工程验收及质量保质期：1、甲、乙双方必须在凿井工程竣工后15日内，通知水行政主管部门进行机电井工程验收，验收前由甲方及时配齐变压器、启动箱、水泵等设备，逾期不验收的不予发放取水许可证。2、验收项目及标准按石河子市机电井质量验收标准进行。3、验收合格后由甲方向石河子市水行政主管部门提出取水许可证发证申请，经石河子市水行政主管部门发放取水许可证后，管井方可正式启用。4、工程保修期为_年。第九条 违约责任：1、如有争议，双方协商解决，协商不成的向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2、凿井竣工后，实际出水量（详见电测曲线资料）低于设计出水

23、量的90%时视为报废井，乙方要重新打井或全额退款或协商解决。第十条 其他约定：未尽事宜，双方协商一致后，双方签字作为合同附件。本合同一式三份，甲乙双方及水资源管理部门各持一份。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。建设单位： 施工单位：负责人签字： 负责人签字：电话：电话：签订日期：_年_月_日篇五：凿井施工合同书20XX-8凿井施工合同书委托单位：施工单位：凿井施工合同书兹有（以下简称甲方）委托定兴县恒泰钻井队（以下简称乙方）承担钻井工程。 为明确双方经济技术责任，搞好协作配合，共同完成该项任务，经协调达成下列合同条款，以便共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及技术要求：1、

24、打井用料为水泥焊接管，直径350毫米，饮用水井一眼。井孔直径不小于600毫米。水质达到国家工程用水指标。2、设计井深（最后根据地质结构而定，按实际深度计算）。3、井斜按规范要求，顶角倾斜每百米小于1度。4、含沙量小于万分之一。四、施工日期：自进场之日起至年日竣工，预计工期 如遇下列情况，工期相应顺延1、按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。2、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。3、未按合同规定拨付预付款，工程进度款而影响施工。7、人力不可抗拒的因素（如大风、雨雪等）而延误工期。五、

25、甲方责任：1、甲方负责审批手续及施工占地等有关事宜，并疏通与当地的关系。2、负责供电、供水。3、购置水泵等采水设备，并于抽水前运到现场。4、终孔后及时组织各方负责部门进行验收。六、乙方责任：1、按照国家规程、规范提出施工设计方案。2、组织施工，负责生产、技术安全工作管理，确保成井质量近期交付使用。3、做到文明施工，安全生产，在施工中如发生机械、人员等安全事故，由乙方自负。4、成井验收时，应提交井的结构及地质柱状图。七、工程验交钻孔竣工后，乙方及时通知甲方到现场验收移交。八、工程价款及付款方式：经双方协商价格为 元/米，按设计预算成井造价为元 分三次拨付：1、井管到场，甲方支付合同总价的30%给

26、乙方。计人民币 元（大写： ）；3、 成井验收合格后，甲方支付合同总价的给乙方。计人民币 元（大写： ）。注：如果确因地质条件局部变化，需提前终孔或加深孔深，乙方都应提前通知甲方，在征得甲方同意后可改变设计，在结束时根据实际深度结算。九、责任划分：1、停窝工负责：由于甲方人为原因造成停窝工，超过3天，甲方应给予见证，并顺延工期。如因乙方原因造成停窝工时，由乙方负担损失。2、因乙方责任造成事故，致使井孔报废，责任乙方自负并承担相应费用。3、甲方如超过合同规定期限付款时应付逾期违约金。十、附则1、本合同未尽事宜，由双方协商解决；协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2、本合同一式两份，甲乙双方各

27、执一份，同等有效。3、本合同自双方签订后生效，至工程费用结清时废止。4、保修：保修期一年，一年内出现水量达不到合同要求，水井坍塌、淤积由乙方免费维修。甲方：负责人签字：年 月乙方： 负责人签字：年 月日 日篇六：凿井工程合同书凿井工程合同书甲方：察右前旗水利局乙方： 齐宏 根据水利建设投资计划和生产生活需要，拟在韩庆坝水库 打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方共同协商，形成如下合同：一、1、采用 钻机新打75米机井1眼；2、配套安装 潜水电泵一台；四、承包方式及合同价：实行总价承包方式。合同总价200元/米，贰万伍仟捌佰元整（包括打井及配套等；含税金） 。二、

28、各方职责：（一）甲方职责1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案；2、负责工程监督检查及有关协调工作；3、负责组织工程的验收工作；4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作；（二）乙方职责：1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准；2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务;3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作；4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效；5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。三、工程质量：1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验

29、收；2、质量标准要求：达到合格标准，争创优良工程；3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量达到预定目标为合格；因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不承担责任。四、其它未尽事宜可根据施工情况再行商定。五、本协议一式二份。甲乙双方各一份，签字生效。甲方: 乙方 :年 月 日篇七：凿井工程合同书钻井工程技术协议年月甲方：乙方：日建设单位： （以下简称甲方） 承建单位： （以下简称乙方）甲方需要打井1口，甲乙双方依照分工负责及互相配合协作的精神，共同完成任务，经双方协商签订本协议。 第一条、工程地点： 第二条、工程范围：该工程为机电

30、井，井深180200米，下入管材为3776mm螺旋钢管，预计实管110120米，滤水管6070米，沉淀管4米，水泵下入100140米。抽水量不得少于60m3/h。该井包工包料（水泵型号），井管高出地面米；安装100mm扶正器4组，确保井管安装在井中心、上口水平。 第三条、技术要求备注：管材料合格证齐全、焊接材料合格证齐全、下管方式（焊接）、现场使用材料全都有监理人员和建设方验收后使用、滤水管安装位置、井管与井深尺寸均没有偏差。 第四条、工程造价工程总造价 万元，其中：钻井每米元，计 万元；深井泵1台（流量15l/s、扬程200米） 万元。待工程全部施工完成后，按实际钻井深度结算。该井包工包料（

31、泵选型）。 第五条、付款方式1、甲方合同签订后，井队进入施工现场开钻3天内，先预付总工程款的30%，下井管前预付总工程款的50%，10%的保证金以外的欠款在工程完工检验合格后付款。 2、保证金一年后付清。 第五条、工程责任一、在施工过程中，若因机具故障或操作不当而造成孔壁坍塌，井孔报废等事故，概由乙方负责，同时不得向甲方收取费用。 第六条、甲乙双方的责任 一、甲方的责任1、在规定的期限内必须付清打井费用，否则甲方承担责任。 2、打井甲方负责施工期间的供电、供水。 二、乙方责任1、做好施工组织设计。2、购买打井管子及有关加工材料，购买的产品必须有国家质检部门认定的合格产品和出厂合格证，没有合格证

32、的产品一律不得使用。 3、必须按工期按时完成，施工期2030天，如过期不按时完成打井任务，给予经济处罚1000元/天，不可抗力工期顺延。4、甲方确定的井位，任何人不得更改，如要求更改必须提前申请。 5、下管时在甲方监督下进行，成井下管后，填完石子后，进行验收签字，从井管内量井的深度，滞泥不能超过5%，如滞泥超过5%以上赔偿全部损失。6、验收时根据甲方的要求进行检查，如当天有电源，抽水设备配齐全的，应保证抽水三天后移交给甲方使用，保证期1年。如一年内出现孔壁坍塌，井孔报废，由乙方负责重新打井，费用由乙方承担。 7、保证供应水量，如保证不了供应水量，另外选地打井费用由乙方承担。第八条、工程验交一、

33、乙方在下管前应通知甲方人员到现场丈量管材长度、壁厚，并监督下完井管，应在工程完成后，通知甲方派人到现场验收。 二、由乙方填写工程验收单一式三份，作为工程验收文件及工程决算依据。第九条、提交资料 一、乙方应向甲方提交 1、井位平面图 2、已有水文地质资料3、水井施工报告及钻孔柱状图。 第十条、协议分数本协议一式三份，甲方两份、乙方一份。第十一条、该工程为包工包料工程，甲方仅负责支付打井资金，不承担任何事故和其他所需费用。第十二条、本协议作为吐鲁番武警消防支队的商务合同附件，具有同等的法律效力，如本协议条款与商务合同有冲突时，以商务合同为准。 20XX年月 日 至20XX年月 日有效甲方：乙方：代

34、表：（签字盖章）代表： （签字盖章）年月日 年月日篇八：凿井工程合同(样本)合同编号：凿井工程合同书甲方：山东省煤田地质局第勘探队乙方：合同签订日期：凿井工程委托合同甲方：山东省煤田地质局第 勘探队乙方：甲方委托乙方承担凿井勘查施工任务，为明确双方在任务实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，同意签订本合同。第一条 承包工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程设计工作量：l、井数： 眼2、预计出水量： 米3日3、钻井设计深度： 米4、设计达到的水质、水量指标可长期使用四、工程造价：总造价人民币 (￥万元)。综合单价：元人民币米，最终依据甲方认可的实际进尺结算。第二条 施工期限乙方在接

35、到甲方通知后 天内 安排施工设备进场并达到开工要求。自开工之日起天内完成施工任务。如遇不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延。第三条 双方的义务和责任一、甲方的义务和责任l、在开工前做好施工场地的准备工作，做到“三通一平(即电通、水通、路通、场地平整)，确定排水、排污场所。2、施工期间保证供水、供电，若遇停水、停电时，甲方应在24小时之前通知乙方与现场施工负责人，以免发生意外事故。施工用水用电费用由乙方承担。其费用从工程款中扣除。3、为乙方施工人员提供必要的食、宿、料库用房场地及饮用水、生活用水等方便条件，费用由乙方自理。4、在施工区域内，协助解决乙方与各方面的关系。二、乙方的义务和责任1、负责施工

36、所用的机器、附件、消耗材料以及施工场内的防护设施的安全保卫等问题。2、负责按设计施工，解决施工中的全部技术问题。3、负责工程设计、整理资料和编录，并随时向甲方提供本工程施工情况。4、负责解决工程设计所要求的井下全部材料(不含电机和水泵)。5、负责录井、测井、测斜、测温、下管、固井、洗井、抽水试验等全部与成井有关的工作。6、遵守纪律、文明施工，遵守甲方安全保卫及保密制度，负责施工人员及施工场内的各项安全。7、在撤离井架时负责封好井口恢复场平，并负责废泥浆的处理，费用自理。8、乙方有义务向甲方提供钻井施工中的全部技术资料，并服从甲方现场技术人员和工程监理的检查监督。9、乙方人员须以甲方名义对外，不

37、得发生损害甲方声誉的行为，否则由此产生的后果自负。10、乙方须做到职工安全生产、文明施工。为减少噪音须做好防噪措施和围档工作。第四条 工程价款结算本工程凿井总费用暂定为人民币 万元。采取无预付款的方式。钻井工程完工，双方根据实际钻井深度结算总价。根据实际结算额甲方从中扣留5工程款作为质保金，营业税从工程款中扣除由甲方代扣代缴，其余工程款在该井验收合格后60日内给付。质保金在该井验收后一年(经确认水井使用正常)付清。第五条 工程验收及移交一、工程竣工后，确定竣工日期，由甲乙双方代表共同到现场进行验收，并填写验收单及善后事宜。二、工程竣工时，乙方按甲方要求处理好井口，移交给甲方管理。第六条 经济责

38、任本合同签订后，任何一方未能履行本合同，给对方造成经济损失，均应承担经济责任。一、由于甲方原因造成工程停工、窝工的费用，由甲方于合同外支付，其费用由甲乙双方协商解决。二、由于甲方要求撤销本合同，乙方发生的工程费用由甲方支付，如乙方己完成本合同工程量60以上时(含60)，甲方应支付合同的全部费用。三、因乙方原因造成工程故障和工作量报废，其费用由乙方自理。四、工程验收移交甲方使用后一年之内，所发生的故障(甲方使用不当造成的故障除外)，由乙方免费处理。一年之后，所发生的故障由乙方优惠处理。五、因乙方施工问题造成乙方延期交付合格的地热井，乙方应按总造价的每日万分之二支付违约金。六、工程款项的结算，甲方

39、不得借故拖欠，如甲方不按期支付工程款，甲方每天应按未付款额的万分之二支付违约金。但如果建设方拖延甲方工程款，甲方向乙方付款相应顺延，乙方应给予理解。七、如由于施工原因造成出水量或出水水质未达到本合同指标，则乙方负责赔付全部工程款项：如由于地质原因造成出水量或出水水质未达到本合同指标，则乙方负责赔付工程款项的20%。第七条违约责任本合同签订后，任何一方未能履行本合同给对方造成的经济损失，应承担经济责任。一、本合同所涉及的内容是甲方承接凿井项目中的有关凿井工程部分。如建设方原因未能履行合同，给甲乙双方造成损失，甲方负责向建设单位索取经济赔偿。二、由于乙方工程技术原因造成的水井报废或达不到水量、水质

40、设计要求，钻井费用由乙方承担，并负责重新施工一眼井。三、工程移交后，因乙方施工质量原因造成的故障，一年内，由篇九：凿井工程合同书1凿井工程合同甲方： 合同编号：签订地点：乙方：签订时间：经双方自愿、公平、协商一致签订本合同，并愿意共同遵守：一、 工程地点、名称及数量：工程位于。二、 质量要求及技术标准：1、 凿井工程必须符合国家有关规定。井口开孔直径425mm，变 孔直径325mm至273mm，终孔直径219mm。2、 凿井深度基数预测为200米（如需继续加深或减少井的深度， 根据地质条件甲乙双方协商确定，并按实际凿井米数结算）。单井涌水量达到8立方米/小时以上的按照 元/米结算，涌水量5-8

41、立方米/小时的按凿井进尺费元/米80%结算（即：元/米），5立方米/小时以下的视为不合格，甲方不予验收，乙方不收费。三、 凿井费用：1、 凿井进尺费：元/米（按照200米深度计算，每眼井需费 用元）。2、 空压机配合动力头化学洗井费：四、 凿井工程工期时间：乙方接到甲方通知后必须在6日内将人员及设备进入甲方指定工 厂并施工。工程工期：自甲方通知之日起 天内第一眼井必须保证甲方正常使用，其在内完工。如在施工过程中遇到不可抗拒的自然灾害及特殊地质情况，甲乙双方协商根据实际情况适当延长工程工期。五、 结算方式及期限：乙方人员及设备进入工地后，甲方先预付给乙方凿井工程款。工程中期凿井叁眼后，如单井涌水

42、量符合合同要求，经甲方验收合格，再预付给乙方凿井费待凿井工程全部完工后，经甲方安排专业人员进行验收并确定凿井深度实际米数后，由甲方验收人员出具书面验收合格书，乙方凭验收合格书（复印件）及有效、全额普通发票到甲方财务结算，甲方财务在二十个工作日内给予乙方结算完毕。六、 双方的权利和义务：1、 甲方按照乙方提供的有关数据资料，购置深井配套设施，乙 方负责施工后期深井配套所用设备的安装及调试，并保证甲方正常使用。购置深井井壁管及配套设备由甲方承担。2、 乙方在工作期间必须遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方的 各种设备和财务，如有损坏按照原价赔偿，由此造成的损失由乙方承担。3、 乙方人员在工作期间必须服从甲方各级领导的管理，工作服、 鞋、帽等必须穿穿戴整齐，工作完必须将垃圾等废物打扫干净后方可下班。4、 乙方负责教育、督促乙方在甲方厂区内工作期间的人员的人 身安全等问题，非甲方原因造成的人身安全等问题由乙方人员自己承担，甲方不承担任