关于工程工程合同7篇(DOC 31页).doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《关于工程工程合同7篇(DOC 31页).doc》由用户(2023DOC)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于工程工程合同7篇DOC 31页 关于 工程 合同 DOC 31
- 资源描述:
-
1、关于工程工程合同7篇 关于工程工程合同7篇 随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是的工程工程合同7篇,欢送阅读,希望大家能够喜欢。 甲乙双方本着平等互利、友好协商的原那么,根据合同法及有关法规、政策规定,结合本撤除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保撤除工作质量和平安,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。 第一条撤除范围 1.1撤除工程地点: 工程地点 1.2撤除工程范围(X至Y): 第二条撤除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确撤除范围、时间。
2、 2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括:施工方法、平安措施、环保措施等主要内容),甲方审核后,乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定为工程负责人,全权负责工程撤除事宜,并及时向甲方代表通报工程撤除有关情况。 2.5甲方指定为工程负责人,负责协调施工中有关事宜,并监督施工进度、平安及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处分。 2.6撤除期限根据拆迁公司的交房进度进行撤除,拆迁公司交房后5日内必须完成撤除工作。 2.7撤除标准:被撤除房屋(含棚子、自建房等)撤除至室外自然地坪,地下室局部撤除到地下室地坪,化粪池要求连同底板全部撤除,撤除过程中产生的渣土、废
3、弃物等一并清理出现场。 第三条甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方撤除过程中的平安及环保工作的执行情况,并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见,对严重违章者,甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定现场施工平安技术要求(附后)并据此向乙方进行平安交底。 第四条乙方责任 4.1平安责任 4.1.1负责在开工前办理好撤除、城管、平安、环保及交通等有关部门所有撤除及清运审批手续。按照甲方撤除范围和时间,组织人员进场施工。 4.1.2负责制定撤除工程现场平安操作规程,对施工人员进行平安交底,按平安程序施工并指派现场平安检查员。 4.1.3建立完善施工
4、现场平安组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切平安事故,由乙方自行解决,并承当由此产生的经济和法律责任。 4.1.4接受甲方提出的平安处理意见,并及时改正。 4.1.5违反规定的平安操作规程,造成意外事故,由乙方自负。 4.1.6出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。 4.2环保责任 4.2.1制定撤除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确撤除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案规定执行。 4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌,标明拆迁人、撤除施工单位、环保负责人、撤除时限等内容。 4.2.3拆迁工地外围应
5、当设置封闭硬质围档,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。 4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,撤除房屋过程中应随拆随洒水,防止大量扬尘。对撤除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。 4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。 4.2.6渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。撤除工地出口应当设置专人清理车
6、身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。 4.3文明施工 4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。 4.3.2乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴平安帽。 4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。 4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。 4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。 4.5负责应由乙方承当的其他工作。 第五条撤除费及支付方式 5.1双方约定,撤除费按如下方式计取:撤除费单价为每建筑平米元人民币,暂估面积为建筑平米,最终以实际测量为准。 5.2撤除费根据拆迁进度分次支付: 5.2.1当乙方完成撤除任务的%后,甲方按合同撤除费总额的%
7、支付给乙方; 5.2.2当乙方完成撤除任务的%后,甲方按合同撤除费总额的%支付给乙方; 5.2.3当乙方完成全部撤除工作后,甲乙双方进行费用结算,并签订结算协议书之日起个工作日内,甲方一次性向乙方支付剩余撤除费。 第六条违约责任 6.1任何一方违约,违约一方应承当相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约,根据实际情况,由双方承当各自的违约责任。如属不可抗力因素,双方协商解决。 6.2由于乙方原因致使撤除期限延误,每逾期一日,乙方应每天按撤除费总额的万分之五向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的撤除费中直接扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承当。 6
8、.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为,甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延),并有权做出处理或处分决定。 第七条争议的解决 凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;假设不能协商解决,那么提交甲方所在地方法院提起诉讼。 第八条不可抗力 8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。 8.2当甲方或乙方因不可抗力 不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但撤除费不因此而改变。 8.3不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力 。不可抗力 消除后应立即通知另一方。 8.4甲、乙任何一方如确
9、因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、局部履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或局部履行,并免予承当违约责任。 第九条合同生效 9.1本合同自双方签章之日起生效。 9.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 9.3本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原那么,对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 9.4现场施工平安技术要求为本委托合同之附件,与本合同具有同等效力。 9.5本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具
10、有同等法律效力。 第十条其他约定条款 甲方(公章): 法定代表人(签字): 年月日 乙方(公章): 法定代表人(签字): 年月日 甲方: 乙方: 签约时间: 签约地点: 为了完成 工程的施工,经双方协商,在遵守甲方与业主于 签订的工程承包合同下,签订本合同。 第一章 合同概况: 第一条 工程范围、内容: 第二条 开、竣工日期: 第三条 承包方式: 第四条 单价构成: 第二章 工程质量: 第五条 乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款,严格按施工设计图纸和技术标准要求精心施工,工程质量到达优质工程标准。 第六条 乙方服从甲方质检人员的现场监督检查,工序质量达不到优质工程标准及不符合标准要求的
11、,应及时予以修复和返工,其返工损失由乙方承当。每道工序完工时,经甲方质检人员验收签认后,方可进行下道工序。 第七条 由于实际情况与设计不符时,应当经甲方确认前方可进行变更。假设乙方为方便组织施工、施工平安、防止干扰等原因采用的技术措施而提出的局部变更,除须得到甲方的批准外,由此增加的费用由乙方承当。 第八条 材料供给方式: 1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方按照甲方下达的材料用量方案自行采购。甲方按材料用量进行摊销并负责产品质量的检验控制。 第三章 工程价款的结算和支付: 第九条 本工程以月为单位或分项工程完成后进行结算。 第十条 工程工程的计量范围及包含内容按照总合同相关规定执行。图纸及附件
12、工程量清单中的工程量是估计工程量, 乙方要求计量的依据。 第十一条 工程结算单价依据是本合同单价,工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。 第十二条 从每期应支付价款中扣留 5 %作为质量保险金,工程缺陷责任期满后,扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。 第四章 双方权利及义务: 第十三条 双方应共同履行的义务: 1、履行合同文件(包括总合同)技术标准中所规定的义务,保护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。 2、严格执行监理的指令,服从监理的现场监督和指导。 3、维护企业形象,不得发生有损于双方利益的行为,保证工程质量和工期的顺利实施。
13、第十四条 甲方义务: 1、负责与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 2、负责技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签订工程数量及文件资料。 3、负责派出现场管理人员及测量、试验人员等,负责对乙方所有施工生产活动(包括原材料)进行监督和指导,但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的义务。 4、负责对乙方所完成的工程进行计量、验收结算及施工资料和竣工资料的和报送。 第十五条 甲方的权利 1、有权对乙方的平安生产、环境保护工作进行监督、检查,对乙方的违章行为做出纠正,对隐患提出整改意见,对严重违章和存在重大事故隐患有权责令乙方停止作业,进行修改。对逾期不整改的有权解除合同。 2、如乙方需要
14、,甲方可协助乙方联系解决为完本钱工程所需的水、电等,相关费用由乙方负责。由此而影响施行进度和工程质量的责任由乙方承当。 第十六条 乙方的义务 1、乙方负责本工程的施行、维修和养护,不得将本工程再次转让或分包。 2、乙方就本合同所完成的工程和甲方对业主承当连带责任。 3、严格按照本合同附件技术标准要求对工程施工,接受甲方关于进度、质量的要求。如在施工中发生质量事故,由乙方负责处理,由此造成的损失由乙方承当,并且将上述情况报告甲方。 4、对本工程施工方法的适应性全面负责,并将施工中发现的工程设计中的任何错误、遗漏以书面形式及时通知甲方。 5、按甲方规定的时间参加生产会,合理编制施行方案,并报甲方审
15、批后执行。特殊工种需持证上岗,甲方有权将不满足施行条件的乙方人员责令退场。乙方必须保证人员稳定,更换现场负责人需经过甲方同意。假设因人员因素影响工程顺利进行,后果由乙方自负。 6、乙方应当认真做好平安管理、环境保护工作,制定平安措施及应急预案。并建立健全平安管理组织机构,做到平安管理人员到位,各项平安管理制度健全。接受甲方平安管理,服从甲方统一指挥,自费设置必要的平安防护措施和劳动保护用品,做到平安生产、文明施工,同时要负责对所属人员进行遵纪守法、平安知识的教育。施工期间乙方人员无论因公还是其他原因造成的伤、残、亡及其他事故或造成他人伤、残、亡及其他事故,均由乙方自行处理,并承当相应的经济和法
16、律方面的责任。 7、合同履行期间,甲方对乙方发出的书面通知书、意见、批示决定等,与本合同同样具有法律效力,乙方应当履行,否那么由此造成一切损失由乙方承当。 8、自行负责协调对外关系,收缴的各项费用由乙方自理。 9、施工时间要制作相应标识,采取必要的措施,保证文明施工,保护环境。与此有关的费用与责任由乙方负责。 第十七条 乙方权利 1、依照合同附件的约定收取工程施工款。 2、如业主要求提前竣工,乙方接到甲方通知后应当遵照执行。发生的赶工索赔费用,经业主同意后,由甲方支付给乙方。 3、因征地、拆迁、工程款不到位、图纸资料延误及设计变更、业主要求等造成乙方停工、窝工时,乙方及时将有关资料报送甲方,协
17、助甲方向业主索赔、补偿,上述费用经业主同意后,由甲方支付给乙方。 第五章 工程验收 第十八条 竣工工程验收,以交通部颁发的公路工程质量检验评定标准(JTGF08/1-20xx)、业主颁发的有关规定及施工图纸、说明书、施工技术文件、业主要求为依据。 第十九条 工程施工中的隐蔽工程必须具有验收签证等原始记录。工程竣工质量经业主质量监督部门验收合格后,甲方及时办理验收签证手续。 第二十条 在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。乙方假设不亲自进行时,可由甲方代为进行,所发生的费用由乙方承当。 第六章 合同的解除及违约责任 第二十一条 乙方未能按合同工期完工,每延期一天,应向
18、甲方支付本合同价款的 5 %迟延履行金。 第二十二条 乙方违反本合同第五条、第六条、第七条、第十七条约定的应当承当违约责任,向甲方支付本合价款的20%违约金,并且甲方有权解除合同,因乙方的原因造成甲方损失的,由乙方向甲方赔偿。赔偿的计算标准,按照本合同附件执行。 第二十三条 甲乙双方协商一致可以解除本合同。 第七章 其他事项 第二十四条 本合同履行地为。(此项不得删减) 第二十五条 因设计变更而增加或减少的工程量,乙方应当接受。相应增减的费用,甲方依据实际情况与乙方协商对本合同单价予以调整,并签订补充合同。 第二十六条 甲方与乙方的业务往来,应当由乙方负责人或其他书面授权的代理人签字认可,否那
19、么,甲方有权拒绝乙方的要求。 第二十七条 乙方就本合同所完成的工程与甲方对业主承当连带责任。 第二十八条 本合同的附件和本合同具有同等法律效力。 第二十九条 未尽事宜或发生争议时,双方协商解决,如果协商不成,向合同履行地法院起诉。 第三十条 本合同一式四份,正副各两份,甲方执三份,乙方执一份。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年月日 年月日 建设单位(甲方):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 施工单位(乙方):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX煤业 矿建工程施工合同 建设单位(甲
20、方):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 施工单位(乙方):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 根据中华人民 合同法等相关法律规定,甲乙双方在平等互利、公平、公开的原那么下经双方协商一致同意,达成如下协议: 1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2、工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXX煤业。 3、资金:企业自筹 4、承建范围:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX井巷工程 工程量:以甲方提供的有效施工图纸限定工程量及技术参数为准。乙方要严格按工程设计的技术特征、工程量、质量标准进行施工。 1、工期:从 起至 ,合同期限 个
展开阅读全文