临电箱式变压器安装工程合同(DOC 14页).doc

1、合同编号*工程10KV临时用电工程箱式变压器安装工程发包单位：*XX承包单位：时 间：2021年03月 编 号：发包单位：以下简称甲承包单位：以下简称乙关于*工程箱式变压器安装工程甲委托乙施工，根据?中华人民国合同法?、?电力供给与使用条例?、?供电营业原那么?及相关法律、法规，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原那么，双约定如下：一、工程概况1、工程名称：*工程箱式变压器安装工程。2、工程地点：*二、承包围及承包式1、承包围包括但不限于以下容：1.1、10KV安装局部：新建全封闭型组合式变电站环网 含SCB10/800/103台、新建全封闭型组合式变电站终端 含SCB10/1000/103台

2、；* 1.2、10KV土建局部：*单位施工。1.3、10KV带电作业：一次。1.4、相关政府部门供电手续申报与办理甲予以配合、供电容量费代付代缴。1.5、临电使用期间维护维修、使用完成后撤除及运出场地按甲要求。2、承包式：总价闭口包干，包括脚手架搭拆费如果有、临时水电费、设备搬运费用、地面处理费用如果有、起重设备租赁费用、墙体开洞及恢复费用如果有、配合总包调试费用、保修期效劳费用等一切措施费用，对处理前期报装、受理、供配电案审批、设计、协调供电局、业务推进的时间节点要求有效地协调供电部门按照甲要求完成合同约定工作的措施所发生的一切费用，包工程案报审通过、包工包料、包质量、包工期、包验收、包通电

3、、包平安文明施工、总价一次性闭口包干。三、合同价款1、本工程合同总价为人民币： ￥元2、本工程合同总价为固定总价不作调整，含报批、报验费、监理费、材料及设备费、运输及运损费、设备采保费、上下人资费、各种配合费含总包单位配合费、利润、保险费、管理费、市政协调费、跨越措施费、停电措施费等各类措施费、各种风险费、各种规费、成品保护费、验收费、计量费、税金、所有相关手续的办理费包括但不限于与供电部门的沟通协调工作及报批、验收手续的办理及本工程所涉及到的其它附带工作而必须发生的一切费用要求撤除的设备一律外运出场。四、付款式1、本合同无预付款。2、施工完成提供正式书面资料后三十个工作日支付合同总价的95%

4、；3、余款5%作为质保金，确保正常送电使用两年后，两个工作日付清。五、工期1、本工程工期为1560个日历天包括风、雨、雪天和节假日,从2021年4月1日起至5月30日止。2、本工程的总工期仅当发生以下情况时可作调整，其它均不做调整：本工程因天气原因、工程建立地发生不可抗力造成工程完全无法施工的因甲工程建立不具备施工条件的、因土建原因致使乙不能施工的、因工程款付款不及时影响工程施工，乙应在24小时以书面形式将事件的情况通知甲确认后，由甲视不可抗力事件对本工程影响的程度相应顺延工期不补偿任费用。但在甲核实确认前，乙应采取积极有效的措施防止进一步的延误和损失。六、材料及设备的供给1、本工程所有的材料

5、、设备、成品等，均由乙自行采购和负责运输到施工现场并妥善保管，甲指定场地给予乙堆放材料和设备，由乙自行对堆放的材料和设备进展保管，如发生失窃、遗失等均与甲无关。材料和设备的运输、妥善保管及成品保护等均由乙负责，相关费用均包含在合同总价中。如乙怠于履行上述义务造成材料、设备、成品、半成品等遗失、损坏的，其损失均由乙自行承当。2、乙对本工程设备及主要材料必须是XX市供电部门备案的入网产品且其品牌须经甲认可。本合同有效期、如出现入网品牌产品短缺，乙在选用非入网品牌产品前须获得供电部门批准后可使用，假设擅自使用未经甲、供电主管部门认可的产品，乙除必须无条件更换为符合本款上述要求的产品外，每次另需承当合

6、同总价款10%的违约金，假设由此给甲和第三造成损失，乙须负全责赔偿。3、凡乙采购的产品，进场前必须向甲提供产品质量保证书、质检合格报告、出厂合格证书和其他应提供的相关资料。4、未经甲书面可，乙不得擅自对本工程所需的各种材料、设备的品牌、规格、型号、材质等进展替换。否那么乙除必须无条件进展更换外，每次还需承当合同总价款10%违约金，假设由此给甲和第三造成损失，乙须负责赔偿。七、工程质量1、本工程施工质量应满足以下标准及规：1) XX市电力XX施工图中注明的各项要求；工程质量必须满足以下中华人民国现行主要标准及规：u ?民用建筑电气设计规?JGJ/T16-92.u ?建筑电气工程施工质量验收规?G

7、B503030-2002.u ?高层民用建筑设计防火规?GB50045-95.u GB1994-1996电力变压器第一局部。u GB7251-97低压成套开关设备。u GB14048低压开关设备和控制设备。2) 满足本工程有关的消防防火要求及规定；3) 符合本合同包括合同附件的约定以及甲的相关要求；4) 本工程质量确保一次性通过XX市供电主管部门验收并取得通电可证证明文件；5) 上述未注明的按、XX市现行有关供电行业工程质量验收的规、规定等以及甲的其他要求执行；6) 上述标准假设有不一致之处，按要求格的标准执行。2、乙须在本工程正式施工前一，按本合同的约定及甲书面要求提供本工程主要材料及辅件的

8、样品，经甲验看后封样保存，并以此作为材料、设备、乙施工质量的验收标准。3、质量不合格的，甲有权要求乙在限定期整改或返工，由此给甲和第三造成损失的，全部由乙负责赔偿。4、乙对本工程的质量全面负责，确保本工程不存在任的质量问题和平安隐患，否那么由此造成的人身伤亡、财产损失等均由乙负责全额赔偿并承当由此引发的所有责任。八、双的权利及义务1、 甲的权利及义务1) 按照合同约定对乙所提供的材料、设备和各阶段的工作成果进展确认。甲确实认不减免乙需承当的关于上述事项的质量、平安等面的责任。2) 对乙的现场管理、工程质量、施工工艺、平安生产、文明施工和施工进度等进展监视。对乙不符合规及本合同要求的局部，有权要

9、求乙限期整改。3) 乙按本合同履约，甲按本合同的有关规定付款。4) 甲负责工地现场的协调工作。2、 乙的权利及义务1) 乙在签订本合同前已实地踏勘施工现场，全面掌握了解施工现场的实际情况。乙因去除、更换或调整施工场地的原有管线、树木、软弱地基和其他障碍物所引起的工作由乙负责且由此引起的费用增加已包含在本合同总价款，乙不得以任理由要求甲增加此类费用。2) 乙在签订本合同前已对市场风险作了充分分析，如乙在采购相应材料和设备时因市场价格波动而造成乙本钱于签订合同前发生差异的，其差异局部的价格已包含在本合同总价，不予调整。3) 乙负责办理所有涉及到本工程须甲、乙办理的一切手续包括但不限于须在供电公司等

10、办理的相关手续并承当所有费用。由于乙未予及时办理手续而导致的一切损失包括但不限于工期延误、政府部门罚款等，无论是针对甲还是乙，均由乙全部承当。4) 乙与参建单位、工程边部门、村委会等相邻单位的关系由乙自行处理，由此引起的各项费用均已包括在本合同总价中。假设乙未处理好边部门、单位、居民的协调工作而在施工过程中发生纠纷或问题而导致的额外费用、损失和相应的法律责任均由乙自行承当，且工期不予顺延。5) 乙应合理安排临时设施搭设场地和施工用料堆放场地，如有必要租用场地或采取其他技术措施来满足施工要求的，其发生的所有费用乙均已充分考虑并已经完全报入本合同总价中。乙不得以任理由，要求甲增加场地或增加本合同总

11、价款外的任费用。6) 乙施工及生活所需的水源、电源由甲提供接驳点，其他乙自行解决，并根据规要求自备电缆、配电箱、表具及其他接通水电所使用的所有设备及器材，由此发生的费用已报入本合同总价款中。乙不得以任理由要求甲增加此类费用。7) 乙确认已经对甲在签订合同前所提供的图纸和全套施工资料进展了详细的核对并确认本合同总价、工期等均是以甲向乙提供的图纸和全套施工资料为依据综合考虑而确认的，假设图纸和全套施工资料存在差异的，差异所涉及的所有风格、费用增加和工期延长等乙均已做了充分的考虑并已综合报入本合同总价和合同总工期中，乙不得以任理由要求甲增加此类费用或因此原因向甲提出延长工期的要求。8) 乙应负责与本

12、工程有关的其他参建单位包括但不限于土建总承包单位、消防施工单位等进展技术交底沟通，并对各参建单位前期预埋、预留等工作进展检查，出现问题应及时向甲书面反映，假设乙未及时向甲反映造成额外的返工、整改和重新预埋等施工费用由乙承当。9) 乙对本工程所有室外供电管网的施工必须符合甲综合管网的布置要求，其中管沟群埋深应符合施工图及管网综合的埋深要求。10) 乙的工程经理和技术负责人必须按时参加甲通知包括但不限于口头及通知的协调会，无条件服从甲的管理和监视检查，以确保本工程的各项工作顺利有序地进展。11) 乙在工程全部竣工经甲和供电部门验收合格后七个工作日将临时设施和机具、材料等撤离现场、逾期不撤离，甲有权

13、撤除，撤除费用甲有权选择在支付给乙的工程价款中扣除。乙在撤离的同时应做好施工现场的清理等工作，以确保在移交甲前施工现场无建筑垃圾、生活垃圾、余土和其他任污染。如乙未切实履行该义务的，甲可另行委托其他单位实施，相关费用由乙承当，甲有权选择在支付给乙的工程价款中扣除，甲的另行委托不减免乙按合同约定需承当的质量、平安等面的责任。12) 在本工程交付甲之前，乙即负有对承包围的自身施工容的成品保护责任，如有损坏的，乙须无条件立即予以修复。乙与损坏责任的纠纷由乙自行解决；假设乙无法落实，那么由乙自行修复或者委托专业单位进展修复，该修复的所有费用均由乙负责承当。13) 在本工程竣工验收时，乙须在甲要求的时间

14、提供符合XX市供电公司要求的竣工图原件肆套，假设有关政府职能部门要求提供其他资料的，乙应立即免费给予补足。14) 乙派驻本工程的工程经理为，联系为，工程经理须常来驻工地巡查，每应不少于六天，遇施工需要时，还应做到随传随到。假设乙代表未经按甲要求来现场同意擅自离场并影响本工程的施工管理时，乙须按500元/次向甲支付违约金。九、平安文明施工1、乙在施工中应格按、XX市的有关规定作好现场平安文明施工措施，如果甲及第三人因本工程文明施工问题遭受罚款或产生其他经济支出时，甲有权随时从本合同总价款中予以双倍扣除。2、在施工过程中，乙应采取有效措施妥善保护好施工现场及其边的设施和设备。假设因乙的原因造成损坏

15、的，乙应无条件恢复；如果由此给甲和其他参建单位造成损失包括直接损失费和间接损失费的，均由乙负责全部赔偿。3、乙在施工过程中应格遵守相关操作规程，并格执行、XX市平安生产的有关规定，杜绝重大平安事故的发生。乙负责施工管理的同时必须确保平安，一旦出现平安事故，乙应积极组织抢施救，保护现场，负责事故处理，承当全部经济和法律责任，并及时上报甲。假设由此造成甲名誉及经济损害的，其法律和经济责任亦由乙承当。4、乙在本合同的履约期间，在施工区域所有平安、防火防盗、治安保卫、消防、市容保洁、现场管理等各项工作及费用均由乙负责。5、乙应确保所有从事专业工作及特殊工种的人员均按规定持证上岗，发生一切事故由乙承当全

16、部责任。在甲或监理公司发现乙有无证上岗的人员要求乙更换时，乙应立刻更换，否那么乙须承当300元/人/次/天的违约金。6、乙在施工期间，必须根据扬尘污染防治管理的有关规定及和地政府有关部门颁发的其他施工现场治安保卫、环卫、消防、市容保洁、防止扬尘污染、噪音、施工时间等法律法规规定、制定相应施工案的措施和制度，安排专人具体负责施工现场扬尘污染防治等管理工作，既办理相应备案、公告等手续，又做到平安文明施工，否那么由此而产生的法律和经济责任，由乙承当，且工期不予顺延。7、因施工引起的各种纠纷和问题包括第三人员进场干扰施工等，均由乙自行负责妥善处理，并承当因此引发的索赔、赔偿、保全、诉讼、仲裁、裁定、行

17、政处分等法律和经济责任，假设因乙未妥善处理上述事件而造成停工和其他损失亦由乙承当，且工期不顺延。假设由甲垫付费用，甲有权从合同总价款中直接扣除该费用。8、乙必须按政府相关部门的规定按时足额支付人工工资等各项费用，如有任拖欠，所引起的一切法律及经济责任由乙承当，且工期不予顺延。9、乙负责为乙所有参与本工程工作的施工人员包括外来务工人员、管理人员等各类用工人员、现场各种施工、设备、材料等办理各项保险并自行承当相应费用费用已包含在本合同总价款，因乙原因造成的任事故包括第三者人员在所发生的各类损失、赔偿费、补偿费等由乙自行承当。十、质量保修条款1、本工程保修期为五年，保修期从甲取得供电部门的通电验收证

18、明，并且与乙办妥移交手续之日起计算。在工程保修期，因乙责任引起的工程质量问题，乙应负责保修。甲通知乙保修，乙在接到通知后24 4小时未到现场，乙按1000元/次向甲支付违约金，且甲可另行委托其他施工单位负责维修，所发生的相应费用由乙承当且甲可直接从质保金扣除此项费用，假设此项费用超过质保金数额，缺乏局部由乙支付，且乙应在接到甲通知之日起30日补足。对危及住宅、设备、人员平安的质量问题，甲那么可以立即一面通知乙，一面组织抢修，其费用和损失由乙全部承当。2、假设在保修期，同一问题发生三次以上维修后仍然发生一样或类似的质量问题，在该问题全部维修完毕且到达合格标准后，保修期应延长壹年，质保金也作相应延

19、期。3、乙在维修、修复过程中对第三等造成损失的，由乙负责赔偿，甲有权从质保金中直接抵扣，假设损失费用超过质保金，缺乏局部由乙在甲通知之日起30日补足。十一、违约责任1、乙履行了本合同的相关义务，甲未按本合同约定付款的，甲应根据中国人民银行同期活期存款利率承当应付而未付款项局部的滞纳金。2、乙未按合同第五条约定的进度时间完成各进度工期的，每逾期一日乙向甲支付人民币1000元作为逾期违约金，该违约金累计不超过合同总价款的5%；如乙不能按合同约定的总工期完成工期的，每逾期超过30天，那么超过局部按每逾期一日向甲支付人民币3000元作为逾期违约金。乙不仅阶段进度违约且总工期也违约，甲那么对乙按阶段进度

20、与总工期违约处分并行；假设阶段进度违约但总工期未违约，那么按阶段进度违约处分金额的一半执行。3、假设本工程未能到达本合同第七条第一款的约定，乙除须每次承当合同总价款的1%的违约金外，还应按甲要求无条件采取补救措施，直到符合验收标准为止。4、如本工程承包围的全部容未能到达正常使用标准，或者未能在第二次验收时通过供电部门验收的，那么乙除须在甲要求的时间继续履行未尽义务外，还须承当合同总价款3%的违约金和超过该违约金的损失包括给甲、总承包单位和其他第三造成的损失。如因乙原因在供电部门首次验收未通过后的二十天仍未整改完毕，那么甲有权委托其他单位进展整改，相关费用均由乙承当并可直接从合同总价款中扣除。5

21、、施工期间，乙如有不服从甲、监理单位的监视，影响工程正常交付或甲发现乙有违反工艺、技术要求，影响质量与工期的，那么甲有权责令乙整改，并赔偿由此给甲和第三造成的损失。6、假设乙未按本合同的第八条第二款第13项的约定提供符合要求的竣工资料的，那么每延误一天乙须向甲支付合同总价款的万分之三的违约金；假设乙逾期超过十天仍未提供的，甲有权将该事项委托第三办理，相关费用由乙承当，且甲的另行委托并不减免乙就该事项按合同约定所承当的责任。十二、本合同的变更、解除1、除法律另有规定外，本合同非因以下事由不得单面解除：1) 乙未在合同约定的工期完工，且经甲催告后三十日之仍未能完工的，甲有权单面解除合同；2) 乙擅

22、自将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲有权单面解除合同；3) 未经甲书面允，乙不得擅自停工，如果乙未经甲书面同意擅自停工累计超过十日以上的，那么视为乙不履行合同，甲有权单面解除合同；4) 乙除须向甲支付合同约定的相应违约金外，还应一次性向甲支付合同总价款10%的赔偿金。假设由此造成施工总承包单位的工期延误及任的经济索赔或甲延误交房的，其损失和责任均由乙承当。 2、假设甲、乙双另行签订本合同的终止协议的，自终止协议所载明之日起本合同解除。3、合同解除后，乙应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，自合同解除之日起十日将自有机械设备和人员撤出施工场地，与

23、甲办妥交接手续并将本工程全部图纸和技术等资料提交甲、否那么乙须向甲支付500元/日的违约金。4、合同解除后，本工程变配电系统工程局部经政府电力部门验收合格并出具书面证明的，甲根据供电部门出具的缴款通知单向供电部门支付本合同约定的相应款项。假设未经政府电力部门验收合格，甲无须支付任费用。合同解除后甲有权没收乙缴纳的工程履约保证金且乙无权向甲要求支付任费用。5、根据本条上述约定确定本工程的相关费用，在甲取得供电部门的通电验收证明，并扣除乙应承当的维修，整改、确保通过验收的费用、违约金、赔偿金、利息和实现甲债权费用如审计费用、诉讼费用、律师费用等等各种费用后一个月支付给乙。假设上述费用缺乏扣除的，缺

24、乏局部仍由乙承当，且甲有权向乙追索。十三、争议解决1、在执行合同过程中，假设双意见有分歧，应本着友好协商的原那么解决。2、假设双协商不成，申请向甲所在地有管辖权人民法院提起诉讼。十四、其它1、本合同壹式肆份，双各执贰份，具有同等法律效力。2、乙的承诺作为本合同附件，假设上述附件与本合同条款之约定有冲突的，以本合同为准。3、本合同未尽事宜，双本着平等互利、友好协商的原那么，另订立补充协议作为本合同的附件。甲： 乙：甲代表人： 乙代表人签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。