合同模拟题-水利监理工程师考试资料(DOC 22页).doc

1、科目2 建设项目合同管理 一、单项选择题 1. 一方当事人要求变更合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ ）。A有过错的一方承担 B. 对方当事人承担C双方平均分担 D. 提出变更方承担2. 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（ ）的协议。A各自经济责任关系 B民事权利义务关系C相互经济利益关系 D各自经济义务关系3. 当事人订立合同，应当具有相应的（ ）。A民事权利能力 B民事权利能力和民事行为能力 C民事行为能力 D.民事责任能力4. 当事人依法可以委托（ ）订立合同。A代理人 B代位人 C保证人 D. 要约人5.（ ）是希望和他人订立合同

2、的意思表示。A要约 B要约邀请 C承诺 D.要约引诱6.（ ）是希望他人向自己发出要约的意思表示。A. 要约 B. 要约邀请 C. 承诺 D 契约7. 要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（ ）或者与要约同时到达受要约人。A要约到达受要约人之后 B要约到达受要约人之前C要约到达要约人之时 D.承诺通知到达之前8. 要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A受要约人发出承诺通知之前 B受要约人发出要约通知之前C要约人发出承诺通知之前 D.要约人发出撤回通知之前9. 承诺是（ ）同意要约的意思表示。A要约人 B受要约人 C要约邀请人 D.当事人 10. 承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当

3、( )或者与承诺通知同时到达要约人。A在承诺通知到达要约人之前 B在承诺通知到达要约人之后C在承诺通知到达受要约人之时 D.在承诺通知到达受要约人之后11. 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（ ）。A要约 B新要约C承诺 D.要约邀请12. 承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为( )。A要约 B新要约C要约邀请 D.要约引诱13. 承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容（ ）。A以要约的内容为准 B以承诺的内容为准C以要约或

4、承诺的内容为准 D.以要约邀请的内容为准14. 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，（ ）。A对方不接受的，该合同成立 B.对方接受的，该合同成立C对方接受的，该合同不成立 D.对方拒绝的，该合同成立15. 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（ ）的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。A有利于提供格式条款一方 B不利于提供格式条款一方C不利于提供格式条款双方 D不利于双方当事人16. 当事人在( )过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担

5、损害赔偿责任。A订立合同 B. 履行合同 C变更合同 D. 终止合同17. 当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（ ）的合同，自条件成就时失效。A附解除条件 B附转让条件C附变更条件 D. 附生效条件18. 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（ ）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。A相对人 B行为人C被代理人 D. 保证人19. 因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（ ）。A变更或者解除 B变更或者撤销C变更或者终止 D. 解除或者中止20. 在订立合同时显失公平的，（ ）有权请求人民法院或者

6、仲裁机构变更或者撤销。A当事人一方 B担保人一方C当事人之外的第三方 D保证人一方21. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求（ ）变更或者撤销。A人民法院或者行政机关 B人民法院或者仲裁机构C人民法院或者公证机关 D. 人民政府或者鉴证机关22. 无效的合同或者被撤销的合同（ ）法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。A自始没有 B. 自发现时没有C自人民法院确认无效时没有 D. 自仲裁机构确认无效时23. 当事人互负债务，（ ）的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约

7、定时，有权拒绝其相应的履行要求。A没有先后履行顺序 B有先后履行顺序C明确先后履行顺序 D. 债务债权同归一人24. 债权人 分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（ ）。A留置 B提存 C质押 D. 抵押25. 因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（ ）的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。A自己的名义代位行使债权人 B自己的名义代位行使债务人C自己的名义代位行使第三人 D. 第三人的名义代位行使债务人26. 因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销（

8、）的行为。A债权人 B债务人C第三人 D. 担保人27. 撤销权的行使范围（ ）为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。A以债务人的债权 B以债权人的债权C以债权人的债务 D. 以第三人的权益28.（ ）后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。A要约生效后 B合同生效 C合同终止 D. 合同解除29. 债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让（ ）。A对债权人不发生效力 B对债务人不发生效力C对让与人不发生效力 D. 对第三人不发生效力30. 当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织（ ）。A行使合同权利，履行合同义务B

9、行使合同权力，履行合同义务C行使合同权利，履行合同附随义务D. 行使合同主债权，履行合同从债务31. 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（ ）。A享有连带债务，承担连带债权 B享有连带债权，承担连带债务C享有附带债权，承担连带债务 D. 享有主债权，承担从债务32. 因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以（ ）。A转让合同 B解除合同 C中止合同 D. 分包合同33. 合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）的效力。A结算和清理条款 B变更和解除条款C权利和义务条款 D. 转让和分包的条款34. 债权人下落不明，难以履行债务的，

10、( )。A债务人可以将标的物提存 B债权人可以将标的物提存C第三人可以将标的物提存 D. 继承人可以将标的物提存35. 建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（ ）订立委托监理合同。A书面形式 B口头形式 C登记形式 D批准形式36. 按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，（ ）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。A承包人应当通知设计人 B承包人应当通知发包人C发包人应当通知监理人 D项目质量监督机构37. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，（ ）。A应当赔偿损失 B不应当赔

11、偿损失C应当部分赔偿损失 D. 不必赔偿损失38. 当事人（ ）发生不可抗力的，不能免除责任。A迟延履行前 B迟延履行后C全面履行后 D. 履行过程中39. 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（ ）要求赔偿。A不得就扩大的损失 B可以就扩大的损失C应该就扩大的损失 D. 应当就全部损失40. 当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向（ ）承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。A债权人 B对方当事人C债务人 D. 第三人41若合同无效，则 （ ）。A.整体无效 B.部分无效C.A或B D.都不对42合同法律

12、关系（ ），是参加合同法律关系，享有相应权利 承担相应义务的当事人。A.主体 B.客体C.内容 D.事实43法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（ ）。A.自然人 B.公民C.领导者 D.组织44在工程建设中涉及的代理主要是（ ）。A.委托代理 B.法定代理C.指定代理 D.再代理45工程建设合同纠纷的仲裁由（ ）的仲裁委员会仲裁。A. 工程所在地B. 建设单位所在地C. 施工单位所在地D.双方选定46承诺 ( )生效。A.到达要约人时 B.自受要约人发出时 C.自承诺人发出承诺时 D. 自合同成立时47某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一

13、方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金( )。A.20万元 B.27万元 C.7万元 D. 0万元48甲 乙 丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是( )。A.承诺 B.新要约 C.要约邀请 D.新承诺49为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同。但在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定，则签订的合同（ ）。A.有效 B.在该施工企业追认的情况下有效C.无效 D.部

14、分有效50违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行，违约方应（ ）。A.继续履行 B.拒绝继续履行 C.要求变更合同标的 D.要求变更合同违约责任条款51( )不属于施工承包合同文件。A.可行性研究报告 B.规范 C.工程施工合同条款 D.投标报价书52. 标准合同条款的第二部分是（ ）。A.通用条款 B.专用条款 C.技术条款 D.一般条款53 FIDIC.土木工程施工合同条件主要适用（ ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.混合价合同54水利水电工程施工合同条件规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则( )。A.由总承包人向发包人负责B.由

15、分包人直接向发包人负责 C.由分包人和总承包人一起向发包人负责 D. 分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任55分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。A.发包人 B.工程师 C.总承包人 D.分包商56涉及第三人的担保形式是（ ）。A.定金 B.质押 C.保证 D.留置57发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（ ）A.全部转移给保险公司 B.部分转移给保险公司C.全部转移给了承包人 D.免除了发包人的全部工程风险58合同中属于主合同的是（ ）。A.施工承包合同 B.分包合同 C.保险合同 D.担保合同59. 不转移财产的占有，以该财产作为债权的担保，这种担保的形式是

16、（ ）。A. 定金 B. 留置 C. 抵押 D. 质押60承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露 修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿61在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（ ）。A.检验由发包人负责，费用由承包人负责B.检验由发包人负责，费用由发包人负责C.检验由承包人负责，费用由承包人负责D.检验由

17、承包人负责，费用由发包人负责62在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（ ）承担。A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 监理单位63工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（ ）签署意见。A. 总监理工程师B. 监理工程师C. 发包人代表D. 质量监督机构负责人64 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ ）推迟开工日期。A. 工程师应以书面形式通知承包人B. 应当经过承包人批准C. 发包人与承包人协

18、商D. 应当经过建设行政主管部门批准65水利水电工程施工合同条件规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（ ）内提请发包人进行工程验收。A.14天 B.28天 C.42天 D.56天66水利水电工程施工合同条件规定，开工日期是指( )。A.承包人实际开始工作之日B.监理人发出开工通知之日C.承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日 D.承包商主要施工设备进场之日67由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由( )承担。A.发包人 B.承包人 C.监理单位 D.承包人和监理单位共

19、同承担68颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（ ）退还承包人。A.30% B.40% C.50% D.80%69保修期应从（ ）算起。A.颁发移交证书的日期 B.移交证书中写明的完工日期 C.承包人最后提交验收申请报告的日期D.发包人接管工程之日70关于工程量计量，正确的处理方法是（ ）。A.工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B.工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D.承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内71关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（ ）。A.

20、施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B.施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C.承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D.施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前向承包人发出变更申请72承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本啬，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ ）万元。A. 8B. 10C. 11D

21、. 1373水利水电工程施工合同条件规定，承包人递交了（ ）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A.最终付款申请 B.完工付款申请 C.工程移交申请 D. 发出索赔通知后74工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期应( )。A.由发包人承担 B.发包人承担工期，承包人承担费用C.由承包人承担 D.发包人承担费用，承包人承担工期75. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由（ ）作出解释。A设计人 B发包人 C监理人 D承包人76.水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程(

22、)时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换。A投资或进度 B进度或质量 C投资或质量 D计划或规划77. 监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验（ ）承包人按施工合同规定应负的责任。A部分免除 B不免除 C可以免除 D完全免除78.水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人参加交货验收（ ）承包人在检验和交货验收中应负的责任。A完全免除 B不免除 C部分免除 D可以免除79. 留置担保的范围包括（ ），留置物保管费用和实现留置权的费用。A主债权及利息、违约金、损害赔偿金B从债权及利息、违约金、损害赔偿金C主债务及利息

23、、违约金、损害赔偿金D主债权及主债务80.水利水电土建工程施工合同条件规定，工程量清单中开列的工程量是（ ），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。A合同的估算工程量 B投标的预算工程量C合同的准确工程量 D设计计算书的工程量二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1. 法人应当具备的条件是（ ）。A依法成立B有必要的财产或者经费C有自己的名称、组织机构和场所D有严格的管理制度和章程E能够独立承担民事责任2. 下列说法中，哪些属于合同的法律特征？（ ）A合同是一种法律行为，目的在于设立、变更、终止民事权利义务关系。

24、B合同是双方或多方的法律行为。C合同是一种继承、收养、婚姻等人身关系的协议。D合同是在平等互利的基础上进行的法律行为。E合同是基于双方当事人自愿的意思表示而成立的法律行为。3. 书面形式是指（ ）等可以有形地表现所载内容的形式。A合同书 B批准 C信件 D登记 E数据电文4. 合同的内容由当事人约定，一般包括（ ）。 A当事人的名称或者姓名和住所； B标的；数量，质量； C价款或者报酬； D履行期限、地点和方式；E违法的处理措施5. 属于哪些情况，要约不得撤销。（ ）A要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作B要约人确定了承诺期限C受要约人明确了承诺期限D受要约人有理由认

25、为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。E以其他形式明示要约不可撤销6. 承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在（ ）。A. 承诺通知到达受要约人之前 B. 承诺通知到达要约人之前C. 承诺通知同时到达受要约人 D. 承诺通知同时到达要约人E. 承诺通知同时到达第三人7. 下列哪种说法符合合同法的规定？（ ）A对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。B格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。C对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。D对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释。E格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非

26、格式条款。8. 我国法律规定，代理包括（ ）。A委托代理 B个人代理 C指定代理D集体代理 E法定代理9.合同法规定，出现（ ）情形的，合同中的免责条款无效。 A造成对方人身伤害的 B因故意造成对方财产损失的C当事人延迟履行合同 D因重大过失造成对方财产损失的E当事人部分履行合同10. 合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，( )。A应当予以返还 B不能返还的，应当折价补偿C不能返还的，应当加倍补偿 D没有必要返还的，应当折价补偿E没有必要返还的，应当加倍补偿11. 合同生效后，当事人就（ ）、等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确

27、定。A质量 B变更 C价款或者报酬、D履行期限 E履行地点12. 可能引起建设工程合同变更的事由包括（ ）。A当事人协商一致变更合同 B不可抗力情况发生C重大误解、显示公平 D相关法律法规变化E正常阴雨天13. 合同当事人有权单方行使合同解除权的情形有（ ）。A因发生地震致使不能实现合同目的B在合同履行期限届满之前，对方明确表示不履行主要债务C在合同履行期限届满之前，对方以自己行为表示表示不履行主要债务D对方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E发生12级台风14. 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。（ ）。A逾期交付标的物的，

28、遇价格上涨时，按照原价格执行；B逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行C逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行；D逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行E逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行。15. 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有（ ）情形之一的，可以中止履行。A经营状况严重恶化；B转移财产、抽逃资金，以逃避债务；C丧失商业信誉；D有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。E提出变更16. 依据合同法规定，判断下列哪些说法是正确的？（ ）A债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。B

29、债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。C债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。D债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。E债务人转移义务的，新债务人可以主张原债权人对债务人的抗辩。17、中华人民共和国合同法所称不可抗力，是指( )的客观情况。A. 不能预见 B. 不能看见 C. 不能避免D. 不能免除责任 E. 不能克服18. 当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照( )以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。A. 合同所使用的词句 B. 合同的有关条款C. 合同的目的 D. 交易习惯E. 当

30、事人自己的意志19. 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（ ）。A. 工程勘察合同 B. 工程监理合同 C. 工程设计合同D. 工程施工合同 E. 材料供应合同20. 下列说法正确的是( ) 。 A. 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，B. 禁止发包人将工程发包给不具有相应资质条件的单位，C. 禁止分包单位将其承包的工程再分包。D. 建设工程主体结构的施工无须由承包人自行完成，E. 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。21. 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，( )。 A. 承包人可以自行延长工程工期

31、B. 承包人可以顺延工程日期C. 承包人有权要求赔偿停工损失D. 承包人无权要求赔偿停工损失E. 承包人有权要求赔偿窝工损失22. 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人（ ）A. 可以顺延工程日期；B. 可以自行转让合同；C. 并有权要求赔偿停工损失；D. 可以自行解除合同；E. 并有权要求赔偿窝工损失。23.担保法规定的担保方式为（ ）和定金。A. 保险 B. 保证 C. 抵押 D. 质押 E. 留置24. 担保合同被确认无效后，（ ）有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。A. 债务人 B. 担保人 C. 第三人 D. 当事人 E. 债权人2

32、5. 因发生不可抗力而主张免责的，应当符合哪些条件？（ ）A因发生不可抗力导致不能履行合同；B不可抗力发生后，没有危及合同履行也应免责；C根据不可抗力对合同的影响，相应地免除责任；D在合同迟延履行后发生不可抗力的；E不可抗力发生在合同履行期间的。26. 建设工程合同的哪些情形，合同属于无效？（ ）A超越资质等级所订立的合同；B违反国家、部门或地方基本建设计划的合同；C未依法取得土地使用权而签订的合同；D应当办理而未办理招标投标手续所订立的合同；E根据有效定标结果所签订的合同。27. 合同解除的方式包括（ ）。A协议解除 B.行为解除 C.条件解除D法定解除 E.随意解除28. 定金的作用有（

33、）。A. 担保的作用 B. 证明合同成立的作用C. 惩罚违约行为人的作用 D. 奖励的作用E. 预付款的作用29仲裁机构受理仲裁的条件是（ ）。 A. 有仲裁协议 B. 属于仲裁机构的受理范围 C. 有上诉书 D. 有调解书E. 有仲裁裁决书30. 构成合同法律关系的要素包括（ ）。 A. 主体 B. 客体 C. 违约 D. 争议 E. 内容31. 合同变更的特征是（ ）。A属于合同内容的变更B属于合同主体的变更C只能针对未履行部分实施变更D只要合同当事人双方协商一致，合同变更即产生效力E只要合同当事人意思表示一致，合同变更即产生效力32当事人一方不履行合同义务应承担的违约责任有( )。A.继

34、续履行合同 B.采取补救措施C.赔偿损失 D.签订一个新合同E. 支付违约金33下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ）。A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须 在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人34无效建设工程合同的确认权归（ ）。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位35水利水电工程施工合同条件规定，指定分包人的特点有( )。A.

35、 由发包人选择的分包人 B. 与发包人签订合同 C. 由承包人负责管理协调 D. 与承包人签订合同 E.经承包人同意36水利水电工程施工合同条件规定，( )属于发包人的工程损失和损坏风险。A.战争 动乱等 B.工伤事故 C.一般天气条件 D.设计缺陷 E.发包人提供的工程设备37水利水电工程施工合同条件规定，承包人应投保（ ）。A.工程和施工设备险 B.人员工伤事故险 C.第三者责任险D.临时进出口设备险 E.十年责任险38水利水电工程施工合同条件中采用的履约担保有（ ）。A. 定金 B. 履约担保书 C. 履约保函 D. 投标保函 E. 违约金39. 通常所说的“工程一切险”包括（ ）。A.

36、 永久工程保险 B. 施工设备保险 C. 工程设备保险D. 人员工伤事故险 E. 临时工程保险40监理单位的义务包括（ ）。A.选择承担工程项目建设合同B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动41在施工合同中，（ ）等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地 占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工作进度计划及进度统计报表42 监理工程师书面指示进行某项工程设备检验，但监理工程师未参加检验也没有其他指示，则承包人可( )。A.推迟

37、检验，等待监理工程师参加 B.自行检验C.将检验记录送监理工程师 D.不进行检验，书面要求监理工程师承认检验合格E.通知业主检查43.承包人申请完工验收的条件是（ ）。A. 除监理工程师同意列入保修期完成的项目外，已完成了合同规定的全部工程项目B. 发包人支付的全部完工付款C. 已按合同规定备齐了完工资料D. 已按监理人的要求编制了尾工工程项目清单及相应的施工措施计划E. 已按监理人的要求编制了缺陷项目清单及相应的施工措施计划44 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应

38、判定（ ）。A. 质量合格B. 需重新修复C. 不补偿费用但顺延合同工期D. 顺延合同工期并追加合同价款E. 承包人损失的工期和费用均不予补偿45 施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。A. 发生设计变更B. 发包人延误移交施工现场C. 承包人采购的材料供货商未能按时交货D. 基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E. 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工46 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（ ）。A. 承包人负责检查试验B. 发包人负责检查试验C. 费用由发包人负责D. 费用由承包人负责E. 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购47 监理工程师在签发月支付证书时，一般应计及( )费用。A.物价上涨的工程增加费 B.索赔赔偿费 C.动员预付款 D.税金 E.工程变更费用48.工程量清单中的每一项目的单价中，一般应包括（