土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案57(DOC 29页).docx

1、土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案57一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)1. 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由 。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失答案：C2. 建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是 。A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经由法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公

2、证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿抉择是否进行合同的签证和公证答案：D3. 对抵押的效力的相关表述中，有误的是 。 A.当事人也可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应该通知抵押权人并告知受让人转让物已抵押的情况答案：C4. 在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同 。A.无效B.有效C.房地产开发商追认后无效D.施工企业折抵工程款后有效答案：A5. 工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款

3、，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应 。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款答案：A知识点 合同不当履行的处理6. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律瓜葛的客体是 。A.物B.财C.行为D.智力成果答案：D7. 不属于当事人可以解除合同的情形有 。A.因不可抗力致使不能实现合同目的的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务

4、C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.当事人一方延迟履行债务或有其他违法行为，致使不能实现合同目的的答案：A知识点 合同解除8. 建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，乃至停止施工，承包人依据的是( )。 A先履行抗辩权B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D代履行抗辩权答案：B9. 当事人一方不履行非金钱债务或履行不符合约定的， 的情形下，对方可以请求继续履行。A.履行费用不高B.事实上不能履行C.债务的标的不适于强制履行D.债权人在合理的期限内未请求履行答案：A10. FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商

5、不能按合同规定的程序提出索赔时， 。A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿答案：B11. FIDIC施工合同前提中，对有经验的承包商在 前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日答案：C12. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。A.必需适用违约金条款B.必需适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效答案：C13. 用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素中， 不能从投标价中减去。A.工期提前带来的效益B.开标后投标人提出的优惠前

6、提C.技术建议带来的效益D.免费为招标单位人员进行与项目相关的培训答案：B知识点 评标14. 工程量清单由 编制。A.招标人B.投标人C.评标人D.监理单位答案：A解答： 工程量清单由招标人编制，将请求投标人完成的工程项目及相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量请求等的基础信息。15. 评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为 的组成部分。A.协议书B.专用前提C.通用前提D.投标书答案：D16. 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明 。A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效答案：D17. 招标人与中标人签

7、订施工合同时，以 为准。A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价答案：B18. 在投标文件的报价单中，如果呈现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应该 。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认答案：D19. 下列选项中，应该进行招标的项目是 。A.某抗洪工程B.某利用扶贫资金实施以工代赈的工程C.某经济适用房小区工程D.某秘密科技研发基地工程答案：C解答： 属

8、于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托方式发包：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；利用扶贫资金实施以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；建筑造型有特殊请求的设计；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计、施工；停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，且承包人未发生变更的；法律、法规、规章规定的其他情形。20. 建设工程质量管理条例规定，在正常使用前提下最低保修期限为5年的是 。A.基础设施工程B.有防水请求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统答案：B21. 委托监理合同中，因为委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或因为

9、非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可单方面提出 。A.终止合同B.暂停合同C.撤销合同D.变更合同答案：A22. 依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以( )。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同答案：C如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未

10、履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。23. 依据建设工程设计合同(示范文本)的规定，技术设计阶段的工作任务不包括 。A.编制技术设计文件B.提出技术设计规划C.设备设计D.参加初步审查，并作必要修正答案：C24. 发包人应为设计人提供的现场服务不包括 。A.施工现场的工作前提B.糊口前提C.设计人的现场津贴D.交通工具答案：C解答： 发包人应为设计人提供的现场服务包括施工现场的工作前提、糊口前提及交通等方面的具体内容，如设计人的现场津贴。25. 工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理

11、预见到一年半之后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用 。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同答案：C26. 在设计合同履行期间，发包人请求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的， 。A.不退还发包人已付的定金B.按该阶段实际工作量支付C.按该阶段设计费的一半支付D.按该阶段设计费的全部支付答案：A27. 建设工程合同的纠纷由 人民法院管辖。A.被告住所地B.合同签订地C.工程所在地D.原告住所地答案：C28. 通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为 。A.招标文件请求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.

12、发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数答案：B29. 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可 。A.发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可在第一个通知发出35天内终止D.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42天仍未得到答复可终止合同答案：D30. 某采用FIDIC施工合同前提的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师

13、应及时颁发工程接收证书，但应该 。A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任答案：D31. 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。因为供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权请求供货方支付 承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元答案：C大纲请求 熟悉 习题解析 本题考查重点是对“物资采购合同违约责任”的熟悉。当事人任何一方不能正确履行合同义务

14、时，应以违约金的形式承担违约赔偿责任。双方应通过协商，将具体采用的比例数写在合同条款内。因为供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元。则采购方有权请求供货方支付10万元承担违约责任。因而，本题的正确答案是C。32. 在施工合同履行过程中，关于安全施工说法不正确的是 。A.承包人应遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患B.承包人采取安全措施不力造成事故的责任和因而发生的费用，由承包人承担C.承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责D.发包人缘由导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用答案：C33. FIDIC施工合同前提中，作为业主与承包

15、商划分合同风险的时间点是以 为基准日。A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第28天答案：D34. 某工程项目施工中，发包人供应的材料经由承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，缘由属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则 。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延答案：D35. 采用 结算时，如果采购方的拒付手续超过承付期，银行不予受理。A.现金支付B.转账结算C.托收承付D.信用卡答案：C36. 设备制造阶段的监理工作中

16、。监理对设备制造过程的监造实行 。A.现场见证和进度见证B.现场见证和文件见证C.进度见证和文件见证D.质量见证和进度见证答案：D37. 根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人应在工程款可以调整的情况发生后将调整的缘由、金额以书面形式通知工程师的时限为 天。A.3B.7C.14D.31答案：C知识点 支付管理38. 索赔事件发生时，现场施工无比紧张，监理工程师不但愿立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师 。A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必需在事件发生后的28天内提出索赔意向通知B.必需马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处

17、理该项索赔，但承包商必需在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表答案：A39. 关于合同有效期，下列说法错误的是 。A.是判别合同是否具有法律效力的分界线B.合同有效期的起始日是合同签字日C.合同有效期结束意味着索赔权利终止D.合同有效期结束表明施工义务终止答案：D知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念40. 施工合同采用可调价格合同通常用于 的施工合同。A.工期较短B.可调价格C.固定总价D.成本加酬金答案：C41. FIDIC施工合同前提规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归 控制。A.承包商B.工程师C.分包商D.业主答案：B42. 某材料采购合同中，双

18、方约定的违约金是10万元人民币，因为供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金应为 万元。A.10B.20C.30D.50答案：C43. 工程师不能按时参加工程竣工前试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期请求，延期不能超过 。A.48小时B.56小时C.3天D.4天答案：A44. FIDIC施工合同前提履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以 为判定准则。A.承包商的报价是否包括对此事件的费用B.不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标

19、阶段能否合理预见D.非承包商缘由造成答案：C45. FIDIC施工合同前提规定，承包商完成工程并筹备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已筹备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28答案：C46. 下列对监理单位与项目其他主体之间瓜葛的描述不正确的是 。A.监理单位与承包人之间存在合同瓜葛B.监理单位与项目业主之间是委托人与受托人的瓜葛C.监理单位与承包人是监督管理与被监督管理的瓜葛D.监理单位与业主是平等的合同主体答案：A解答： 监理单位与承包人无合同瓜葛，监理单位依据有关法律、法规、技术标准和规范监理委托合同等对承包人实施监督管理；监理单位与业

20、主签订监理委托合同，双方是平等的合同主体；监理单位是独立的，接受政府治理监督单位的监督，但不隶属于它。47. 竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明 。A.工程已满足竣工前提B.承包商的施工义务已完成C.对工程照管的责任移交业主D.施工合同终止答案：D知识点 竣工验收阶段的合同管理48. 依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是 。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案：C

21、49. 请求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由 签发。A.业主B.工程师C.承包商D.设计单位答案：B知识点 工程变更的范围50. 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。A.索赔事件发生的缘由和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告答案：C索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和请求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔请求。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，

22、至少有1个错项)1. 甲公司与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据中华人民共和国合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括 。A.合同主体不变，仍为甲乙两公司B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务答案：BD2. 采用FIDIC施工合同前提的工程，工程师发布变更指令的范围应限于 等方面。A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式答案：ABC3.

23、关于安装工程一切险(及第三者责任险)的表述，正确的有 。A.安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限B.安装工程一切险的责任范围包括施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失C.如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时保险期仍以保险单列明的日期为准D.一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止E.安装工程一切险，以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿答案：ADE4. 对在正常使用前提下的保修期限，下列说法正确的有 。A.供热系统为2个采暖期B.供冷系统为2个供冷期C.外墙面的防渗漏为2年D.电气管线工程为2年E

24、.设备安装工程为2年答案：ABDE5. 法人应该具备 等前提。A.依法成立B.有必要的财产或经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准答案：ABCD解答： 法人具备的前提：依法成立；有必要的财产或经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。6. 下列属于指定代理或法定代理终止的情况是 。A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代理人死亡E.监护瓜葛消灭答案：CDE7. 当事人在 情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会

25、无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊答案：ABDE8. 建设工程委托监理合同(示范文本)中，监理人的权利有 。A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人抉择权D.对施工进度进行检查监督E.建筑材料的检验权答案：ABDE9. 关于设计合同履行巾委托任务范围内的设计变更的表述，不正确的是 。A.发包人、监理人可以协议修改建设工程勘察、设计文件B.施工承包人不得修改建设工程勘察、设计文件C.为了维护设计文件的严肃性，经由批准的设计文件不应随意变更D.经由修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用E

26、.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应该首先报经上一级审批机关批准答案：AE10. 某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和请求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则 。A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任答案：AE11. FIDIC施工合同前提中，业主向承

27、包商提供支付保函 。A.是在通用前提的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用C.取决于承包商的请求D.取决于融资机构的强制性规定E.是在专用前提的条款中明确规定的答案：BD12. 施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有 。A.工程发包主体资格的当事人B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人D.取得当事人资格的合法继承人E.工程施工承包主体资格的当事人答案：ACD13. 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度规划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场

28、的地下管线资料答案：ADE14. 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，承包人对 的保修期限为 2年。A.有防水请求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.电气管线工程E.设备安装工程答案：BCDE15. 材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所发生的后果均由采购方承担的行为有 。A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方答案：ACE16. 依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对

29、迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的是 。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人缘由不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担答案：ACD解答： 如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，则不免除迟延履行方的相应责任；如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续；如果是发包人办理的工程险，因承包人缘由不能按期竣工，承包人自费办理保险的延

30、续手续。17. FIDIC施工合同前提规定，属于业主的风险有 。A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量呈现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用答案：ABE18. 下列关于工程竣工前试车请求的说法，正确的是 。A.单机无负荷试车由发包人组织B.联动无负荷试车由承包人组织C.因为设计缘由试车达不到验收请求，发包人应请求设计单位修改设计D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担E.因为承包人施工缘由试车达不到请求，承包人按工程师请求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用答案：C

31、DE19. 按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，因为 等缘由造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械呈现故障E.发生不可抗力答案：ACE20. 下列关于格式条款的表述，错误的有 。A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释答案：AD21. 无权代理行为在 情况下，被代理

32、人承担民事责任。A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人请求E.法院判决答案：AC22. 按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括 。A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议答案：ADE23. 关于争端裁决委员会，下列说法正确的是 。A.其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为B.保证公正处理合同争议是其最基本义务C.委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算D.离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告E.付给委员会的酬金应由业主承担答案：BC解

33、答： 争端裁决委员会属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。24. 下列说法不正确的是 。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备

34、、服务等工作内容发包给指定分包商答案：ACE知识点 指定分包商25. FIDIC施工合同前提规定，通用前提的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的前提通常可能包括 。A.延误发放图纸B.后续法规调整引起的延误C.承包商缘由检验导致施工的延误D.发生不可抗力事件的影响E.业主提前占用工程导致对后续施工的延误答案：ABDE26. 根据FIDIC土木工程施工分包合同前提，工程师对分包工程的管理职责有 。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程答案：BD27. 依据FIDIC施工合同前提规定，对承包商提出的索赔，同时给予工

35、期和费用补偿的情况包括 。A.不可预见的外界前提B.流行传染病导致工程停工C.延误移交施工现场D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害答案：ACE大纲请求 掌握 习题解析 本题考查重点是对“FIDIC合同前提施工进度管理”的掌握。对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况见表1：序号条款号主要内容可补偿内容11.9延误发放图纸工期费用利润22.1延误移交施工现场34.7承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误44.12不可预见的外界前提54.24施工中遇到文物和古迹67.4非承包人缘由检验导致施工的延误78.4(a)变更导致竣工时间的延长88.4(c)异常不利的气候前提98.4(

36、d)因为传染病或其他政府行为导致工期的延误108.4(e)业主或其他承包人的干扰118.5公共当局引起的延误1210.2业主提前占用工程1310.3对竣工检验的干扰1413.7后续法规的调整1518.1业主办理的保险未能从保险公司获得补偿补偿部分1619.4不可抗力事件造成的损害 因而，本题的正确答案是ACE。28. FIDIC分包合同前提规定，应由业主承担责任的索赔事件有 。A.施工中遇到了不利的外界障碍B.施工图纸有错误C.拖延支付工程款D.发布错误的指令E.承包商的违约行为答案：ABCD本题考核的知识点为业主承担责任的索赔事件。业主承担责任的索赔事件包括：应由业主承担风险的事件，如施工中

37、遇到了不利的外界障碍、施工图纸有错误等；业主的违约行为，如拖延支付工程款等；工程师的失职行为，如发布错误的指令、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰等；执行工程师指令后对补偿不满意，如对变更工程的估价认为过少等。29. 依据FIDIC分包合同前提，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有 。A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔答案：BC30. 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是 。A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作答案：CD