2019年一级建造师《市政》考前密训试卷后附答案(DOC 20页).doc

1、2019年一级建造师市政考前密训试卷后附答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1土质路基质量检查与验收的一般项目不包括（ ）。A路床边坡B路堤边坡C压实度D路基允许偏差2适用于重交通水泥混凝土路面施工的基层材料是（ ）。A级配粒料B沥青稳定碎石C石灰粉煤灰稳定粒料D水泥石灰粉煤灰稳定粒料3刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（ ）土压力。A静止B被动C平衡D主动4关于钢筋混凝土模板、支架和拱架的制作与安装，下列说法中错误的是（ ）。A安设支架、拱架过程中，应随安装随架设临时支撑B支架通行孔的两边应加护桩，夜间应设警示灯C支架或拱架必须与施工脚手架、便桥相

2、连D支架地基严禁被水浸泡，冬期施工必须采取防止冻胀的措施5后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（ ）MPa。A15B20C25D306关于砖砌拱圈的施工要求，下列说法中错误的是（ ）。A拱胎的安装应稳固，高程准确，拆装简易B砌筑前，拱胎应充分湿润，冲洗干净，并均匀涂刷隔离剂C拱胎的模板尺寸应符合施工设计要求，并留出模板伸胀缝，板缝应严实平整D砌筑应自拱中心向两侧对称进行，灰缝匀称，拱中心位置正确，灰缝砂浆饱满严密7地铁隧道施工方法中，（ ）的工艺流程和技术要求主要是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层施工面而形成的。A新奥法B浅埋暗挖法C盾构法D盖挖

3、法8当基坑开挖较浅且还未设支撑时，围护墙体水平变形的表现为（ ）。A墙底位移最大，背离基坑方向水平位移，呈矩形分布B墙底位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布C墙顶位移最大，背离基坑方向水平位移，呈矩形分布D墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布9在利用注浆法对地基进行加固处理时，（ ）只适用于中砂以上的砂砾土和有裂隙的岩石。A渗透注浆B劈裂注浆C压密注浆D电动化学注浆10采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（ ）。A全断面法B正台阶法C单侧壁导坑法D柱洞法11给水排水厂站中，通常采用无黏结预应力筋、曲面异型大模板的构筑物是（ ）。A矩形水池B圆形蓄水池C圆柱形

4、消化池D卵形消化池12关于排水下沉施工的要求，下列说法中错误的是（ ）。A开挖顺序应根据地质条件、下沉阶段、下沉情况综合运用和灵活掌握，严禁超挖B下沉过程中应进行间断排水，保证沉井范围内地层水疏干C用抓斗取土时，井内严禁站人，严禁在底梁以下任意穿越D应采取措施，确保下沉和降低地下水过程中不危及周围建（构）筑物、道路或地下管线，并保证下沉过程和终沉时的坑底稳定13施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是（ ）。A盾构法B夯管法C定向钻法D浅埋暗挖法14竣工总图编绘完成后，应经（ ）审核、会签。A原设计及建设单位技术负责人B原设计单位技术负责人及项目总监理工程师C项目总监理工程师及施工单位技术负

5、责人D原设计及施工单位技术负责人15止回阀是利用本身结构和阀前阀后介质的压力差来自动启闭的阀门，它的作用是（ ）。A减轻管道压力B切断介质通路C方便设备上进行全开全闭操作D使介质只做一个定方向的流动，阻止其逆向流动16不属于填料式补偿器的缺点的是（ ）。A轴向推力较大B流体阻力较小C占地面积大D补偿能力较小17穿越铁路的燃气管道的套管，应符合的要求不包括（ ）。A套管内径应比燃气管道外径大100mm以上B套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0mC套管端部距电车边轨不应小于2.0m，距道路边缘不应小于1.0mD套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封18暖季型草种以春末夏初为宜，冷

6、季型草种以春秋为宜的草坪营养建植方法是（ ）。A茎铺B间铺C点铺D密铺19下列构筑物中，平面间距1m之内可以种植灌木的是（ ）。A路牌B消防龙头C邮筒D建筑物外墙20基坑工程施工前，应由建设方委托（ ）对基坑工程实施现场监测。A各单位行政主管部门B各级质量技术监督局C施工单位技术负责人D具备相应资质的第三方二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21土质路基压实的原则是（ ）。A先重后轻B先振后静C先低后高D先慢后快 E轮迹重叠22沥青路面底基层可采用的材料有（ ）。A高液限粉土B级配粒料C

7、水泥稳定粒料D石灰粉煤灰稳定粒料 E含有机质细粒土23有关模板、支架和拱架拆除要求的表述，说法正确的有（ ）。A芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时，方可拔出B跨径小于20m的拱桥宜在拱上结构全部完成后卸落拱架C在裸拱状态卸落拱架时，应对主拱进行强度及稳定性验算并采取必要的稳定措施D模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则 E预应力混凝土结构的侧模应在构建预应力后拆除24对地基掺入一定量的固化剂或使土体固结，以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主，适用于深基坑的加固方法有（ ）。A注浆B盾构加工C换填材料D水泥土搅拌 E高压喷射注浆25决定盾构始发段长度

8、的因素包括（ ）。A盾构千斤顶的推力B衬砌与周围地层的摩擦阻力C衬砌外半径D后续台车长度 E衬砌内半径26按照对污染物的去除途径不同，给水预处理方法可分为（ ）。A氧化法B吹脱法C吸附法D还原法 E软化法27给水排水管道水压试验的基本规定包括（ ）。A水压试验合格的管道方可通水投入运行B压力管道分为预试验和主试验阶段C不具备分别试验的条件必须组合试验，且设计无具体要求时，应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验D管道采用两种以上管材时，宜按不同管材分别进行试验 E压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用排水法进行28填料式补偿器的优点包括（ ）。A占地面积小B安装方便C流体阻力较大

9、D轴向推力小 E抗失稳性好29关于聚乙烯（HDPE）膜防渗层施工质量控制的有关规定，下列说法中正确的有（ ）。A在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，边坡坡度宜小于12B应认真执行现场检验程序和控制检验频率，不合格必须及时返工处理，并认真进行复检C铺设HDPE土工膜应焊接牢固，达到强度和防渗漏要求，局部不应产生下沉现象D检验方法及质量标准符合合同要求及国家、地方有关技术规程的规定，并经过设计单位确认 E在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于20m30绿化栽植工程应编制养护管理计划，并按计划认真组织实施，养护计划包括（ ）。A结合中耕除草，平整树台B根据

10、植物习性和墒情及时浇水C根据植物生长及时追肥、施肥D树木应及时剥芽、去蘖、疏枝整形 E对生长不良、枯死、损坏、缺株的园林植物应及时更换或补栽三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）背景资料某市政桥梁工程采用钻孔灌注桩基础，上部结构为预应力混凝土连续箱梁，采用钢管支架法施工。支架地基表层为4.5m厚杂填土，地下水位位于地面以下0.5m。主墩承台基坑平面尺寸为10m6m，挖深为4.5m，采用9m长I20a型钢做围护，设一道型钢支撑。土方施工阶段，由于场地内堆置土方、施工便道行车及土方外运行驶造成的扬尘对附近居民产生严重影响，引起大量投诉。 箱梁混凝

11、土浇筑后，支架出现沉降，最大达5cm，造成质量事故。经验算，钢管支架本身的刚度和强度满足要求。 问题1主墩承台基坑降水宜用何种井点，应采取哪种排列形式?2针对现场扬尘情况，应采取哪些防尘措施? 3箱梁出现沉降的最可能原因是什么?应采取哪些措施避免这种沉降?（二）背景资料某城镇雨水管道工程为混凝土平口管，采用抹带结构，总长900m，埋深6m，场地无需降水施工。项目部依据合同工期和场地条件，将工程划分为A、B、C三段施工，每段长300m，每段工期为30d，总工期为90d。项目部编制的施工组织设计对原材料、沟槽开挖、管道基础浇筑制定了质量控制保证措施。其中，对沟槽开挖、平基与管座混凝土浇筑质量控制保

12、证措施做了如下规定：措施1：沟槽开挖时，挖掘机司机测量员测放的槽底高程和宽度成槽，经人工找平压实后进行下道工序施工。措施2：平基与管座分层浇筑，混凝土强度须满足设计要求；下料高度大于2m时，采用串筒或溜槽输送混凝土。项目部还编制了材料进场计划，并严格执行进场检验制度。由于水泥用量小，按计划用量在开工前一次进场入库，并做了见证取样试验。混凝土管按开槽进度及时进场。由于C段在第90天才完成拆迁任务，使工期推迟30d。浇筑C段的平基混凝土时，监理工程师要求提供所用水泥的检测资料后再继续施工。问题1项目部制定的质量控制保证措施中还缺少哪些项目？2指出质量保证措施1和措施2存在的错误或不足之处，并改正或

13、补充完善。3为什么必须提供所用水泥检测资料后方可继续施工？（三）背景资料某项目部承建居民区施工道路工程，制定了详细的交通导行方案，统一设置了各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号，沿街居民出入口设置了足够的照明装置。工程要求设立降水井，设计提供了地下管线资料。施工中发生如下事件：事件1：由于位置狭窄，部分围挡设施占用了绿化带，接到了绿化管理部门的警告。事件2：实名制检查中发现工人的工作卡只有姓名，没有其他信息。事件3：降水井护筒施工过程中，劳务人员在开挖施工时发现了过街的电力管线套管，于是项目部要求停止施工，并降低了开挖高度，绕开施工。问题1对于背景资料中交通导行方案的落实，还应补充哪些保证措施

14、?2事件1中，围挡的设置存在什么问题，如何纠正?3事件2中，按照劳务实名制规定，劳务人员佩戴的工作卡还应包含哪些内容？4事件3中，施工单位的管线调查可能存在哪些不足?（四）背景资料某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m。A公司将工程全部分包给B公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：（1）出现争议后通过仲裁解决；（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及

15、时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书。B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题1对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？2B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？3法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？4该分包合同是否有效？请说明法律依据。5该分包合同是否应当继续履行

16、？针对已完成工作量应当如何结算？6发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。（五）背景资料某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/日工；总工期为120d；竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。施工进度计划图 施工过程中发生如下事件：事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该

17、项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3：（1）由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3d（每停1d影响30工日、10台班）；（2）由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d（每停1 d影响40

18、工日、10台班）；（3）由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d（每停1d影响20工日、5台班）。施工单位就上述3种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。 问题1事件1中，建设单位的说法是否正确?为什么?2逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。3逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果（写出计算过程）。4事件4中，试验检验费用应由谁承担?5分

19、析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费，金额是多少?参考答案一、单项选择题1C2B3B4C5D6D7B8D9A10D11D12B13B14D15D16A17C18A19D20D二、多项选择题21CDE22BCD23ACD24ADE25BD26AC27ABCD28ABE29ABC30ABCD三、案例分析题（一） 1主墩承台基坑降水宜用轻型井点，应采取双排线状排列形式。2针对现场扬尘情况，应采取的防尘措施：洒水、覆盖、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等。 3箱梁出现沉降的最可能原因是地基下沉。应采取分段浇筑的措施避免这种沉降。（二）1项目部制定的质量保证措施中还缺少管道安装、检查

20、井砌筑、管道回填的控制措施。2质量保证措施1存在的错误：机械挖到沟底标高。正确的做法：机械开挖时，槽底应预留200300mm土层，由人工开挖至设计高程、整平。质量保证措施2要完善的内容：平基、管座分层浇筑时，应先将平基凿毛冲洗干净，并将平基与管体相接触的腋角部位用同强度等级的水泥砂浆填满捣实后，再浇筑混凝土。3监理要求提供水泥检测资料后再施工的理由：水泥出厂超过3个月，应重新取样试验，由试验单位出具水泥试验（合格）报告。（三）1为保证交通导行方案落实，还应补充以下保证措施：（1）严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围；（2）严格控制临时占路时间和范围；（3）对作业工

21、人进行安全教育、培训、考核，并应与作业队签订施工交通安全责任合同；（4）依据现场变化，及时引导交通车辆，为行人提供方便；（5）施工现场按照施工方案，在主要道路交通路口设专职交通疏导员，积极协助交通民警搞好施工和社会交通的疏导工作；（6）必要处搭设便桥，为保证居民出行和夜间施工创造必要的条件。2存在的问题：围挡占用绿化带未获批准。纠正：先停止占用或恢复原状，向人民政府城市绿化行政主管部门补办临时用地手续，并优化作业面。3施工人员工作胸卡应该包含的内容：身份证号、工种、所属分包企业。4事件3中，施工单位的管线调查可能存在的不足：（1）进场后没有依据建设方所提供的工程地质勘察报告、基坑开挖范围内及影

22、响范围内的各种管线、地面建筑物等有关资料，没有查阅有关专业技术资料，没有掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据信息；（2）对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，没有向规划部门、管线管理单位查询，没有在必要时在管理单位人员在场的情况下进行坑探以查明现状。对于基坑影响范围内的地面、地下建（构）筑物，必须查阅相关资料并经现场调查，掌握结构的基础、结构形式等情况。将调查的管线、地下建（构）筑物的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上，并在现场做出醒目标志。（四）1A公司责任：将工程全部分包给B公司，并提取5%的管理费；未对B公司的资质进行审查；安全员发现事故隐患未及

23、时向项目经理、业主汇报。B公司责任：不服从A公司现场管理；违反基坑开挖操作规程，发现事故预兆未及时抢险。2违反了基坑开挖规范要求，软弱土层基坑开挖不得超过1.0m，以后开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.40.8m。3法院不应当受理B公司的诉讼。理由：分包合同中约定出现争议后通过仲裁解决。4该分包合同无效。根据建筑法，该工程属于非法转包。根据合同法的有关规定，违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。5该分包合同不应当继续履行。已完工作量质量合格应予以支付工程款；质量不合格返修后合格应予以支付工程款；质量不合格返修后仍不合格不予支付工程款。6发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5%作

24、为补偿。理由：无效合同有过错方应赔偿对方受到的损失，双方都有过错根据过错大小各自承担相应责任。（五）1事件1中，建设单位的说法不正确。理由：依据建筑安装工程费用项目组成的规定，建筑安装工程费（或检验试验费）中不包括构件破坏性试验费，建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。2（1）要求建设单位支付保管费合理。理由：依据建设工程施工合同（示范文本）的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。（2）要求建设单位支付检验费合理。理由：依据建设工程施工合同（示范文本）的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。（3）要求建设单位支

25、付二次搬运费不合理。理由：二次搬运费已包含在措施费（或直接费）中。3如下图所示，粗实线表示关键线路。经分析可知，E工作有5d总时差。施工进度计划（1）B工作停工3d：应批准工期延长3d，因属建设单位原因（或因属非施工单位原因）且工作处于关键线路上，费用可以索赔。应补偿停工损失3d30工日50元/工日3d10台班200元/台班10500元。（2）C工作停工5d：工期索赔不予批准，停工损失不予补偿，因属施工单位原因。（3）E工作停工6d：应批准工期延长1d，该停工虽属建设单位原因，但E工作有5d总时差，停工使总工期延长1d，费用可以索赔。应补偿停工损失6d20工日50元/工日6d5台班200元/台班12000元。4若构件质量检验合格，由建设单位承担；若构件质量检验不合格，由施工单位承担。5由于非施工单位原因使工作B和工作E停工，造成总工期延长4d，工期提前120+41222d，施工单位应获得工期提前奖励，应得金额2d3000元/d6000元。