2019年监理员考试试题及答案(卷三).doc

1、2019年监理员考试试题及答案（卷三） 1. 组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工2. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工3. 在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭

2、接施工和平行施工D.依次施工和流水施工4. 水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可以提高工程质量C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率5. 某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.06. 在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务

3、的流水施工指的是(A )。A.异步距异节奏流水施工B.等步距异节奏流水施工C.非节奏流水施工D.等节奏流水施工7. 不属于全等节拍流水施工特点的是(C )。A.t=kB.时间连续C.空间不连续D.T=(m+n-1)K+Z-D8. 施工段划分一般应遵循原则不包括(C )。A.工程量大致相等，相差不大于10%15%;B.满足最小工作面的要求;C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;D.多层建筑各层施工段划分数量、位置尽量一致。9. 当m n时， ( B)。A.各专业队连续作业，施工段无空闲。B.各专业队连续作业，施工段有空闲。C.各专业队不连续作业，施工段无空闲。D.各专业队不连续作业，施工段有空闲

4、。10. 当m n时，( C)。A.各专业队连续作业，施工段无空闲。B.各专业队连续作业，施工段有空闲。C.各专业队不连续作业，施工段无空闲。D.各专业队不连续作业，施工段有空闲。11. 流水施工的空间参数不包括( D)。A.工作面 B.施工段 C.施工层 D.流水步距12. 某工程分3个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5天、4天、1天和3天、2天、3天，则甲、乙两个施工过程的流水步距为( D)天。A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.013. 某工程划分为6个施工段，甲、乙两个相邻施工过程在各施工段上的流水节拍分别为3天和1天，当每个施工过程采用一支施工

5、队伍时，甲、乙施工过程之间的流水步距为( D)天。A.2.0 B.6.0 C.12.0 D.13.014. 某工程有六个施工段，分为甲、乙、丙、丁四个施工过程。在没有技术间歇和插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过45天，则各施工过程之间的最大流水步距为( B)天。A.4.0 B.5.0 C.6.0 D.7.015. 不属于无节奏流水施工的特点是( A)。A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律C.专业工作队数目等于施工过程数目D.流水步距一般不等16. 关于一般成倍节拍的特点有(D )。A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等B

6、.各施工过程的流水节拍不等，且无规律C.专业工作队数目不等于施工过程数目D.流水步距一般不等17. 加快成倍节拍的特点有( C)。A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律C.专业工作队数目不等于施工过程数目D.流水步距不相等18. 不属于固定节拍流水施工的特点是(B )。A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律C.专业工作队数目等于施工过程数目D.流水步距相等19. 工作的最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻，工作的最早完成时间等于( A)。A.最早开始时间与其持续时间之和B.

7、最早开始时间与其持续时间之差C.最迟完成时间与其持续时间之和D.最迟完成时间与其持续时间之差20. 工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作( C)。A.最迟完成时间的最大值B.最迟完成时间的最小值C.最早完成时间的最大值D.最早完成时间的最小值1. 下列关于流水施工特点的描述正确的是(ADE )。A.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率B.没有充分利用工作面进行施工，工期长C.施工现场的组织、管理较平行施工复杂D.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡E.各专业工作队能够连续作业2. 在建设工程进度计划的表示方法中，横道图表示工程进度计划的特点有(BD )。A.

8、明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路B.不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本C.明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系D.不能反映出工作所具有的机动时间，看不到计划的潜力所在，无法进行最合理的组织和指挥E.明确表达各项工作之间的逻辑关系3. 固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点不包括( BC)。A.所有施工过程在相应施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.专业工作队数等于施工过程数E.各个专业工作队在各施工段上能够连续工作4. 组织加快成倍节拍流水的步骤有(BCDE )。A.先求出

9、各施工过程流水节拍最小公倍数，作为流水步距k ;B.计算各施工过程的工作队数，bi=ti/k;C.专业工做队总数n1= biD.确定施工段数m,令m= n1E.组织各施工队进行施工。5. 为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括( ACDE)。A.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求B.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%20%。C.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.以确保相应专业队在施工

10、段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工6. 流水施工的参数包括(ACD )。A.工艺参数B.形式参数C.空间参数D.时间参数E.逻辑参数7. 流水步距的大小取决于( AB)。A.相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍B.流水施工的组织方式C.参加流水的施工过程数D.流水施工的工期E.各个施工过程的流水强度8. 流水节拍是表明流水施工的速度和节奏性，流水节拍小，表明(DE )。A.节奏感弱B.流水速度慢C.资源供应量少D.流水速度快E.节奏感强9. 关于累加数列错位相减取大差法 ，下列说法中正确的是(ABE )。A.计算同一施工过在各个施工段上流水节拍的累加数列B.相邻两个累加数列错

11、位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水步距C.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水节拍D.累加数列错位相减取大差法只适用于无节奏流水计算流水步距E.累加数列错位相减取大差法可应用于异节拍流水计算流水步距10. 无节奏流水施工的特点有(ACD )。A.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等B.专业工作队的数量与施工过程的数量不一定相等C.各专业工作队均在施工段上连续作业D.施工段上可能有空闲E.流水步距均相等11. 网络计划中工作之间的先后关系叫做逻辑关系，包括( AB)。A.工艺关系B.组织关系C.搭接关系D.控制关系E.技术关系12. 工程网络计划工期优化

12、的目的是为了(AD )。A.缩短计算工期B.寻求节约材料条件下的最优工期C.寻求最低成本时的最优工期D.在一定约束条件下使工期最短E.寻求资源均衡条件下的最优工期13. 在某一工程网络计划中，工作M的总时差为8天，监理工程师在检查该工程实际进展情况时，发现工作M的总时差变为-8天，说明工作M的实际进度情况是(DE )。A.拖后8天B.影响总工期16天C.未影响工期D.影响总工期8天E.拖后16天14. 编制建设工程施工总进度计划，主要是用来确定(CE )。A.各单项工程的工期定额B.建设工程的要求工期和计算工期C.各单位工程的施工期限D.各单位工程的实物工程量E.各单位工程的相互衔接关系15.

13、 当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，需要考虑的是( AB)。A.总工期的限制条件B.网络计划中后续工作的限制条件C.该工作是否为关键工作D.后续工作间的逻辑关系E.该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差16. 网络计划中应尽量避免箭线交叉。当交叉不可避免时，可采用(AC)方法表示。A.过桥法B.断路法C.指向法D.关键线路法E.标号法17. 双代号时标网络计划的优点有( ABCD)。A.直观易懂B.便于绘制资源需求曲线C.能够识别关键工作D.能够使用实际进度前锋线进行进度控制E.能够充分利用工作面18. 关于直接绘制法，说法正确的是(ABCD )。A.时间

14、长短坐标限B.箭线到齐画节点C.画完节点补波线D.不计算时间参数，直接在时标网格中绘制双时标网络图。E.先计算网络计划的时间参数，再绘制时标网络计划19. 非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的，下列各项中属于非确定型网络计划的有(CDE )。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.计划评审技术D.风险评审技术E.决策关键线路法20. “工期固定，资源均衡”的优化步骤包括(ABCE)。A.绘制时标网络计划，计算资源需用量B.计算资源均衡性指标，用均方差值来衡量资源均衡程度C.从网络计划的终点节点开始，按非关键工作最早开始时间的后先顺序进行调整D.

15、对调整时段平行工作重新安排(改变某些工作的开始时间)，计算各方案工期延长值E.绘制调整后的网络计划判断题1.合同的成立必须经过要约、承诺两个阶段。A.正确2.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。B.不正确3.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有，应承担缔约过失责任。A.正确4.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。A.正确5.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前14天书面通知承包人。B.不正确6.通用条款在使用时不做任何改动，原文照搬。A.正确7.合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。B.不正确8.工程开工后，承包人应按照工程师确认的

16、进度计划组织施工。A.正确9.索赔事件发生后，承包人应立即向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。B.不正确10.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师无权检查承包人的现场同期记录。A.正确11.工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。A.正确12.能否有力地反驳索赔，是衡量工程师工作成效的重要尺度。A.正确1. 下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有( ABCD)。A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工

17、程师执业资格的人员。C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。2. 根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有(AE )。A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位

18、可以超越一个等级惩戒分包工程C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可3. 有下列(BCDE )情形之一的，合同无效。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定4. 不作为的默示在(AB )的情况下，可以视为意思表示。A.法律有规定B.当事人双方有约定C.单方意思表示情况下D.仅仅法律有规定的情况下E.既要有法律规定，又要有合同约定5. 承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括(ABCD )。A.约定“结

19、算答复期限”B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议E.承包人未向发包人提交结算书6. 甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位(ACE)。A.可以要求甲单位赔偿全部损失B.不可以要求乙赔偿全部损失C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求甲乙各赔偿15万元7. 下列(CE )不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗

20、示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.投标人以低于成本的报价竞标8. 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是(ABCD )。A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保9. 应依照法律规定参加工伤保险的单位有(ABCDE )。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人10. 根据工程建设项目施工招标投标办

21、法，下列情形应按废标处理的有( BE)。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议11. 按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是(DE )。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日

22、起30日之内按规定订立书面合同12. 依据FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为(BCD )。A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任13. 按照FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括(ACD )。A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工14. 依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包

23、括(ADE )。A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权E.施工协调的主持权15. 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括(ACE )。A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出16. 法人应当具备( ABCD)等条件。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政

24、主管机关批准17. 在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括(BCE)。A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产18. 在施工合同中，(ABE )的合同属于无效合同。A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准19. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向(BC )请求撤销合同。A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位20. 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括(ABE

25、 )。A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议21. 按照施工合同示范文本的规定，由于(ACE )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力22. 当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括(ABCE )。A.经工程师认可的施工进度计划B.汇率变化表C.施工会议记录D.招标文件E.合同履行中的来往信函23. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为(CD )。A

26、.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔(判断)1.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B、不正确2.总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 B.不正确3.监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A.正确4.监理单位应重视监理文件资料、档案的制作

27、和管理工作。A.正确5.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B.不正确6.总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。B.不正确7.监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A.正确8.监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。A.正确9.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包

28、人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A.正确10.工程建设项目招标范围和规模标准规定所属法的形式是行政法规 。B.不正确11.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。A.正确12.总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。B.不正确13.由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。B.不正确14.2013版施工合同示范文本通用条款规定， 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天

29、内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。A.正确15.2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。A.正确16.施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建2004369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A.正确17.经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。B.不正确18.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A.正确19.施工单项合同估算价在100万元以上的

30、必须进行招标B.不正确20.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。B.不正确21.99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B.不正确22.99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A.正确23.2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B.不正确24.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确25.某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以

31、上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。B.不正确26.经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。A.正确27.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。A.正确28.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。A.正确29.承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同 。A.正确30.颁发工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。A.正确31业主每月支付承包商进度款时，以实际完成的工程量作为支付依据。A.正确32.FIDIC施工合同条件下，最终解决合同争议的方

32、式是诉讼。B.不正确33.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。A.正确34.监理工作包括附加监理工作和额外监理工作。B.不正确35.监理人员和监理辅助人员的工资属于间接成本。B.不正确36.委托监理合同的变更应经一方申请并经双方口头同意方可进行变更。B.不正确37.抵押是最常用的担保方式。B.不正确38.担保法是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A.正确39.保证合同的当事人是指保证人和债权人。A.正确40.定金数额由当事人约定，不得超过主合同标的额的10% 。B.不正确1. 有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是(A )。A.除不可抗力外，因非监理人原因

33、导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。2. 根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是(A )A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的

34、单位C.施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包3. 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是( C)。A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为4. 我国工程总承包主要的方式不包括下列(D)。A.设计采购施工总承包B.设计施工总承包C.设计采购总承包D.设计施工监理总承包5. 下列建设工程承包行为违反建筑法规定的是(C)。A.两个不同资质等级的单位联合共同承包

35、B.承包人将其承包的建筑工程分包给他人C.分包人将其承包的工程再次进行分包D.承包人在本企业资质等级许可的业务范围承揽业务6. 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是( A)。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款7. 发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订(B )。A.延期竣工协议B.甩项竣工协议C.顺延工期协议D.延误工期协议8. 合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充

36、协议”的说法正确的为(D )。A.补充协议的效力低于原合同B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同9. 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后( A)天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后( )天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。A.14天，14天B.14天，7天C.28天，28天D.28天，14天10. A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之

37、前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有(C)。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金11.关于联合体投标，下列表述中正确的是(C )。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级12.下列( C)不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投

38、标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜13.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列(D)。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目D.使用国家政策性贷款的项目14.2013版施工合同示范文本的实施日期是(A )。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日15.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(28)天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由

39、。A.7天B.14 天C.28天D.56天16.争议评审小组作出的书面决定 ( B)对双方具有约束力，双方应遵照执行。A.自然B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才17.根据招标投标法，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在(C )。A.评标截至时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内18.根据招标投标实施条例，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是(C )。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标

40、人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人19.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是(C )。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级20.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有(C)。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由

41、A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金21.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( C)。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告22.按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以(A )签发接收证书。A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过

42、日C.工程实际移交日D.业主实际使用日23.按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，(D )。A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任24.按照FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( C)。A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿25.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是(A )。A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件26.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( D)中。A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件27.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消