钢筋劳务分包合同范本钢构劳务承包合同钢筋班组劳务合同.doc

1、钢结构安装承包合同甲 方（发包方）：西安鼎盛煤矿机械有限公司 住 所： 邮 编：法定代表人： 职 务：电 话： 传 真： 乙 方（承包方）：陕西宏鑫源彩钢钢构工程有限公司住 所： 邮 编： 法定代表人： 职 务：电 话： 传 真： 1. 工程项目概要1.1工程名称：西安鼎盛煤矿机械有限公司1#建筑钢结构安装1.2工程地点：西安市泾河工业园西安鼎盛煤矿机械有限公司厂区1.3工程内容： 1.3.1除围护外的所有钢结构安装（含地脚螺栓预埋）；1.4工程承包范围： 1.4.1地脚螺栓预埋及现场复核，施工场地接收；1.4.2安装构件接收（包括：场地内卸车，材料清点并签收，材料保管和保护，场地内构件转运等

2、）；1.4.3施工图和加工详图包括的全部钢结构安装施工作业；1.4.4施工图和加工详图变更后包含的全部施工作业；1.4.5结构部件因设计失误、制作误差或运输变形需要在现场矫正修改的作业，大批量发生时，经甲方签证确认后费用另计；1.4.6收集安装记录资料并在项目部的协同和指导下整理工程交工资料，如产生费用，费用由甲方承担；1.4.7配合项目部共同组织进行工程的中间验收和竣工验收； 1.5.所有费用据实结算1.5.1 业主方要求改变工程范围及内容或需要更改合同内容时，将通过双方协商签订补充协议或变更合同；1.5.2 承包的方式：承包工程的安装工期、质量、安全，确保工程中间验收和竣工验收通过； 1.

3、5.3 承包的费用中含：1.5.4钢结构主次结构安装 550 元/吨（不含税金），（暂定： 800 吨），实际结算按实际的工程发生量进行；1.5.5 本合同确定单价只包括了本工程的钢结构安装费用，不包含联接螺栓等辅材费用。2. 甲方施工准备2.1 开工前负责与业主方协调完成提供建筑红线以外的“三通”工作；2.2 负责组织协调业主、设计、乙方进行技术和安全交底，共同签署纪要文件，并在会后三天内分送相关单位，同时提供安装施工所必需的施工图纸及相关技术文件。2.3 负责办理施工安全许可证和施工备案及协调当地政府施工主管部门关系；3. 乙方施工准备3.1 组织施工管理人员和施工机械进场，管理人员应配备

4、：安全员、施工员； 3.2 负责基础土建等资料交接工作，交接证明文件上要有土建方和业主方的代表签名，并按规范要求对预埋螺栓进行复测，确保复测资料准确真实，复测每页数字、表格均应有乙方及业主方代表的签名；3.3 配合甲方工地施工管理人员的工作；3.4 负责施工中的安全宣传教育，并采取相应的安全措施，保证安全;3.5 负责做好材料卸车、核查、保管、以及成品保护、矫正、消除缺陷、场内正常倒运等工作；3.6 到现场的构件必须清点清楚，且签收回单，否则视按甲方的送货单到货，以后少料视为乙方责任；3.7 到现场的构件，乙方必须妥善保护和保管，主次构件在现场必须放置整齐规范，不能浸湿的材料应放置在室内或做防

5、雨措施；3.8 遵守国家法律及施工所在地政府的一切规章制度；3.9 遵守甲方项目部规章制度，按国家规范、设计图纸要求进行安装作业；4. 乙方的安装施工工作4.1 对安装工人进行安全交底并作记录； 4.2按工程需要采取各种安全措施保证施工安全（费用由乙方负责），若乙方安全措施不到位，不能满足甲方要求时，甲方可自行采取安全措施，其费用从乙方工程款中扣除；4.3 遵守地方政府对安全的管理，对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，办理有关手续，甲方承担由此发生的费用；4.4 乙方安排人员清理整顿现场，若乙方清理整顿不到位，不能满足要求而导致被罚款或处罚，责任由乙方负责；4.5工

6、程移交前，乙方负责保护，期间发生损坏由乙方修复（不可抗力因素除外）；4.6施工中，由于自身原因发生的人身或设备安全事故，乙方承担全部责任，并书面报告甲方；4.87施工中，由于安装自身原因或者对构件尺寸复查不力而产生的质量问题，乙方承担全部责任，并要求报告甲方；4.9 工程完工后应对现场清理，并将构件擦拭干净，做到工完场清；4.10 工程完工后，余料、废料归甲方所有，乙方应对全部材料清点、登记，列出详细清单报告甲方，协助甲方对余料、废料进行妥善处理；如果乙方未经甲方许可，擅自处理现场材料，甲方有权按材料价值的五倍向乙方索赔，并有权在乙方的剩余工程款中予以扣除，剩余工程款不足时，将通过法律手段进行

7、追偿。5. 工程期限5.1 双方根据业主方的要求，规定总安装工期是 70 日历天。具体日期从正常施工当日算起；6. 延期开工6.1 乙方遇到下列情况，经甲方驻工地代表签证后可以延期开工；6.2 按施工准备规定要求，不能提供施工场地，基础，道路，电源等，影响进场施工；6.3凡由甲方负责供应的材料、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响按时开工的；7. 暂停施工7.1 确有必要时，甲方代表可书面通知乙方暂停施工，并在发出通知后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停工并保护好已完工程，实施甲方处理意见，需要恢复施工的，以书面形式向甲方提出复工要求，甲方批准后继续施工

8、；7.2 因政策调整而停、缓建的工程，双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方停工、窝工、倒运、材料和构件积压的经济损失由甲方赔偿给乙方。8. 工期顺延8.1 以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表书面确认，工期相应顺延：8.2 设计变更、工程量变化；8.3 土建方或业主不能按约定期限交出施工场地；8.4 不可抗力；8.5 业主方不按本合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；8.6上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认、答复；8.7无正当理由的工期拖延，每延期壹天由乙方付给甲方本合同总价的1的违约金，这一违约金

9、在工程款中扣除，且承担任何甲方为确保工期增加的费用，若工期提前一天完工，甲方奖励乙方合同总价1作为奖励。.工程质量.1 本工程质量必须达到 合格 标准；.2乙方必须严格按施工图纸、技术文件和相关规范进行施工安装，并接受甲方工地负责人及技术人员的监督和管理；9.3 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：9.3.1对材料改变或代用必须经甲方、原设计单位同意并发正式书面通知和甲方工地代表签证后，方可用于工程；9.3.2 隐蔽工程必须经甲方工地代表和业主监理代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；.3.3 乙方应按国家有关规范、标准、甲方安装手册及国家质量验评标准对工程进行分项、分部和单项工程质量评定，

10、并及时将单项工程质量的评定结果送甲方。单项工程安装完毕，应会同甲方、业主、监理进行中间验收；. 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方工地代表，一般质量事故的处理结果应送甲方和工程监理备案；重大质理事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、质量监督站、建设单位、甲方单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施，处理事故之费用按各方责任分担。11. 检查和返工11.1 乙方按规范、标准、设计要求及甲方依据本合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的检查，为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工、修改的费用；11.2 乙方根据甲方要求，应随时提供有关工程安装质量的技术资料，检测报告等影印件或原件，

11、如发生费用，费用由甲方承担；11.3 乙方需提供原始资料如焊工证等，其他资料如需乙方做，产生的费用由甲方承担；12. 设计变更12.1 乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更，若因特殊情况须对原设计进行变更或修改，须经甲方同意并取得以下批准：12.1.1 超过原设计规模和标准，须经原设计和规划审查部门批准，取得相应追加投资的批准文件（包括计划指标等）；12.1.2 由甲方送原设计单位审查、取得相应图纸和说明（修改通知单或图纸、说明、发出的份数与原设计图相同等）；12.2 由于乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延；12.3 乙方发现设计错误或严重不合理的，应书面

12、通知甲方，甲方在接到通知五天内和原设计单位商定，并制作修改或变更设计文件，双方签字后实施，由此产生的费用由甲方承担，工期相应顺延；12.4 甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前两天通知乙方。13. 建材、设备供应13.1 本工程施工人员工作服、安全帽等劳保安全用品必须符合甲方的要求；13.2 材料、设备代用：根据工程需要，经征得设计单位和甲方代表同意，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承担发生的经济支出，节省的费用归甲方，由此延误的工期相应顺延；因乙方原因使用，由乙方承担发生的经济支出，由此延误的工期和相应的经济责任由乙方承担；13.3 乙方每十天向甲方汇报材料准备情况，材料入场使用计

13、划。14. 工程验收14.1 工程验收以施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范为依据；14.2 工程必须经过结构验收后才能进行围护安装；14.3 竣工日期的认定：竣工日期为通过竣工验收的日期，若需修改后才能达到竣工要求的，应为修改后工程通过竣工验收的日期；14.4 单项工程若需单独移交的，移交时，双方必须办理中间手续，以此作为单项工程验收依据；14.5 因特殊原因，部分单位工程和部位甩项竣工时，双方及业主方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任。14.6 乙方在责任书确定的工程现场生产、生活临时设施，应在业主要求的期限内后全部拆除，做到工完场清；逾期不拆除，乙方承担相应的责任和费用； 15. 工程

14、款的支付与结算15.1工队进场后，钢柱钢梁完成50%的量后付10万元，总量达到70%时甲方再付10万元，全部完工后再付10万元，验收合格后付清余款，质保期为壹年； 15.2 结算工程量计算规则：以施工图和加工详图为依据，其中主结构按照发货清单重量计算（高强螺栓、普通螺栓等螺栓类不计重量）； 15.3 乙方在工程竣工验收合格后，将竣工结算文件交甲方审查，甲方在接到结算文件10天内审查完毕并予答复。16. 保 修16.1 保修期限：分别以每个单位工程竣工验收合格及业主方在验收证书签字之日起计算，整体工程保修自整体工程通过验收之日起计算，按国家规定的保修条款执行保修职责；16.2 免除保修责任范围：

15、业主使用过程人为损坏、原设计错误隐患、业主方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力因素损坏；16.3 保修内容包括：本合同价款（含补充协议价款）中包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；16.4 保修费用：从工程结算款中截留责任书总价款的 3% 质保金，若发生的累计保修费超过质保金总额，超过部分仍由乙方支付；16.5 竣工验收后在本合同规定的保修期内出现的质量问题及客户投诉，由甲方按以下处理：16.5.1如乙方在接到甲方电话或书面通知规定的期限内未进行处理的，甲方可委托其他单位或维修人员进行维修，除因维修发生的全部费用由乙方

16、承担外，同时甲方有权对乙方进行维修费用等额的处罚；16.5.2甲方也可直接委托其他单位或维修人员进行维修，因维修发生的全部费用由乙方承担；17. 安全施工17.1 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的人身伤亡事故、火灾事故、质量事故和建筑倒坍等工程事故所有责任和发生的费用；并承担因此给甲方或业主造成的任何损失。17.2 若发生重大伤亡事故，及时通知甲方工地代表，甲方为抢救提供必要的条件，发生的费用由责任方承担；17.3 乙方进场安装前必须为安装人员购买人身意外保险。18. 合同的变更和终止18.1 发生以下情况，甲方

17、有权变更本合同或终止本合同；18.1.1 乙方的安装质量达不到设计要求而又不能或不愿改正时；18.1.2 乙方工期达不到责任书的进度要求而又不能或不愿采取有效的措施时；18.1.3 乙方的施工计划明显不符合甲方要求时；18.1.4乙方施工期间不服从甲方或业主或监理或当地政府主管理部门的管理而又不能或不愿改正时。18.2 变更或终止合同时，甲方有下述权利：18.2.1 甲方另行组织安装作业队伍，与原乙方共同作业，责任由原乙方负担；施工价格由甲方决定，乙方必须认可并配合施工。18.2.2 甲方派出作业队伍所发生的人工费、机械调遣费、对乙方施工质量问题整改而产生的费用等其它安装作业相关的费用由乙方负

18、担；18.2.3 合同终止后24小时内，乙方应清点场地材料，并撤出场地，并发书面形式报告甲方（包括已安装的工程量、场地材料情况）；18.2.4 乙方不完成上述手续或不按时完成上述手续的，其缺失材料全部由乙方承担，并按工期延误条款处违约罚金至完善手续止；18.2.5 乙方的结算在甲方与新聘请施工队结算完成后，再进行结算；18.2.6 合同变更或终止引起的应由乙方负担的费用，均在乙方的工程款中扣除。19. 附 则19.1 本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等效力；19.2 合同中未尽之事宜，协商后另具协议作为附件，与合同效力等同；19.3 合同发生合同纠纷，应平等协商解决，协商不成的，向当地人民法院提起诉讼或西安仲裁委裁决；甲方：西安鼎盛煤矿机械有限公司； 乙方：陕西宏鑫源彩钢钢构工程有限公司 （签章） （签章）法定代表人：（签章） 法定人代表人：（签章）授权委托人：（签章） 授权委托人：（签章）经办人： 经办人：单位地址： 单位地址：电话: 电话:年 月 日 年 月 日