建筑劳务合同范本通用版工地施工劳务合同范本通用版劳务承包合同.doc

1、劳 务 承 包 合 同签定地点：签定日期：合同编号：安建字第号劳务承包合同发包方： （以下简称：甲方）承包方: 北京安顺泰和建筑工程有限公司 （以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。1.工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 施工依据规范： 承包方式： 2.合同工期 年 月 日开工， 年 月 日（此施工结束时间不可变动）全面完成任务。工期拖延：因甲方原因造成工期拖延的，由甲方承担开发商或工程总包方的罚款。 因乙方原因造成工期拖延的，由乙方承担开发商或工程总包方的

2、罚款。 因开发商或工程总包方的原因和不可抗力的因素造成误工，工期合理顺延。3.合同价款施工面积： 平米（暂估）合同单价: 元/m2合同价款为： 元 (暂估，最终以结算单为依据)4.甲方工作4.1甲方向乙方提供工程施工图纸复印版本或电子版、进度计划安排、技术交底、安全、文明施工交底各一份。4.2甲方负责协调和开发商或总包方联系工地上的材料堆放场地、库房、施工用水用电、工人宿舍（床、行李由乙方自理，如现场不能提供住宿的项目，则由乙方自行解决住宿并承担所有费用）。4.3甲方负责配合乙方在施工中向开发商或总包方提供各种资料和施工中的关系协调。4.4甲方驻现场代表为： 5.乙方工作5.1乙方按甲方的要求

3、，组织足够和稳定的施工人员（禁止用18周岁以下，60岁以上和病残人员施工，违者后果自负）。如甲方要求加班，乙方应无条件安排人员加班。乙方调换施工人员或撤离施工人员须经甲方同意后方可进行，施工中各种证件费用乙方自理。5.2乙方必须严格遵守和执行总包方施工现场安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理制度，如果违反相关规定条款所产生的经济处罚、民事、刑事责任一律由乙方承担。5.3乙方必须搭设材料堆放场地，负责对所有到场材料及余料、废料装卸、搬运、转运、下脚料及按规定存放保管，按要求对材料进行搬运、堆放、标识和保护，任何由于乙方对甲方材料保管不力造成的经济损失及工期延误均由乙方负责，材

4、料场内的装卸、搬运、保管费用均已包含在合同价款中。5.4已完工程的保修：工程质量保修期限 年（自与开发商或总包方办理完工程决算手续之日算起），保修期内因施工质量问题发生的一切费用由乙方承担。5.5乙方驻现场代表为： 6. 安全施工及安全事故处理6.1甲、乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 施工过程中，发生安全事故时，甲、乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，并按照有关规定，甲、乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任，双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3甲、

5、乙双方对本工程的安全生产标准约定如下：杜绝重伤事故，轻伤事故不得超过一起。同时遵守本合同所对应的专业分包合同的甲方单位（即总承包单位）的安全要求。7.违约责任7.1 乙方不能按合同或补充协议工期竣工、通过验收，材料和施工质量达不到本合同、设计和相关规范的要求或发生其它使本合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。7.2 甲方不能按合同约定履行自己的各项义务、发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，还应赔偿其违约给乙方造成的损失。7.3 除非甲乙双方书面同意将本合同终止，或因一方违约使本合同无法履行外，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行本合同。8. 工程量的结算8.1工程竣工后，由乙方负

6、责编制出完整的工程量计算书与开发商或总包方核对工程量确认，甲方工程主管予以协助，乙方应于结算完成之日起 日内将结算单据提交甲方，作为乙方结算人工费的依据。9. 工程款的支付9.1合同价款分期支付，合同价款分期支付，支付的节点如下：1、 工人入场前，甲方支付乙方预估总施工量的 %。2、 施工进度达到 ，甲方支付乙方预估总施工量的 %。3、 施工全部完成并通过验收合格、经过驻现场代表确认后甲方支付乙方总施工量的 。9.2合同价款的支付： （现金、支票、汇款，不接受延期支票或承兑汇票）。10、合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、

7、调解或调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）1）向北京仲裁委员会申请仲裁。2）向北京市大兴区人民法院起诉。11、合同终止本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，竣工决算完成，并经甲方工程部验收合格后，本合同即告终止。合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力。本合同一式贰份，双方各执壹份。12、 本合同未尽事宜经甲、乙双方平等友好协商后可签署附件，与本合同具有同等效力，但该附件内容不得与本合同内容相抵触，否则以本合同约定内容为准。13、 此合同必须加盖甲乙方骑缝章方可生效。14、补充条款： 甲方： 乙方：北京安顺泰和建筑工程有限公司 （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：甲方代表： 乙方代表：地 址： 地 址：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：账 号： 帐 号：签署日期： 年月日 签署日期：年月日