建设工程勘察设计合同课件.pptx

1、第五章 建设工程勘察设计合同管理第一节 勘察设计合同概述一、勘察设计合同形式一、勘察设计合同形式 勘察设计合同按计价方式分总价合同单价合同比例收费合同勘设总承包合同勘察合同设计合同按合同标的分二、建设工程勘察、设计合同的订立二、建设工程勘察、设计合同的订立 1.1.订立条件订立条件 当事人条件当事人条件双方都应是法人或者其他组织；双方都应是法人或者其他组织；承包商必须具有完成签约项目等级相应的勘察、设计资质；承包商必须具有完成签约项目等级相应的勘察、设计资质；承包商具有承揽建设工程勘察、设计任务所必须具有的相应承包商具有承揽建设工程勘察、设计任务所必须具有的相应 的权利能力和行为能力。的权利能

2、力和行为能力。第一节 勘察设计合同概述委托勘察设计的项目必须具备的条件委托勘察设计的项目必须具备的条件 建设工程项目可行性研究报告或项目建议书已获批准；建设工程项目可行性研究报告或项目建议书已获批准；已办理了建设用地规划许可证等手续；已办理了建设用地规划许可证等手续；法律、法规规定的其他条件。法律、法规规定的其他条件。委托方式的限定条件委托方式的限定条件 委托方式有招标和直接委托两种，但依法必须进行招标的，委托方式有招标和直接委托两种，但依法必须进行招标的，必须通过招标投标来委托，否则所合同无效。必须通过招标投标来委托，否则所合同无效。第一节 勘察设计合同概述2.2.勘察设计合同签订前的当事人

3、资信与能力审查勘察设计合同签订前的当事人资信与能力审查 资格审查资格审查 审查当事人是否属于合法的法人组织，有无营业执照等，参审查当事人是否属于合法的法人组织，有无营业执照等，参 加签订合同的人员，是否是法定代表人或其代理人。加签订合同的人员，是否是法定代表人或其代理人。资信审查资信审查 审查当事人的资信情况，通过了解当事人的财务状况和履约审查当事人的资信情况，通过了解当事人的财务状况和履约 态度，以确保所签订的合同是基于诚实信用的。态度，以确保所签订的合同是基于诚实信用的。履约能力审查履约能力审查 对勘察设计单位主要是审查专业业务能力。对勘察设计单位主要是审查专业业务能力。对发包人主要是审查

4、其财务状况和建设资金到位情况。对发包人主要是审查其财务状况和建设资金到位情况。第一节 勘察设计合同概述3.3.合同签订的程序合同签订的程序 确定合同标的确定合同标的招标委托选定承包人选定承包人签订承包合同签订承包合同直接委托依法要招标的不得直接委托确定勘察与设计分开还是一起委托第一节 勘察设计合同概述第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容n（1）合同当事人及合同订立目的n（2）工程概况n（3）发包人的权利和义务n（4）勘查人的权利和义务 n（5）开工及提交勘察成果资料的时间n（6）收费标准及付费方式 n（7）违约责任 n（8）合同争议的解决 n（9）合同的生效与鉴证

5、 工程建设勘察合同示范文本采用的是单式合同，即不分标准条款、工程建设勘察合同示范文本采用的是单式合同，即不分标准条款、专用条款，既是协议书、也是具体条款，内容也比较简单。专用条款，既是协议书、也是具体条款，内容也比较简单。第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容一、合同当事人及合同订立目的一、合同当事人及合同订立目的勘察合同的当事人：工程勘察任务的发包人和承包人。勘察合同的当事人：工程勘察任务的发包人和承包人。合同订立的目的：特定的工程建设项目的勘察。合同订立的目的：特定的工程建设项目的勘察。二、工程概况二、工程概况包括工程名称，工程建设地点，工程规模、特征，工程勘察

6、任务委托包括工程名称，工程建设地点，工程规模、特征，工程勘察任务委托文号、日期，工程勘察任务（内容）与技术要求，承接方式，预计勘文号、日期，工程勘察任务（内容）与技术要求，承接方式，预计勘察工作量等。察工作量等。三、发包人的权利和义务三、发包人的权利和义务 1.1.义务义务 发包人应提供的资料，并对其可靠性负责发包人应提供的资料，并对其可靠性负责提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；工、勘察许可等批件（复印件）；提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑提供工程勘察任务委托书、

7、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；总平面布置图；提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；人防设施、洞室等）及具体位置分布图；若委托勘察人收集上述资料的，则应向勘察人支付相应费用。若委托勘察人收集上述资料的，则应向勘察人支付相应费用。向勘察人支付费用向勘察人支付费用按合同约定的时间和标准支付勘察费；按合同约定的时间和标准支付勘察费；为勘察人的工

8、作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费；勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费；实际发生的工作量支付勘察费；若约定由发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程若约定由发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时运到现场，并派人与勘察人的人员一起验收，用料计划，按时运到现场，并派人与勘察人的人员一起验收，同时提供产品的合格证明，并承担所有费

9、用。同时提供产品的合格证明，并承担所有费用。第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容2.2.权利权利 从勘查人处获得约定勘察任务的准确、可靠的勘察成果。从勘查人处获得约定勘察任务的准确、可靠的勘察成果。3.3.责任责任 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘藏物不清，致使勘 察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，察人在勘察

10、工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；由发包人承担民事责任；发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行工正常进行 的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用；挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用；发包人应对工作现场周围

11、建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应 派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进 行保健防护，并承担费用；行保健防护，并承担费用

12、；由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按约定的标准向勘察人支付赶工加班费；时，发包人应按约定的标准向勘察人支付赶工加班费；应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特 殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人

13、同意，发包人不得 复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的、复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的、项目；项目；第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日预算的平均工日 产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和勘察人来回进出场

14、费和 调遣费；调遣费；合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘同时，勘 察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在行勘察工作的；完成的工作量在5050以内时，发包人应向勘察人以内时，发包人应向勘察人支付预算额支付预算额5050的勘察费；完成的工作量超过的勘察费；完成的工作量超过5050时，则应向勘时，则应向勘察人支付预算额察人支付预算额100100的勘察费；的勘察费；第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容四、四

15、、勘查人的权利和义务勘查人的权利和义务 1.1.义务义务按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要 求进行工程勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果求进行工程勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果 资料，并对其负责；资料，并对其负责；在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它 有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容2.2.权利权利 按合同的约定完

16、成勘察任务，提交勘察成果，有权按合同约按合同的约定完成勘察任务，提交勘察成果，有权按合同约 定的时间获得合同约定的勘察费。定的时间获得合同约定的勘察费。当发包人不履行或不恰当履行合同约定的义务，给勘察人造成当发包人不履行或不恰当履行合同约定的义务，给勘察人造成 损失的，勘查人有权向发包人索赔。损失的，勘查人有权向发包人索赔。第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容3.3.责任责任 若提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使若提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使 其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察其

17、达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察 人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失 程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人在合同中约定；程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人在合同中约定；在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一 起验收发包人提供的材料；起验收发包人提

18、供的材料；勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和 水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察 工作的意见，并办理变更手续；工作的意见，并办理变更手续；合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任；合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任；第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容五、开工及提交勘察成果资料的时间五、开工及提交勘察成果资料的时间第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察

19、合同的主要内容1.1.要明确约定勘察开工以及开工到提交勘察成果资料的时间，要明确约定勘察开工以及开工到提交勘察成果资料的时间，一一 般约定的是具体的日期；般约定的是具体的日期；2.2.勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。窝工等）时，工期顺延。六、收费标准及付费方式六、收费标准及付费方式 收费标准及付费方式是合同的重点，关系到勘察工作开展，也

20、收费标准及付费方式是合同的重点，关系到勘察工作开展，也关系到双方的经济利益。但在勘察招标的条件下，往往是作为关系到双方的经济利益。但在勘察招标的条件下，往往是作为招标条件写进招标条件写进招标文件招标文件的。的。1.1.取费标准取费标准工程勘察费可以按国家规定的现行收费标准计取费用，也按工程勘察费可以按国家规定的现行收费标准计取费用，也按“预算包干预算包干”、“中标价加签证中标价加签证”、“实际完成工作量结算实际完成工作量结算”等方式计取收费；如果国家规定的收费标准中没有规定的收费等方式计取收费；如果国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，可以由发包人、勘察人另行议定；项目，可以由发包人、勘察人

21、另行议定；第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容2.2.付费方式一般分定金、进度款、外业结束付款及尾款支付。付费方式一般分定金、进度款、外业结束付款及尾款支付。定金一般在勘察合同签订后定金一般在勘察合同签订后3 3天内支付，比例大致为预算勘察费的天内支付，比例大致为预算勘察费的2020；当勘察规模大、工期长的大型勘察工程在勘察过程中还要支付进度款，一当勘察规模大、工期长的大型勘察工程在勘察过程中还要支付进度款，一 般按约定完成约定的勘察工作量支付约定比例的勘察费；般按约定完成约定的勘察工作量支付约定比例的勘察费；当外业完成，应再支付一部分勘察费；当外业完成，应再支付

22、一部分勘察费；提交勘察成果资料后提交勘察成果资料后1010天内，发包人应一次付清全部工程费用。天内，发包人应一次付清全部工程费用。第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容七、违约责任七、违约责任八、合同争议的解决八、合同争议的解决 协商、调解、仲裁或诉讼协商、调解、仲裁或诉讼 九、合同的生效与鉴证九、合同的生效与鉴证 第二节第二节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容1 1。发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未。发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。支付勘察费的千分之一逾

23、期违约金。2.2.由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过果资料，每超过 一日，应减收勘察费千分之一。一日，应减收勘察费千分之一。3.3.本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履金；勘察人不履 行合同时，双倍返还定金。行合同时，双倍返还定金。第三节第三节 工程建设设计合同的主要内容工程建设设计合同的主要内容n（1）确定合同当事人及合同订立目的和依据 n（2）设计项目的内容 n（3）发包人的权利与义务 n（4）设计人的权利与义务 n（5）设计收费估算值及设计

24、费支付进度 n（6）违约责任 n（7）其他 n（8）合同争议的解决 n（9）合同的生效与鉴证 一、确定合同当事人及合同订立目的和依据一、确定合同当事人及合同订立目的和依据 二、设计项目的内容二、设计项目的内容 三、发包人的权利与义务三、发包人的权利与义务 1.1.义务义务向设计人提交有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责；为现场的工作人员，提供必要的工作生活及交通等条件；保护设计人的投标书、设计方案、专利技术等知识产权；按合同约定的数额和时间支付设计费用。2.2.权利权利 获得工程建设所需的设计文件；对设计人的违约行为提出索赔；如设计人将发包人提交的设计工程项目的有关资料及文件违约利用，而给

25、发包人造成经济损失的，发包人有权向其索赔。3.3.责任责任 发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费；在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应 按收费标准，支付相应的设计费；发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，发包人 应向设计人支付赶工费；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的

26、项目，如发生以上情况，发包人应 负法律责任，并给设计人以补偿。四、设计人的权利与义务四、设计人的权利与义务 1.1.设计人义务设计人义务 按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定提交质量合格的设计资料，并对其负责；按合同规定提交质量合格的设计资料，并对其负责；设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。的产品图纸等技术经济资料。2.2.设计人权利设计人权利 获得合同约定的设计报酬获得合同约定的

27、设计报酬 当发包人违约利用设计成果时，有权向其提出索赔或提起诉讼。当发包人违约利用设计成果时，有权向其提出索赔或提起诉讼。3.3.设计人责任设计人责任 合同约定的技术标准进行设计，并保证设计的工程具有合理的使用寿命；设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。五、设计收费估算值及设计费支付进度五、设计收费估算值及设计费支付进度 设计费的计算较多的采用设计费的计算较多的采用按估算总投资乘以设计取费费率的方法按估算总投资乘以

28、设计取费费率的方法，也有，也有采用采用单位面积单位面积或或单位生产能力单位生产能力为基础计算设计费的，也有采取为基础计算设计费的，也有采取设计总费设计总费用包干用包干的。但无论采用何种方法，除了小型工程项目外，设计费一般都的。但无论采用何种方法，除了小型工程项目外，设计费一般都采取分期支付的办法。采取分期支付的办法。1.1.设计定金，即设计预付款，也称设计费的首期支付，一般在合同里约定设计定金，即设计预付款，也称设计费的首期支付，一般在合同里约定2.2.在签约后的三天内支付，支付额常为总设计费的在签约后的三天内支付，支付额常为总设计费的2020；2.2.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费

29、，支付比例由双方在合同中提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费，支付比例由双方在合同中 约定；约定；3.3.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款；在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款；4.4.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际 设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。5.5.本合同履行后，定金抵作设计费。本合同履行后，定金抵作设计费。六、违约责任六、违约责任 1.1.发包人的违约责任发包人的违约责任 在合同履

30、行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。该阶段设计费的全部支付。发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约

31、金。逾期超过天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3030天以上时，设计人天以上时，设计人有权暂停进行下阶段工作，并书面通知发包人有权暂停进行下阶段工作，并书面通知发包人 2.2.设计人的违约责任设计人的违约责任 由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任 大小向发包人支付赔偿金，赔偿金占实际损失的比例由双方在合同中约定。大小向发包人支付赔偿金，赔偿金占实际损失的比

32、例由双方在合同中约定。由于设计人自身原因，延误了合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，由于设计人自身原因，延误了合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。七、合同争议的解决七、合同争议的解决 八、合同的生效与鉴证八、合同的生效与鉴证 合同自发包人、设计人签字盖章后成立，发包人支付设计定金后生效；合同自发包人、设计人签字盖章后成立，发包人支付设计定金后生效；设计合同还应按规定到省级建设行

33、政主管部门指定的建设工程设计合同审查设计合同还应按规定到省级建设行政主管部门指定的建设工程设计合同审查部门备案；部门备案；当双方认为必要时，还可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。当双方认为必要时，还可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。九、其他九、其他 一、单选题一、单选题 1承担一级工程设计任务的合同当事人应是（承担一级工程设计任务的合同当事人应是（）。）。A.参与壹类工程设计的自然人参与壹类工程设计的自然人 B.持有乙级资质证书的法人持有乙级资质证书的法人 C.持有甲级资质证书的法人持有甲级资质证书的法人 D.有乙级资质证书的合伙设计公司有乙级资质证书的合伙设计公司 2在勘察合同中，

34、承包人的义务有（在勘察合同中，承包人的义务有（）。）。A.负责勘察现场的水、电、气的畅通供应负责勘察现场的水、电、气的畅通供应 B.支付定金支付定金 C.承担因勘察工作漏项而多支出的费用承担因勘察工作漏项而多支出的费用 D.支付勘察费支付勘察费 3设计合同生效后，委托方应向承包支付实际设计费的（设计合同生效后，委托方应向承包支付实际设计费的（）定金。）定金。A.20%B.30%C.40%D.50%习题：习题：4设计合同规定各设计阶段设计文件审批工作的办理应由（设计合同规定各设计阶段设计文件审批工作的办理应由（）负责。）负责。A.业主业主 B.设计单位设计单位 C.监理单位监理单位 D.设计指定

35、单位设计指定单位 5设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（）负责。）负责。A.建设单位建设单位 B.设计单位设计单位 C.施工单位施工单位 D.协商确定单位协商确定单位 6设计合同履行过程中，委托方提出变更原设计任务书内工程项目的某设计合同履行过程中，委托方提出变更原设计任务书内工程项目的某些主要功能，导致设计方返工时，应由（些主要功能，导致设计方返工时，应由（）。）。A.双方达成协议后变更原合同双方达成协议后变更原合同 B.设计方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同设计方报请原任务书批准机关同意后，

36、双方协商变更原合同 C.委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同 D.委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商另签合同委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商另签合同 7设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用（其发生的费用（）。）。A.业主另行支付业主另行支付 B.设计单位自负设计单位自负 C.双方协商双方协商 D.监理工程师决定监理工程师决定 8

37、因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计方应（因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计方应（）。）。A.双倍返还委托方合同内约定的定金双倍返还委托方合同内约定的定金 B.退还委托方全部设计费退还委托方全部设计费 C.除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付赔偿金除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付赔偿金 D.按委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用按委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用 9勘察方履行全部义务，委托方按合同约定支付了全部勘察费后，合同预勘察方履行全部义务，委托方按合同约定支付了全部勘察费后，合同预付的定金应（付的定金应（）。）。A.返还委托方返还委托方 B.

38、双倍返还委托方双倍返还委托方 C.定金不再返还委托方定金不再返还委托方 D.上缴上级主管部门上缴上级主管部门11定金作为设计合同的担保方式时，定金（定金作为设计合同的担保方式时，定金（）有约束力。）有约束力。A.仅对委托方仅对委托方 B.仅对接受定金的设计单位仅对接受定金的设计单位 C.对当事人双方均对当事人双方均 D.仅对提供担保的第三方仅对提供担保的第三方 12设计工作开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定设计工作开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方（行阶段支付时，委托方（）。）。A.按已完成

39、设计工作的价值占合同总价的比例扣回按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回 C.每次阶段支付时均不许扣减定金每次阶段支付时均不许扣减定金 D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 12某勘察单位已接受委托方支付的定金某勘察单位已接受委托方支付的定金 30 万元，无正当理由拒不履行合同，万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还委托方有权要求返还（）万元定金。）万元定金。A.30 B.40 C.50 D.60 13某项目设计合同的价格为

40、某项目设计合同的价格为 500 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。）万元。A.100 B.150 C.200 D.250 14设计合同履行过程中，委托方提出变更原设计任务书内项目的某设计合同履行过程中，委托方提出变更原设计任务书内项目的某应由（应由（）。）。A.双方达成协议后变更原合同双方达成协议后变更原合同 B.设计方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同设计方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同 C.委托方报

41、请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同 D.委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商另签合同委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商另签合同15设计文件的修改，属原定设计任务书范围内，须经（设计文件的修改，属原定设计任务书范围内，须经（）批准。）批准。A.项目的审批机关项目的审批机关 B.设计任务书的审批机关设计任务书的审批机关 C.初步设计的审批机关初步设计的审批机关 D.设计单位的主管部门设计单位的主管部门 16在设计阶段监理中，监理工程师与设计单位的关系是（在设计阶段监理中，监理工程师与设计单位的关系是（）。）。A.合同关系合

42、同关系 B.隶属关系隶属关系 C.合同管理关系合同管理关系 D.经济关系经济关系 二、多选题二、多选题 1设计合同发包方的义务包括（设计合同发包方的义务包括（）。）。A.委托施工图设计，应在规定的日期内向承包人提供经过批准的可行委托施工图设计，应在规定的日期内向承包人提供经过批准的可行性研究报告，选址报告性研究报告，选址报告 B.向有关向有关 部门办理各设计阶段设计文件审批工作部门办理各设计阶段设计文件审批工作 C.为设计人员提供工作和生活条件为设计人员提供工作和生活条件 D.按合同承担设计文件的保密责任按合同承担设计文件的保密责任 E.按合同支付设计费按合同支付设计费 2设计合同承包方对所承

43、担的设计任务的建设项目应配合施工，进行设计合同承包方对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行（）。）。A.施工前技术交底施工前技术交底 B.设计变更设计变更 C.修改预算修改预算 D.参加竣工验收参加竣工验收 E.施工管理施工管理 3计合同履行过程中，发包人要求对已完成设计部分的某些预定设计参数计合同履行过程中，发包人要求对已完成设计部分的某些预定设计参数进行修改导致承包人需进行返工。此时，发包人应（进行修改导致承包人需进行返工。此时，发包人应（）。）。A.取得设计任务书批准单位同意取得设计任务书批准单位同意 B.终止已履行的实际合同，从行签订新合同终止已履行的实际合同，从行签订新合同 C

44、.按实际返工修改的工作量增付设计费按实际返工修改的工作量增付设计费D.另定设计文件的提交时间另定设计文件的提交时间 E.监督和审查设计质量监督和审查设计质量4监理工程师对设计合同管理的主要工作包括（监理工程师对设计合同管理的主要工作包括（）。）。A.确定设计承包单位确定设计承包单位 B.对设计合同的履行进行控制对设计合同的履行进行控制 C.以指令形式要求设计单位取用某一设计计算参数以指令形式要求设计单位取用某一设计计算参数 D.监督和审查设计质量监督和审查设计质量 E.审查设计成果审查设计成果5设计合同履行过程中，因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设设计合同履行过程中，因委托方提出的变更

45、要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改，则应（计任务书进行重大修改，则应（）。）。A.由业主报请原设计任务书的批准单位同意由业主报请原设计任务书的批准单位同意 B.由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意 C.原合同继续有效原合同继续有效 D.需变更原合同需变更原合同 E.原合同终止，双方另签合同原合同终止，双方另签合同6设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。）。A.设计阶段的监理委托合同设计阶段的监理委托合同 B.工程设计合同工程设计合同 C.批准的可行性研究执行报告及设计任务书批准的可行

46、性研究执行报告及设计任务书 D.工程监理规划工程监理规划 E.规划设计方案规划设计方案 三、判断题三、判断题1设计单位不是施工承包合同的当事人，设计任务完成后，设计文件经有关设计单位不是施工承包合同的当事人，设计任务完成后，设计文件经有关部门批准后，设计合同即行终止，因此他不必参加竣工验收。（部门批准后，设计合同即行终止，因此他不必参加竣工验收。（）2委托施工图设计，在施工设计前，应提供经过批准的初步设计和能满足施委托施工图设计，在施工设计前，应提供经过批准的初步设计和能满足施工图设计要求的各有关资料。（工图设计要求的各有关资料。（）3对于因勘察，设计错误而造成的工程重大质量事故，设计方应免收

47、损失部对于因勘察，设计错误而造成的工程重大质量事故，设计方应免收损失部分的设计费。（分的设计费。（）4设计阶段监理一般是指从设计招投标开始。（设计阶段监理一般是指从设计招投标开始。（）5初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由设初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由设计单位负责。（计单位负责。（）n治理事故隐患，确保安全生产。22.11.1522.11.15Tuesday,November 15,2022n增强质量意识，提高全员素质。16:38:5116:38:5116:3811/15/2022 4:38:51 PMn三心二意，扬鞭奋蹄，四面出击，

48、勇争第一。22.11.1516:38:5116:38Nov-2215-Nov-22n质量不仅由生产者决定，更应由顾客决定。16:38:5116:38:5116:38Tuesday,November 15,2022n首件检验不马虎，制程作业无错误。22.11.1522.11.1516:38:5116:38:51November 15,2022n治病要早，除患要细。2022年11月15日下午4时38分22.11.1522.11.15n多看一眼安全保险，多防一步少出事故。2022年11月15日星期二下午4时38分51秒16:38:5122.11.15n业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩。2022

49、年11月下午4时38分22.11.1516:38November 15,2022n遵守百次不如处置一次。2022年11月15日星期二16时38分51秒16:38:5115 November 2022n清扫：清除垃圾和脏污，并防止污染的发生。下午4时38分51秒下午4时38分16:38:5122.11.15n质量是企业的生命安全是职工的生命。22.11.1522.11.1516:3816:38:5116:38:51Nov-22n整理整顿天天做，清扫清洁时时行。2022年11月15日星期二16时38分51秒Tuesday,November 15,2022n令顾客愉快，他们才会做好，次次都做对。22.11.152022年11月15日星期二16时38分51秒22.11.15谢谢大家！谢谢大家！