凤凰桥坍塌安全事故分析课件.ppt

1、凤凰桥坍塌安全事故分析凤凰桥坍塌安全事故分析（二）事故原因 1.事故的直接原因事故的直接原因 由于大桥由于大桥主拱圈砌筑材料主拱圈砌筑材料未满足规范未满足规范和设计要求，拱桥上部构造和设计要求，拱桥上部构造施工工序施工工序不合不合理，理，主拱圈砌筑质量差主拱圈砌筑质量差，降低了拱圈砌体，降低了拱圈砌体的整体性和强度，随着拱上荷载的不断增的整体性和强度，随着拱上荷载的不断增加，造成加，造成1号孔主拱圈靠近号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约号桥台一侧约3至至4m宽范围内，即宽范围内，即2号腹拱下的拱脚区段砌号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌，受连拱效应体强度达到破坏极限而坍塌，受连拱效应影响，

2、整个大桥迅速坍塌影响，整个大桥迅速坍塌2.事故的主要原因分析（一）施工单位方面的原因。（一）施工单位方面的原因。施工单位严重违反工程建施工单位严重违反工程建设质量和安全生产的法律法设质量和安全生产的法律法规及技术标准，施工质量控规及技术标准，施工质量控制不力，现场管理混乱。具制不力，现场管理混乱。具体包括如下六个方面：体包括如下六个方面：一是项目经理部未经设计单位同意，擅自一是项目经理部未经设计单位同意，擅自与业主商议与业主商议变更原主拱圈施工方案变更原主拱圈施工方案，未严，未严格按照设计要求的主拱圈砌筑方式进行施格按照设计要求的主拱圈砌筑方式进行施工。工。二是二是未配备专职未配备专职的质量监

3、督员和的质量监督员和安全员安全员，未认真整改落实未认真整改落实监理单位多次指出的严重监理单位多次指出的严重工程工程质量质量和和安全生产隐患安全生产隐患；主拱圈施工质主拱圈施工质量问题突出量问题突出，如拱石材料未严格控制形状，如拱石材料未严格控制形状和尺寸，砌体砌缝宽度极不均匀，部分砌和尺寸，砌体砌缝宽度极不均匀，部分砌筑不密实，砌体存在空洞；主拱圈施工各筑不密实，砌体存在空洞；主拱圈施工各环在不同温度无序合龙，造成拱圈内产生环在不同温度无序合龙，造成拱圈内产生附加的永存的温度应力，消弱了拱圈强度。附加的永存的温度应力，消弱了拱圈强度。三是倒排工期三是倒排工期赶进度赶进度，连续施工主拱圈、横墙、

4、，连续施工主拱圈、横墙、腹拱、侧墙，在主拱圈未达到设计强度的情况下腹拱、侧墙，在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业，降低了砌体的整体性和强就开始落架施工作业，降低了砌体的整体性和强度。度。四是四是技术力量薄弱，现场管理混乱技术力量薄弱，现场管理混乱。项目经理部。项目经理部的技术、管理人员共的技术、管理人员共17人，其中专业技术人员仅人，其中专业技术人员仅6人；施工人员技术素质低，劳务分包给不具备施人；施工人员技术素质低，劳务分包给不具备施工基本水平的农民工队伍，且在上岗前未按规定工基本水平的农民工队伍，且在上岗前未按规定进行技术培训和安全教育，卷扬机操作人员、试进行技术培训和安全教

5、育，卷扬机操作人员、试验员、测量员等均无相应资格证书；工程材料质验员、测量员等均无相应资格证书；工程材料质量把关不严，未按照设计要求控制拱石规格。量把关不严，未按照设计要求控制拱石规格。五是五是道路七分公司道路七分公司未按规定履行质量未按规定履行质量和安全管理职责。没有专门的安全生和安全管理职责。没有专门的安全生产管理机构，在巡查中走过场，未能产管理机构，在巡查中走过场，未能发现存在的严重质量、安全生产隐患发现存在的严重质量、安全生产隐患以及施工现场管理混乱问题，默认同以及施工现场管理混乱问题，默认同意项目经理部招雇没有石拱桥施工经意项目经理部招雇没有石拱桥施工经验的农民工及无证上岗等问题，违

6、规验的农民工及无证上岗等问题，违规同意项目经理部变更原主拱圈设计施同意项目经理部变更原主拱圈设计施工方案，盲目倒排工期赶进度。工方案，盲目倒排工期赶进度。六是六是湖南路桥建设集团公司湖南路桥建设集团公司对工程施工安对工程施工安全质量工作监管不力。湖南路桥建设集团全质量工作监管不力。湖南路桥建设集团公司对道桥七公司的机构设置、人员配置、公司对道桥七公司的机构设置、人员配置、质量安全职责和控制措施监管落实不力；质量安全职责和控制措施监管落实不力；指导和监督道路七公司贯彻落实工程建设指导和监督道路七公司贯彻落实工程建设质量和安全生产管理的规章制度不力；对质量和安全生产管理的规章制度不力；对项目经理部

7、长期存在管理混乱、人员不到项目经理部长期存在管理混乱、人员不到位、无证上岗、工程质量等问题和对项目位、无证上岗、工程质量等问题和对项目经理部变更原主拱圈设计施工方案、不顾经理部变更原主拱圈设计施工方案、不顾工期延误现实盲目倒排工期赶进度的问题工期延误现实盲目倒排工期赶进度的问题失察。失察。（二）建设单位方面的原因。建设单位严重违反建设工程管理的建设单位严重违反建设工程管理的有关规定，项目管理混乱。具体包有关规定，项目管理混乱。具体包括如下五个方面：括如下五个方面：一是对发现的施工质量不符合规范、施工一是对发现的施工质量不符合规范、施工材料不符合要求等问题，未认真督促整改。材料不符合要求等问题，

8、未认真督促整改。二是未经设计单位同意，擅自与施工单位二是未经设计单位同意，擅自与施工单位协商议变更原主拱圈设计施工方案，且为协商议变更原主拱圈设计施工方案，且为确保凤大公路在确保凤大公路在“州庆州庆”前交工通车，盲前交工通车，盲目倒排工期赶进度，将原计划三个月完成目倒排工期赶进度，将原计划三个月完成的主拱圈砌筑时间压缩为一个半月，严重的主拱圈砌筑时间压缩为一个半月，严重影响大桥主拱圈砌筑质量。同时，为赶施影响大桥主拱圈砌筑质量。同时，为赶施工进度，越权指挥施工，甚至要求监理不工进度，越权指挥施工，甚至要求监理不要上桥检查。要上桥检查。三是未能加强对工程施工、监理、安全等环节的三是未能加强对工程

9、施工、监理、安全等环节的监督检查，对检查中发现的工程质量问题未认真监督检查，对检查中发现的工程质量问题未认真督促纠正；发现施工单位选用的施工材料不符合督促纠正；发现施工单位选用的施工材料不符合设计要求、施工人员未经培训等问题后未认真督设计要求、施工人员未经培训等问题后未认真督促整改；发现监理人员资格不符合要求后也未采促整改；发现监理人员资格不符合要求后也未采取任何措施。取任何措施。四是湘西公路局主要领导同时兼凤大公司主要领四是湘西公路局主要领导同时兼凤大公司主要领导，不能认真履行职责，放松对工程建设质量和导，不能认真履行职责，放松对工程建设质量和安全生产的监督检查，没有督促整改工程存在的安全生

10、产的监督检查，没有督促整改工程存在的重大质量和安全隐患。重大质量和安全隐患。五是湖南省公路局在将项目委托给州公路局后未五是湖南省公路局在将项目委托给州公路局后未认真履行自己的职责，疏于监督管理，没有及时认真履行自己的职责，疏于监督管理，没有及时发现和认真解决工程建设中存在的各种问题。发现和认真解决工程建设中存在的各种问题。（三）监理单位方面的原因。（三）监理单位方面的原因。监理单位违反有关规定，未监理单位违反有关规定，未能依法履行工程监理职责。能依法履行工程监理职责。具体包括如下三个方面：具体包括如下三个方面：一是现场监理处对施工单位擅自变更原主一是现场监理处对施工单位擅自变更原主拱圈施工方案

11、，未予以坚决制止；在主拱拱圈施工方案，未予以坚决制止；在主拱圈施工关键阶段，监理处人员投入不足；圈施工关键阶段，监理处人员投入不足；对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力，不仅没向有关主管部门报告，有关监力，不仅没向有关主管部门报告，有关监理人员还在主拱圈砌筑完成但拱圈强度资理人员还在主拱圈砌筑完成但拱圈强度资料尚未测出的情况下，即在验收砌体质检料尚未测出的情况下，即在验收砌体质检表、检验申请批复单、施工过程质检记录表、检验申请批复单、施工过程质检记录表上签字验收合格。表上签字验收合格。二是监理公司对现场监理处管理不力。二是监理公司对现场监理处管理不力。派驻

12、现场监理处技术人员不足；一半派驻现场监理处技术人员不足；一半监理人员不具备执业资格；对驻场监监理人员不具备执业资格；对驻场监理人员频繁更换，不能保证大桥监理理人员频繁更换，不能保证大桥监理工作的连续性。工作的连续性。三是湖南省交通规划勘察设计院未能三是湖南省交通规划勘察设计院未能认真督促金衢监理公司贯彻落实有关认真督促金衢监理公司贯彻落实有关工程质量和安全生产的法律法规和规工程质量和安全生产的法律法规和规章制度，对金衢监理公司在堤溪大桥章制度，对金衢监理公司在堤溪大桥工程监理中存在的问题失察。工程监理中存在的问题失察。（四）勘察设计单位方面的原因。（四）勘察设计单位方面的原因。勘察设计单位工作

13、不到位。违规将勘察设计单位工作不到位。违规将地质勘察项目分包给个人，前期地地质勘察项目分包给个人，前期地质勘察工作不细，设计深度不够，质勘察工作不细，设计深度不够，施工现场设计服务不到位、设计交施工现场设计服务不到位、设计交底不够。底不够。（五）质量监督部门对大桥工程的质量（五）质量监督部门对大桥工程的质量监管严重失职。监管严重失职。一是湘西州质监分站作为凤大公路的监理单位，一是湘西州质监分站作为凤大公路的监理单位，工作严重失职。工作严重失职。未制定月度、季度质量监督计划，未制定月度、季度质量监督计划，未未落实重点工落实重点工程质量监督责任人；程质量监督责任人；对施工方、监理方从业人员培训和上

14、岗资质情况对施工方、监理方从业人员培训和上岗资质情况监督不力，大部分仅以口头形式向建设、施工、监督不力，大部分仅以口头形式向建设、施工、监理方通报质量监督结果和提出要求；监理方通报质量监督结果和提出要求；发现重大质量和安全隐患后，未依法责令工程停发现重大质量和安全隐患后，未依法责令工程停工整改，也未向有关主管部门报告。工整改，也未向有关主管部门报告。二是省质监站对州质监分站业务工作二是省质监站对州质监分站业务工作监督指导不力。监督指导不力。对凤大公路、堤溪沱江大桥这一对凤大公路、堤溪沱江大桥这一“统统贷统还贷统还”项目监管不到位，没有及时项目监管不到位，没有及时掌握凤大公路真实质量动态，对凤大

15、掌握凤大公路真实质量动态，对凤大公路工程建设中存在的管理混乱、施公路工程建设中存在的管理混乱、施工质量差、存在安全隐患等问题失察。工质量差、存在安全隐患等问题失察。（六）湘西州、凤凰县两级政府和有（六）湘西州、凤凰县两级政府和有关部门及省级有关部门对工程建设立关部门及省级有关部门对工程建设立项审批、招投标、质量和安全生产等项审批、招投标、质量和安全生产等方面的工作监管不力，对下属单位要方面的工作监管不力，对下属单位要求不严，管理不到位。求不严，管理不到位。一是湘西自治州交通局违规办理相关申报一是湘西自治州交通局违规办理相关申报手续，在凤大公路工程建设项目立项审批手续，在凤大公路工程建设项目立项

16、审批过程中，违规补办并倒签工程招投标相关过程中，违规补办并倒签工程招投标相关申报文件。申报文件。二是凤凰县政府解决工程征地拆迁问题和二是凤凰县政府解决工程征地拆迁问题和保障施工环境不力，越权出台保障施工环境不力，越权出台凤大公路凤大公路征地拆迁安置补偿办法征地拆迁安置补偿办法，导致凤大公路，导致凤大公路施工环境差，出现多次严重阻工，致使施施工环境差，出现多次严重阻工，致使施工工期施延达一年多，导致后来为赶进度工工期施延达一年多，导致后来为赶进度倒排工期。倒排工期。三是湘西自治州政府在工程建设项目立项三是湘西自治州政府在工程建设项目立项审批过程中，违反基本建设程序和招投标审批过程中，违反基本建设

17、程序和招投标法的有关规定，要求州计委、州交通局弄法的有关规定，要求州计委、州交通局弄虚作假，补办、倒签有关上报文件；对因虚作假，补办、倒签有关上报文件；对因征地政策导致凤大公路项目工程多次严重征地政策导致凤大公路项目工程多次严重阻工、拖延工期以及保障施工环境督促解阻工、拖延工期以及保障施工环境督促解决不力；要求盲目赶工期，向决不力；要求盲目赶工期，向“州庆州庆”献献礼，而对礼，而对50周年州庆项目倒计时目标管理周年州庆项目倒计时目标管理的后期实施工作监督检查不到位。的后期实施工作监督检查不到位。四是湖南省交通厅履行工程质量和安全生四是湖南省交通厅履行工程质量和安全生产监管工作不力。在工程可行性

18、研究报告产监管工作不力。在工程可行性研究报告尚未批复的情况下，违规委托设计单位编尚未批复的情况下，违规委托设计单位编制勘察设计文件；违规批准凤大公司的项制勘察设计文件；违规批准凤大公司的项目开工报告；对下属单位省质监站、公路目开工报告；对下属单位省质监站、公路局管理不力，督促检查不到位；对堤溪大局管理不力，督促检查不到位；对堤溪大桥工程建设中存在的重大质量和安全隐患桥工程建设中存在的重大质量和安全隐患失察。失察。（三）事故结论（三）事故结论 经调查认定：湖南凤凰县堤溪经调查认定：湖南凤凰县堤溪沱江大桥沱江大桥“”坍塌事坍塌事故是一起特别重大责任事故故是一起特别重大责任事故（四）事故处理：（四）

19、事故处理：1）对事故责任人员的处理：共处理）对事故责任人员的处理：共处理56人人 对事故发生负有直接责任，涉嫌重对事故发生负有直接责任，涉嫌重大安全事故罪、滥用职权罪、玩忽职守罪等大安全事故罪、滥用职权罪、玩忽职守罪等被移送司法机关处理的有人。其中，政被移送司法机关处理的有人。其中，政府公职人员人，包括县府公职人员人，包括县处级人，科级及以下人；企业人员人，包括包工头；企业人员人，包括包工头人，建设、施工单位人，监理单位人。人，建设、施工单位人，监理单位人。给予党纪、政纪处分的政府公职人员和给予党纪、政纪处分的政府公职人员和国有企业人员共人（人被撤国有企业人员共人（人被撤职）。其中，政府公职人

20、员人，职）。其中，政府公职人员人，包括厅局级人、县处级人、科级包括厅局级人、县处级人、科级以下人；企业人员人，包括施以下人；企业人员人，包括施工单位人、设计单位人、监理单工单位人、设计单位人、监理单位人。位人。由司法机关处理由司法机关处理24人。其中：人。其中：1谢绍华，凤大公路堤溪沱江大桥一号拱圈施工队谢绍华，凤大公路堤溪沱江大桥一号拱圈施工队包工头、片石供料包工头、片石供料包工头包工头。涉嫌工程重大安全事故罪。涉嫌工程重大安全事故罪。2贺杰，路桥公司道路七公司项目经理部贺杰，路桥公司道路七公司项目经理部材料采购材料采购部负责人部负责人。涉嫌工程重大安全事故罪。涉嫌工程重大安全事故罪。3王政

21、，路桥公司道路七公司项目经理部王政，路桥公司道路七公司项目经理部工程部负工程部负责人责人。涉嫌工程重大安全事故罪。涉嫌工程重大安全事故罪。4夏友佳，路桥公司道路七公司夏友佳，路桥公司道路七公司项目经理部经理兼项目经理部经理兼安全部负责人安全部负责人。涉嫌工程重大安全事故罪。涉嫌工程重大安全事故罪。5肖国强，路桥公司道路七肖国强，路桥公司道路七公司经理公司经理。涉嫌工程重涉嫌工程重大安全事故罪。大安全事故罪。6陈昕，湘西自治州陈昕，湘西自治州公路局工务科副科长兼凤大公公路局工务科副科长兼凤大公司工程部部长司工程部部长。涉嫌玩忽职守罪。涉嫌玩忽职守罪。7吴志华，凤大公路建设有限公司吴志华，凤大公路

22、建设有限公司副总经理兼总工副总经理兼总工程师。程师。涉涉嫌滥用职权罪、受贿罪。嫌滥用职权罪、受贿罪。8游兴富，湘西自治州游兴富，湘西自治州公路局总工程师兼凤大公司总公路局总工程师兼凤大公司总经理经理。涉嫌玩忽职守罪、受贿罪。涉嫌玩忽职守罪、受贿罪。9胡东升，湘西自治州胡东升，湘西自治州公路局局长公路局局长、党组书记兼凤大党组书记兼凤大公路建设有限公司公路建设有限公司董事长董事长，湘西自治州人大代表。涉嫌玩，湘西自治州人大代表。涉嫌玩忽职守罪、受贿罪。忽职守罪、受贿罪。10余阳，湖南省金衢交通咨询监理有限公司派驻凤大余阳，湖南省金衢交通咨询监理有限公司派驻凤大公路现场公路现场监理处副处长兼现场监

23、理监理处副处长兼现场监理。涉嫌工程重大安全事。涉嫌工程重大安全事故罪。故罪。11李宏广，湖南省金衢交通咨询监理有限公司派驻凤李宏广，湖南省金衢交通咨询监理有限公司派驻凤大公路现场大公路现场监理处处监理处处长。涉嫌工程重大安全事故罪。长。涉嫌工程重大安全事故罪。12蒋建良，湖南省地质矿产勘查开发局蒋建良，湖南省地质矿产勘查开发局405队湘西工队湘西工程程勘察院勘察院第四第四项目经理部经理项目经理部经理。涉嫌工程重大安全事故罪。涉嫌工程重大安全事故罪。13张仕成，湖南省交通建设张仕成，湖南省交通建设质量监督自治州分站站长质量监督自治州分站站长。涉嫌玩忽职守罪。涉嫌玩忽职守罪。给予相应党纪、政纪处分

24、给予相应党纪、政纪处分33人。其中：人。其中：1刘玉兰，刘玉兰，湖南省路桥公司总工办主任湖南省路桥公司总工办主任。对。对事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职、党事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职、党内严重警告处分。内严重警告处分。2徐晓明，徐晓明，湖南路桥公司安全生产部副部长湖南路桥公司安全生产部副部长。对事故发生负有主要领导责任。给予行政降级、对事故发生负有主要领导责任。给予行政降级、党内严重警告处分。党内严重警告处分。3陆尚武，陆尚武，湖南路桥公司总工程师湖南路桥公司总工程师。对事故。对事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职处分。发生负有主要领导责任。给予行政撤职处分。4刘晓东，刘晓

25、东，湖南路桥公司董事、总经理湖南路桥公司董事、总经理。对对事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职、党事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职、党内严重警告处分。内严重警告处分。5陈志兵，陈志兵，湖南路桥公司董事长、党委副书湖南路桥公司董事长、党委副书记。记。对事故发生负有主要领导责任。给予行政撤对事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职、撤销党内职务处分。职、撤销党内职务处分。6李海梁，湖南省华达工程有限责任公李海梁，湖南省华达工程有限责任公司副总经理，曾任长沙交通学院司副总经理，曾任长沙交通学院交通设计研交通设计研究所究所（现湖南华罡交通规划设计研究院）现湖南华罡交通规划设计研究院）副副所长所长

26、。对事故发生负有重要领导责任。给予。对事故发生负有重要领导责任。给予记大过、党内警告处分。记大过、党内警告处分。7武和平，长沙理工大学土木工程技术武和平，长沙理工大学土木工程技术应用研究所所长，曾任长沙交通学院交通设应用研究所所长，曾任长沙交通学院交通设计研究所（现湖南华罡交通规划设计研究院）计研究所（现湖南华罡交通规划设计研究院）所长所长。对事故发生负有重要领导责任。给予。对事故发生负有重要领导责任。给予记大过、党内警告处分。记大过、党内警告处分。8续莎薇，续莎薇，金衢监理公司党支部书记、副经理金衢监理公司党支部书记、副经理。对事。对事故发生负有重要领导责任。给予行政记大过、党内警告处故发生

27、负有重要领导责任。给予行政记大过、党内警告处分。分。9汤述，汤述，金衢监理公司总工程师金衢监理公司总工程师。对事故发生负对事故发生负有主要领导责任。给予行政撤职、党内严重警告处分。有主要领导责任。给予行政撤职、党内严重警告处分。10刘义虎，刘义虎，湖南省交通规划勘察设计院副院长湖南省交通规划勘察设计院副院长。对。对事故发生负有重要领导责任。给予行政记大过、党内警告事故发生负有重要领导责任。给予行政记大过、党内警告处分。处分。11龙文辉龙文辉,湘西自治州交通局局长、党组副书记湘西自治州交通局局长、党组副书记。对事故发生负有重要领导责任。给予记大过、党内严重警对事故发生负有重要领导责任。给予记大过

28、、党内严重警告处分。告处分。12张锦莲，湖南省交通建设张锦莲，湖南省交通建设质量监督自治州分站副质量监督自治州分站副站长站长。对事故发生负有主要领导责任。给予撤职、党内严。对事故发生负有主要领导责任。给予撤职、党内严重警告处分。重警告处分。13刘忠，刘忠，湖南省交通建设质量监督站副站长湖南省交通建设质量监督站副站长。对事。对事故发生负有主要领导责任。给予撤职、党内严重警告处分故发生负有主要领导责任。给予撤职、党内严重警告处分。14李建华，李建华，湖南省公路局总工程师湖南省公路局总工程师。对事故发生负有主。对事故发生负有主要领导责任。给予撤职、党内严重警告处分。要领导责任。给予撤职、党内严重警告

29、处分。15李德旗，李德旗，湖南省公路局局长、党委书记湖南省公路局局长、党委书记。对事故发生。对事故发生负有主要领导责任。给予撤职、撤销党内职务处分。负有主要领导责任。给予撤职、撤销党内职务处分。16陈新发，陈新发，湖南省交通厅规划办公室主任湖南省交通厅规划办公室主任。对事故发生。对事故发生负有主要领导责任。给予记过处分。负有主要领导责任。给予记过处分。17李安，李安，1993年至年至2006年年3月任月任湖南省交通厅厅长、党湖南省交通厅厅长、党组书记组书记，现任，现任湖南省委督办专员湖南省委督办专员。对事故发生负有重要领。对事故发生负有重要领导责任。给予记大过、党内警告处分。导责任。给予记大过

30、、党内警告处分。18秦湘赛，湖南省秦湘赛，湖南省湘西自治州政府副州长、党组成员，湘西自治州政府副州长、党组成员，州安全生产委员会主任州安全生产委员会主任。对事故发生负有重要领导责任。对事故发生负有重要领导责任。给予记大过、党内警告处分。给予记大过、党内警告处分。19杜崇烟，杜崇烟，湘西自治州州委副书记、州长湘西自治州州委副书记、州长。对事故发生。对事故发生负有重要领导责任。因其他违法违纪问题已被湖南省纪委负有重要领导责任。因其他违法违纪问题已被湖南省纪委立案调查，一并处理。立案调查，一并处理。2）凤凰堤溪沱江大桥坍塌事故案一审判决）凤凰堤溪沱江大桥坍塌事故案一审判决 2009年年1月月9日，湖

31、南法院对凤凰堤溪沱江大桥坍日，湖南法院对凤凰堤溪沱江大桥坍塌事故案件的相关责任人作出一审判决。塌事故案件的相关责任人作出一审判决。原湖南省湘西自治州凤大公路建设有限责任公司原湖南省湘西自治州凤大公路建设有限责任公司总经理游兴富以玩忽职守罪、受贿罪、单位受贿总经理游兴富以玩忽职守罪、受贿罪、单位受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利罪数罪并罚判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利五年，并没收财产人民币五万元，犯罪所得人民五年，并没收财产人民币五万元，犯罪所得人民币二十五万九千元、美金一万元予追缴，上缴国币二十五万九千元、美金一万元予追缴，上缴国库。库。游兴富不认真履行职责，玩忽职守，盲目地只抓

32、游兴富不认真履行职责，玩忽职守，盲目地只抓工程进度，对质量问题未进行有效整改，对擅自工程进度，对质量问题未进行有效整改，对擅自变更施工工艺失察；利用职务上的便利收受贿赂，变更施工工艺失察；利用职务上的便利收受贿赂，并对凤大公司单位受贿罪负责任。并对凤大公司单位受贿罪负责任。原湘西自治州凤大公路建设有限责任公司原湘西自治州凤大公路建设有限责任公司董事长胡东升以玩忽职守罪、受贿罪、单董事长胡东升以玩忽职守罪、受贿罪、单位受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十九年；位受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十九年；以玩忽职守罪分别判处该公司工程合约部以玩忽职守罪分别判处该公司工程合约部部长陈昕有期徒刑三年；实验室主任张飞部

33、长陈昕有期徒刑三年；实验室主任张飞有期徒刑四年；工程部副部长侯茂彪有期有期徒刑四年；工程部副部长侯茂彪有期徒刑五年，相关犯罪所得予以没收，上缴徒刑五年，相关犯罪所得予以没收，上缴国库。国库。被告人胡东升、陈昕、张飞、侯茂彪不履被告人胡东升、陈昕、张飞、侯茂彪不履行或不认真履行质量监督检查的职责，胡行或不认真履行质量监督检查的职责，胡东升并对单位受贿承担责任东升并对单位受贿承担责任 原湘西土家族苗族自治州交通局党组副书记、副局长原湘西土家族苗族自治州交通局党组副书记、副局长王伟波以玩忽职守罪、贪污罪、受贿罪数罪并罚被判王伟波以玩忽职守罪、贪污罪、受贿罪数罪并罚被判处有期徒刑十五年，追缴犯罪所得三

34、十万八千元；处有期徒刑十五年，追缴犯罪所得三十万八千元；被告人王伟波严重不负责任，不认真履行职责以致重被告人王伟波严重不负责任，不认真履行职责以致重大质量隐患没得到根除导致大桥坍塌，侵吞公款并收大质量隐患没得到根除导致大桥坍塌，侵吞公款并收受他人贿赂。受他人贿赂。原湖南省交通建设质量监督站湘西自治州分站站长张原湖南省交通建设质量监督站湘西自治州分站站长张仕成以玩忽职守罪、受贿罪数罪并罚被判处有期徒刑仕成以玩忽职守罪、受贿罪数罪并罚被判处有期徒刑七年；七年；被告人张仕成身为质监分站站长，严重不负责任，不被告人张仕成身为质监分站站长，严重不负责任，不认真履行职责，对事故负有直接责任，并收受贿赂。认

35、真履行职责，对事故负有直接责任，并收受贿赂。以重大安全责任事故罪分别判处原湖南省路桥建设集以重大安全责任事故罪分别判处原湖南省路桥建设集团公司第七公司副经理、团公司第七公司副经理、“凤大公路凤大公路”A1标段项目部标段项目部经理夏友佳，湖南省金衢交通咨询监理有限公司董事经理夏友佳，湖南省金衢交通咨询监理有限公司董事长胡伟等长胡伟等14名被告人五至十年有期徒刑。名被告人五至十年有期徒刑。夏友佳、胡伟等夏友佳、胡伟等14名被告人在大桥的施工、监理过程名被告人在大桥的施工、监理过程中违反国家规定，降低工程质量标准，是造成重大人中违反国家规定，降低工程质量标准，是造成重大人员伤亡和重大经济损失后果的直

36、接责任人。员伤亡和重大经济损失后果的直接责任人。原湘西土家族苗族自治州凤大公路建设有限责任公司原湘西土家族苗族自治州凤大公路建设有限责任公司副总经理兼总工程师吴志华以重大安全责任事故罪，副总经理兼总工程师吴志华以重大安全责任事故罪，受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十二年，并处罚金二万受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十二年，并处罚金二万元。元。吴志华作为总工程师擅自批准施工单位提出变更的与吴志华作为总工程师擅自批准施工单位提出变更的与设计要求不相符的大桥主拱圈施工方案，收受贿赂。设计要求不相符的大桥主拱圈施工方案，收受贿赂。3）相关处罚结论：）相关处罚结论：对施工单位和建设单位各给予万元的经对施工单位和建设

37、单位各给予万元的经济处罚。暂扣施工单位湖南路桥建设集团公司济处罚。暂扣施工单位湖南路桥建设集团公司建筑企业资质证书建筑企业资质证书、安全生产许可证安全生产许可证等等有关证照半年，其所属的道路七公司依有关证照半年，其所属的道路七公司依公司法公司法等有关法律法规给予解散；暂扣监理单位湖南金等有关法律法规给予解散；暂扣监理单位湖南金衢交通咨询监理有限公司衢交通咨询监理有限公司工程监理证书工程监理证书等有等有关证照。关证照。对施工单位和建设单位主要负责人（湖南省路对施工单位和建设单位主要负责人（湖南省路桥公司董事长陈志兵、总经理刘晓东、副董事长桥公司董事长陈志兵、总经理刘晓东、副董事长方联名和凤大公司

38、董事长胡东升、总经理游兴富）方联名和凤大公司董事长胡东升、总经理游兴富）以个人以个人2006年年收入基数的年年收入基数的80%给予经济处罚。给予经济处罚。对施工单位七公司项目经理部经理兼安全部负对施工单位七公司项目经理部经理兼安全部负责人夏友佳、道路七公司经理肖国强、路桥公司责人夏友佳、道路七公司经理肖国强、路桥公司安全生产部副部长徐晓明、路桥公司项目管理部安全生产部副部长徐晓明、路桥公司项目管理部部长向海清、路桥公司总工程师陆尚武，湖南省部长向海清、路桥公司总工程师陆尚武，湖南省金衢交通咨询监理有限公司董事长兼总经理胡伟、金衢交通咨询监理有限公司董事长兼总经理胡伟、副经理续莎薇、副经理高伏良、总工程师汤述、副经理续莎薇、副经理高伏良、总工程师汤述、驻地高监李宏广吊销有关执业资格和岗位证书。驻地高监李宏广吊销有关执业资格和岗位证书。对涉案追究刑事责任以及追究行政责任的建设、对涉案追究刑事责任以及追究行政责任的建设、施工、监理单位施工、监理单位9人，自刑罚执行完毕或者受处分人，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。负责人。感谢您的关注