土建工程师(土建中级职称考试模拟题及答案课件.ppt

1、法律法规法律法规 及相关知识及相关知识2 8法法规规行政法规地方法规是指由国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件是指省、自治区、直辖市以及省级人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要依法制定的在本行政区域内具有法律效力的规范性文件法律法律全国人大及其常委会全国人大及其常委会建筑法、合同法建筑法、合同法行政法规行政法规国务院国务院建设工程勘察设计管理条例建设工程勘察设计管理条例地方政府规章地方政府规章省省/自治区自治区/直辖市等直辖市等地方人民地方人民政府政府北京市建筑工程施工北京市建筑工程施工许可办法许可办法地方性法规地方性法

2、规省省/自治区自治区/直直辖市等地方人辖市等地方人大及其常委会大及其常委会北京市招标投标条例北京市招标投标条例部门规章部门规章工程建设项目施工招工程建设项目施工招标投标办法标投标办法国务院国务院各部、委各部、委26民事法律关系图民事法律关系的构成要素民事法律关系主体 民事法律关系客体 民事法律关系内容 法人 自然人 财的客体 物的客体 行为的客体 智力成果权利 义务 企业法人法定 约定注4：法律关系的构成要素的内涵不同，则组成不同的法律关系，诸如民事法律关系、行政法律关系、劳动法律关系、经济法律关系等等 注1：民事法律关系主体，主要是指参加民事活动，受民事法律规范调整，在法律上享有权利、承担义

3、务的自然人、法人或其他组织 注2：民事法律关系客体，是指参加民事法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象 其他组织非企业法人法定 约定27一、单项选择题1、下列选项中，不属于法律关系要素的是( )。 A主体 B标的 C客体 D内容 () 2、法律关系是由( )三要素构成的。 () A.主体、客体、内容 B、当事人、经济行为、经济利益 C、法人、经济合同、经济权益 D、经济管理、经济协作、法律责任3、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的( )。 A、自然人 B、个体工商户 C、单位最高行政负责人 D、依法成立的社会组织 28二、多选题1、从法学理论上讲，法律关系客体可以分为( )

4、。() A精神 B财 C物 D非物质财富 E行为 2、法律关系的内容是指( )。() A法律权利 B客体 C标的 D价款 E法律义务 3、法律关系主体的范围包括( )。 () A、自然人 B、法人 C、其他组织 D、国家机关 E、某企业的车间29民事法律关系民事法律关系的产生民事法律关系的产生是指民事法律关系的主体之间形成了一定的权利和义务关系。如某单位与其他单位签订了合同，主体双方就产生了相应的权利和义务。此时，受民事法律规范调整的民事法律关系即告产生。30民事法律关系民事法律关系的产生民事法律关系的产生是指民事法律关系的主体之间形成了一定的权利和义务关系。如某单位与其他单位签订了合同，主体

5、双方就产生了相应的权利和义务。此时，受民事法律规范调整的民事法律关系即告产生。31民事法律关系的变更 主体变更 客体变更内容变更 法律关系主体数目主体数目增多或减少，也可以是主体改变主体改变。在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合称为合同转让同转让。 法律关系中权利义务所指向的事物发生变化。客体变更可以是其范围变更范围变更，也可以是其性质变更性质变更。 法律关系中具体权利义务的增加或减少。32民事法律关系的终止自然终止协议终止违约终止 民事法律关系的终止，是指民事法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。某类民事法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自

6、的利益，从而使该法律关系达到完结。民事法律关系主体之间协商解除某类工程建设法律关系规范的权利义务，致使该法律关系归于终止。 民事法律关系主体一方违约，或发生不可抗力，致使某类法律关系规范的权利不能实现。33法律事实 事件行为法律关系只有在一定的情况下才能产生，同样这种法律关系的变更和消灭也由一定情况决定的。这种引起法律关系产生、变更和消灭的情况，即是人们通常称之为的法律事实。 法律事实按是否包含当事人的意志为依据分为两类。 不以当事人意志为转移的法律事实 人的有意识的活动。自然事件社会事件意外事件积极的作为消极的不作为 34一、单项选择题1.法律关系的终止，是指法律关系主体之间的权利义务不复存

7、在，彼此丧失了约束力。下列法律关系终止原因中，可以归属自然终止的是( )。A、合同债务人通过履行合同的目的实现B、施工工人工作受伤，就赔偿问题与所属企业达成协议C、建设单位依法解除其与施工企业之间的承包合同D、施工单位虽然已完成施工任务，但是其所建设之项目有质量瑕疵2、下列社会现象中， 不属于法律关系变更的是( )。 A、买卖关系中，卖方收款后将标的物交付与买方 (属于正常情况，法律关系没有发生变化)B、买卖关系中，买卖双方改换了标的物(属于法律客体的变更 )C、买卖关系中，买方发生变更(属于法律主体的变更 )D、买卖关系中，买方根据卖方的请求延缓了其交货的期限(属于内容的变更 )()35 二

8、、多选题1、法律关系的变更包括( )。 A主体的变更 B.合同形式的变更 C纠纷解决方式的变更 D客体的变更 E.内容的变更 2、法律关系终止的原因与方式包括( )。 A.自然终止 B.人为终止 C.法定终止 D.协议终止 E.违约终止3、引起法律关系发生、变更、终止的情况称为法律事实，按照是否包含当事人的意志，法律事实可以分为( )。 A事件 B.不可抗力事件 C.无意识行为 D.意外事件 E.行为4、作为法律事实的行为包括( )。 A主动行为 B被动行为 C作为 D不作为 E无意识行为()()()()36法律行为的成立要件法律行为的成立要件法律行为的成立要件法律行为主体具有相应的民事权利能

9、力和行为能力 行为人意思表示真实 行为内容合法行为形式合法民事权利能力是指能够参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格 民事行为能力是指通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格。法律行为主体只有取得了相应的民事权利能力和行为能力以后作出的民事行为法律才能认可 行为人表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德 民事法律行为的形式也就是行为人进行意思表示的形式 要式民事法律行为 不要式民事法律行为 必须采用法律规定的特定形式才为合法 当事人在法律允许范围选择口头形式、书面形式或其他形式作为民事法律行为的形式皆为合法 37一、单项选择题1、民事权

10、利能力是指( )。 A、获取民事权利的资格 B、享受民事权利和承担民事义务的资格 C、承担民事责任的资格 D、处分自己权利的能力2、民事行为能力是指( )。 A、处分自己财产的能力 B、缔结合同的能力 C、通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的资格 D、参与民事活动的资格3、必须采用法律所规定的特定行为形式才能发生法律效力的民事法律行为，被称为( )。 A、规定行为 B、不要式行为 C、要式行为 D、特定行为38二、多选题1、法律行为主体只有取得了( )以后做出的民事行为才会被法律所认可。 A民事权利能力 B民事权利 C职权 D民事行为能力 E法律规定的行为资格2、法律行为的成立要件包括(

11、 )。 A行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力 B行为人的意思表示真实 C行为内容合法 D经过行政机关批准 E行为形式合法40代理制度的基本内容代理代理关系代理种类 代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任 被代理人代理人第三人委托代理法定代理指定代理根据被代理人的委托而产生的代理 基于法律的直接规定而产生的代理 根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理 41委托代理形式应注意的问题口头形式书面形式被代理人应慎重选择代理人 委托授权的范围要明确 委托代理的事项必须合法 注意：如果法律明确规定必须采用书面形式委托的，则必须采用书面

12、形式，如代签工程建设合同就必须采用书面形式 42代理代理人在人在代理代理活动活动中应中应注意注意的几的几个问个问题题 代理人应在代理权限范围内进行代理活动 代理人应亲自进行代理活动 代理人应认真履行职责 不得滥用代理权 以被代理人的名义同自己 实施法律行为 代理双方当事人实施同一个法律行为 代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益 43代理权的终止 委托代理终止的原因 法定代理或指定代理终止的原因 代理期限届满或代理事务完成 被代理人取消委托或代理人辞去委托 代理人死亡或丧失民事行为能力 作为被代理人或代理人的法人组织终止 被代理人或代理人死亡 代理人丧失民事行为能力 被代理人取得或恢复民事行

13、为能力 指定代理的人民法院或指定单位取消指定 由于其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭 44一、单项选择题1、某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应定为( )。A.不具有法律效力 B.有效代理行为 C.无权代理行为D.无效代理行为2、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由( )承担法律责任。A.被代理人 B.代理人 C.第三人 D.行为人 45二、多选题1、在代理法律关系中，通常会涉及三方当事人，即( )。 A被代理人 B委托人 C受托人 D代理人 E第三人2、下列代理行为中，属于指定代理的是( )。 A法院指定一名律师担任被告的诉讼代理

14、人 B某公司指派董事张某代理董事长签订一份供销合同 C未成年人父母所在单位为未成年人指定监护人 D法院指派小李担任某案的书记员 E律师事务所指派刘律师担任原告的代理人3、一般认为，无权代理包括以下三种情形( )。 A代理人没有代理权 B对代理人的授权不明 C被代理人一般授权 D代理人超越代理权限 E代理权终止以后的“代理”活动464、法定代理和指定代理会因下列( )情形的出现而终止。 A被代理人恢复民事行为能力 B代理人丧失民事行为能力 C指定人取消指定 D代理人与被代理人之间的监护关系消灭 E被代理人自己委托他人充当其代理人 47诉讼时效的有关规定诉讼时效的有关规定 时效取得时效 消灭时效

15、时效，是指一定事实状态的，从而产生与该事实状态相适应的。诉讼时效 诉讼时效，是指权利人在，向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定其的制度。 诉讼时效期 间通常为 诉讼时效为诉讼时效 ，法律是的 权利的保护期限为身体受到伤害要求赔偿的 延付或拒付租金的 出售质量不合格的商品未声明的 寄存财物被丢失或损毁的 国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为4年法律对诉讼时效另有规定的，依照法律规定。(从权利受到侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。)在我国只承认消灭时效制度，不承认取得时效制度。消灭时效就是我们所说的诉讼时效。48诉讼时效的起算诉讼时效的起算 诉讼时效期间的开始

16、，它是开始计算，即从权利人请求权之日开始算起 诉讼时效的效力胜诉权消灭实体权利不消灭法律规定中，将诉讼时效期间届满所消灭的权利限定为是“向人民法院请求保护”的民事权利，即诉讼时效期间届满时，权利人丧失的是胜诉权，而非实体权利超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后，不得请求返还。49诉讼时效的中止诉讼时效的中止 在时效进行中，因一定法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼，法律规定暂时中止诉讼时效期间的计算，待阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效继续进行，累计计算 99.1.199.1.100.1.100.1.1假定为普通诉讼时效，为2年。 00.12.3100.

17、12.31最后六个月中止事由发生感染“非典”住院50天(因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权)5050天天届滿时间延长50天正常情况的普通诉讼时效特殊情况的(累计)诉讼时效. .注：民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续继续计算。诉讼时效的起算日正常的情况下00.12.31为届滿日50诉讼时效的中断诉讼时效的中断 在时效进行中，因一定法定事由的发生，阻碍时效的进行，致使以前经过的诉讼时效期间统归无效，待中断事由消除后，其诉讼时效期间重新计算 注：民法通则第140条规定，诉讼时效因、或者而中

18、断。从中断时起，诉讼时效期间重新重新计算。现继续以前面的例子为例：原诉讼时效的起算日99.1.199.1.100.12.3100.12.31原届滿日某时点，当事人一方提出要求或者同意履行义务(造成原诉讼时效中断)新的诉讼时效的起算日(主张权利日)重新计算诉讼时效51一、单项选择题1、除法律另有规定外，诉讼时效期间一般为( )。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年2、根据法律规定，如果权利人的权利从被侵害之日起超过( )的，人民法院不予保护。A.30年 B.20年 C.15年 D.10年3、在诉讼时效的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效从该原因消除之日起计算。此种

19、制度称为( )。A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长 D.最长诉讼时效52二、多选题1、根据我国民法通则的规定，适用短期诉讼时效的情形是( )。 A技术合同争议的诉讼 B身体受到伤害要求赔偿的 C延付或拒付租金的 D出售质量不合格的商品未声明的 E寄存财务被丢失或毁损的 2、根据我国民法通则的规定，诉讼时效的种类包括( )。 A普通诉讼时效 B长期诉讼时效 C短期诉讼时效 D特殊诉讼时效 E权利的最长保护期限 533、根据民法通则的规定，诉讼时效可因( )而中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。 A提起诉讼 B债务履行 C债务人丧失行为能力 D当事人一方提出要求 E当事人

20、一方同意履行义务 答案：答案：C C答案：答案：B B答案：答案：D D劳动劳动合同合同期限期限3个月以上不满个月以上不满1年年不超过不超过1个月个月试用期试用期1年以上不满年以上不满3年年不超过不超过2个月个月3年以上年以上无固定期限合同无固定期限合同不超过不超过6个月个月用人单位可与劳动用人单位可与劳动者约定由劳动者承者约定由劳动者承担违约金的情形担违约金的情形协商解除协商解除劳动者劳动者单方解除单方解除用人单位以暴力、威胁或者用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强非法限制人身自由的手段强迫劳动的迫劳动的 用人单位违章指挥、强令冒用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者安全险作业

21、危及劳动者安全立即解除立即解除提前提前3030日书面预告解除日书面预告解除用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者的合法权益动者的合法权益用人单位用人单位单方解除单方解除试用期内提前试用期内提前3 3日通知日通知用人单位违反法律、行政法规强制性规定用人单位违反法律、行政法规强制性规定用用人人单单位位单单方方解解除除在试用期间被证明不符合录用条件的；在试用期间被证明不符合录用条件的； 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的严重失职，营私舞弊，对用人单位利

22、益造成重大损害的 被依法追究刑事责任的被依法追究刑事责任的 随随时时解解除除经济性裁员经济性裁员 提前提前30日书面日书面通知或通知或额外支额外支付一个付一个月工资月工资劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的仍不能胜任工作的 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就

23、变致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的更劳动合同达成协议的 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，或经用人单位提出拒不改正的作任务造成严重影响，或经用人单位提出拒不改正的依据劳动合同法规定合同无效的依据劳动合同法规定合同无效的用人用人单位单位不得不得解除解除在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的丧失劳动能力的 患病或者非因公负伤，在规定的医疗期内的患病或者非因公负伤，在规定的医疗期内的 女职工在孕期、产假、哺乳

24、期内的女职工在孕期、产假、哺乳期内的 从事接触执业危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康从事接触执业危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或疑似执业病人在诊断或者医学观察期间检查，或疑似执业病人在诊断或者医学观察期间 在本单位连续工作满在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足年，且距法定退休年龄不足5年年答案：答案：CDCD答案：答案：CECE答案：答案：B B答案：答案：C C答案：答案：C C 某企业未按规定期限缴纳税款，共某企业未按规定期限缴纳税款，共计计1010万元，税务部门责令其缴纳，由于万元，税务部门责令其缴纳，由于滞纳缴税十天，除应交税款外，税务部滞纳缴税十天，除应交税款

25、外，税务部门可以收取门可以收取( ) ( ) 的滞纳金。的滞纳金。 A A5050元元 B B500500元元 C C10001000元元 D D50005000元元答案：答案：B B答案：答案：A A答案：答案：BCDBCD答案：答案：C C要约要约要约到要约到达生效达生效要约要约撤回撤回撤回的通知撤回的通知先于或与要先于或与要约同时到达约同时到达受要约人受要约人 要约要约撤销撤销要约失效要约失效不可撤销的规定不可撤销的规定 要约人确定了承诺期限或者要约人确定了承诺期限或者明示要约不可撤销；明示要约不可撤销； 受要约人有理由认为要约是受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合不可撤销

26、的，并已经为履行合同作了准备工作。同作了准备工作。口头形式口头形式 书面形式书面形式 数据电子文件形式数据电子文件形式 受要约人受要约人拒绝要约拒绝要约承诺期限届承诺期限届满而受要约满而受要约人未承诺人未承诺受要约人实受要约人实质性变更要质性变更要约约要约人向特定相对人发出，内容具体而确定要约人向特定相对人发出，内容具体而确定 ，要约应表明一旦经受要约人承诺，要约人受该意思表示约束要约应表明一旦经受要约人承诺，要约人受该意思表示约束 在受要约人发在受要约人发出承诺通知前出承诺通知前承诺承诺承诺到承诺到达生效达生效承诺承诺撤回撤回撤回的通知撤回的通知先于或与承先于或与承诺同时到达诺同时到达要约人

27、要约人 由受要约人在有效期内向要约人作出，内容必须与要约一致由受要约人在有效期内向要约人作出，内容必须与要约一致合同关合同关系成立系成立 要约：信件或者电报要约：信件或者电报 自信件载明的日期（通常是落款时间）或者电报交发之日开始计算自信件载明的日期（通常是落款时间）或者电报交发之日开始计算 信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。 要约要约:电话、传真等电话、传真等 自要约到达受要约人时开始计算。自要约到达受要约人时开始计算。承承 诺诺 期期 限限承承 诺诺延延误误超超期期承诺无效，为新要约承诺无效，为新要约承诺有效承诺有效承诺有效

28、承诺有效要约人接受要约人接受承诺无效，为新要约承诺无效，为新要约要约人拒绝要约人拒绝答案：答案：A A答案：答案：B B答案：答案：C C一方以欺诈、胁迫手段订一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益立合同，损害国家利益 恶意串通，损害国家、集体或恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同第三人利益的合同 以合法形式掩盖非以合法形式掩盖非法目的法目的 违反法律、行政法规违反法律、行政法规的强制性规定的强制性规定 合同中的下列免责条款无效：合同中的下列免责条款无效： 造成对方人身伤害的；造成对方人身伤害的； 因故意或者重大过失造成对方财产损失的因故意或者重大过失造成对方财产损失的 损害社会公共

29、利益损害社会公共利益订立时显失公平的合同订立时显失公平的合同 因欺诈、胁迫而订立的合同因欺诈、胁迫而订立的合同 乘人之危而订立的合同乘人之危而订立的合同 因重大误解订立的合同因重大误解订立的合同撤销权人：重大误解的误解人、显失公平的受害人、被欺诈方、被撤销权人：重大误解的误解人、显失公平的受害人、被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方胁迫方、乘人之危的受害方 也可变更也可变更或维持原或维持原合同合同 无效的合同或被撤销合同自始没有合同效力无效的合同或被撤销合同自始没有合同效力 合同部分无效不影响其他部分效力合同部分无效不影响其他部分效力 合同无效、被撤销或终止，不影响独立的解决争议条款合同无效、

30、被撤销或终止，不影响独立的解决争议条款 没有履行的，不得履行；合同即使已经履行也不能取得履行没有履行的，不得履行；合同即使已经履行也不能取得履行 结果结果返还财产返还财产/折价补偿折价补偿 有过错的当事人依法可能承担行政、刑事责任有过错的当事人依法可能承担行政、刑事责任无效合同无效合同被撤销合同被撤销合同效力待定合同效力待定合同限制民事行为能限制民事行为能力人依法不能独力人依法不能独立签订的合同立签订的合同 法定代理人追认后有效法定代理人追认后有效 相对人可催告法定代理人在一个月内予以追认相对人可催告法定代理人在一个月内予以追认 法定代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同无效法定代理人未作表示的

31、，视为拒绝追认，合同无效 合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利 无权代理行为无权代理行为人代订的合同人代订的合同无权代理的行为人所签订的合同，未经被代理人无权代理的行为人所签订的合同，未经被代理人追认，对被代理人无效，行为人承担责任追认，对被代理人无效，行为人承担责任 若相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理若相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效行为有效 表见代理表见代理法定代表人法定代表人/负负责人越权订立的责人越权订立的合同合同 代表行为有效代表行为有效 相对人知道或者应当知道其超越权限的，无效相对人知道或者应当知道其超越权限的，无效无

32、处分权人所无处分权人所订立合同订立合同 合同无效合同无效 无权处分行为经真正权利人的追认或者无权处无权处分行为经真正权利人的追认或者无权处分行为人事后取得处分权分行为人事后取得处分权 答案：答案：D D答案：答案：B B答案：答案：BDEBDE答案：答案：A A答案：答案：C C答案：答案：A A答案：答案：B B答案：答案：C C质量：按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者质量：按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者 符合合同目的的特定标准履行符合合同目的的特定标准履行 价款：市场价格价款：市场价格订立合同时履行地市场价格订立合

33、同时履行地市场价格 ； 政府定价、指导价政府定价、指导价不得自行定价，在合同约定的交付期限内政府价格调整不得自行定价，在合同约定的交付期限内政府价格调整 时，按照交付时的价格计价时，按照交付时的价格计价 ，谁逾期对谁不利，谁逾期对谁不利地点：货币地点：货币收的一方收的一方 不动产不动产不动产所在地不动产所在地 其他其他义务方义务方 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； 承包人承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

34、为竣工日期； 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间鉴定期间为顺延工期期间以提交竣工验收报告日为竣工日期；以提交竣工验收报告日为竣工日期； 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期竣工日期答案：答案：C C答案：D答案：答案：B B答案：答案：C C答案：答案：ADAD已发生变更的以变更后的为准已发生变更的以变更后的为准已经履行部分不因变更而失去法律依据已经履行部分不因变更而失去法律依据未

35、变更部分继续原合同效力未变更部分继续原合同效力尚未履行的，终止履行；已经履行的，溯及既往，可以要求回复原状、采尚未履行的，终止履行；已经履行的，溯及既往，可以要求回复原状、采取补救措施并有权要求赔偿损失取补救措施并有权要求赔偿损失当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款方可以选择适用违约金或者定金条款 答案：答案：C C答案：答案：A A答案：答案：B B答案：答案：BDEBDE答案：答案：C C答案：答案：B B答案：答案：ABCABC答案：答案：A A答案：答案：C C答案：答案：B B 某施工单位与采

36、石场签定了石料供应某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了保合同履行，施工单位交付了3 3万元定金。万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金定应支付违约金4 4万元。则本案中采石场万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（最多应支付给施工单位（ ） A A、1010万元万元 B B、7 7万元万元 C C、6 6万元万元 D D、4 4万元万元注意：注意：和解协议与调解和解协议与调解协议的法律效力协议的法律效力 和解和解 无第三方无第三方 无法律强制力无法律

37、强制力 调解调解 有第三方有第三方 仲裁仲裁 诉讼外的调解无法律强制力诉讼外的调解无法律强制力 意思自治意思自治 有仲裁协议有仲裁协议 仲裁仲裁 一裁终局一裁终局 一般不公开审理一般不公开审理 有仲裁请求、事实和理由有仲裁请求、事实和理由 或或 有法律强制力有法律强制力 属于受理范围属于受理范围裁裁或或审审 无意思自治无意思自治 原告与本案有直接利害关系原告与本案有直接利害关系 诉讼诉讼 二审终审二审终审 一般公开审理一般公开审理 有明确被告有明确被告 有法律强制力有法律强制力 有诉讼请求、事实和理由有诉讼请求、事实和理由 属于受理范围属于受理范围+ +管辖范围管辖范围 答案：答案：D D答案：答案：A A答案：答案：BCBC答案：答案：ABDABD答案：答案：B B答案：答案：BCDBCD答案：答案：DEDE答案：答案：B B答案：答案：D D答案：答案：B B答案：答案：C C答案：答案：BCDBCD答案：答案：C C答案：答案：A A答案：答案：BDBD