二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2022-共200题-第5套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 5 套单选题1.不得视为投标人相互串通投标的情形是()。A)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便答案:D解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。 有下列情形之一的， 视为投标人相互串通投标： (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标

2、文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。单选题2. 根据安全生产法 ，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由()予以保证。A)生产经营单位的决策机构、主要负责人B)生产经营单位的决策机构、安全责任人C)生产经营单位的管理机构、主要负责人D)生产经营单位的管理机构、安全负责人答案:A解析:安全生产法第二十条规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。单选题

3、3. 对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（ ） 。A)拟公开招标的费用与项目合同金额相比比例过大B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的， 可以不进行招标： （1） 需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供； （4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求； （5）国家规定的其他特殊情形。

4、单选题4.当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当( )。A)自判决书送达之日起 30 日内向上一级人民法院提起上诉B)自裁定书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉C)自裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉D)自判决书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉答案:C解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的， 有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。单选题5.招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。A)原则上不

5、停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B)公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C)依照当事人申请可停止公告D)公告部门可自行决定是否停止公告答案:A解析:被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的， 可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。单选题6.下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是( )。A

6、)承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果B)承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C)为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D)在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成答案:A解析:合同法规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。单选题7.施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，约定由水泥厂送货至施工现场，但未约定运费承担者，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则水泥厂将水泥送到工地后，应承担运费的是()。A)建设单位B)施工单位C)

7、水泥厂D)施工单位与水泥厂答案:C解析:本题考查合同条款空缺的具体规定。依据合同法第 62 条，当事人就履行费用的负担约定不明确的，由履行义务一方负担。本题中，水泥厂应当履行送货义务，因此，由水泥厂承担履行费用。选项 C 正确。单选题8.按照建筑法的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A)国务院B)省级建设行政主管部门C)省级环境保护主管部门D)国家安全生产监督管理行政主管部门答案:A解析:本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照建筑法的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。单选题9. 下列选项中，不属于建设工程合同的是()A)工程勘察合同B)工程设计合同C)工程施工

8、合同D)工程监理合同答案:D解析:合同法第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。单选题10.在原投标有效期结束之前， 出现特殊情况时， 招标人以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，若投标人拒绝延长，那么结果是()。A)投标成为废标B)投标无效，有权收回投标保证金C)投标无效，不得收回投标保证金D)投标有效答案:B解析:原投标有效期结束前， 出现特殊情况， 招标人可以以书面形式要求所有投标人延长有效期，投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容;拒绝延长的，其投标无效，但有权收回投标保证金。单选题1

9、1.工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。A)24 小时B)48 小时C)3 天D)5 天答案:B解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。 工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复， 视为同意承包人要求，工期相应顺延。单选题12.关于工程质量检测的说法，正确的是( )。(2019.17)A)检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B)检测机构不得与建设单位有隶属关系C)检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构D)检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字答案:D解析:A 错误，检测

10、机构是具有独立法人资格的营利中介机构。B 错误，检测机构不能与施工单位有隶属关系，可以与建设单位有隶属关系。C 错误，检测人员只能受聘于一家检测机构。单选题13.劳动法规定，女职工生育享受不少于()天的产假。A)90B)98C)120D)128答案:A解析:本题考核的是女职工的特殊保护。 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安

11、排其延长工作时间和夜班劳动。 女职工生育享受不少于 90 天的产假。 不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。单选题14.甲公司将办公楼工程的招标工作委托给乙招标代理机构进行， 该工、 程开标工作的主持者应是()。A)甲公司B)乙招标代理机构C)甲与乙共同D)丙行政监督机构答案:A解析:根据招标投标法第 35 条规定，开标由招标人主持。本题中甲公司是招标人，所以应由其主持招标工作。单选题15.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证( )。A)

12、自行废止B)重新核验C)继续有效D)自动延期答案:A解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A 正确。单选题16. 根据民事诉讼法 ，发生法律效力的民事判决，由()执行。A)基层人民法院B)中级人民法院C)高级人民法院D)第一审人民法院答案:D解析:民事诉讼法第二百二十四条规定，发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定

13、由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。单选题17.某公司因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该公司索要设备保存管理费，这属于（ ） 。A)不当得利之债B)合同之债C)侵权之债D)无因管理之债答案:D解析:无因管理，是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。单选题18. 甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调

14、离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是()A)甲公司不承担责任B)甲公司应与丙公司共同承担责任C)丙公司承担主要责任D)甲公司承担全部责任答案:D解析:表见代理是指行为人虽无权代理， 但由于行为人的某些行为， 造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。 表见代理除需符合代理的一般条件外， 还需具备以下特别构成要件：(1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。 如行为人持有本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证

15、明类文件。(2)须本人存在过失。(3)须相对人为善意。因此，乙的行为属于表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。单选题19.下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。A)伤亡事故处理报告制度B)安全生产检查制度C)安全生产责任制度D)群防群治制度答案:C解析:建设工程安全生产管理基本制度包括： 安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。单选题20.下列施工

16、中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A)承重结构改造B)围护结构改造C)屋面防水层修复D)外墙裂缝修补答案:B解析:本题考核的是既有建筑节能的规定。 既有建筑节能改造， 是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。单选题21.下列关于认证的说法，错误的是( )。A)存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据B)与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C)以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据D)无法与原件核对的复印件不能单

17、独作为认定案件事实的证据答案:A解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据： 在诉讼中， 当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据;不能单独作为认定案件事实的证据： 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件、原物核对的复印件、复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持(但对方当事人认可

18、的除外)。单选题22.下列有关诉讼代理人的表述，不正确的是()。A)民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人B)法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人C)委托人可以是法定代理人D)委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属答案:D解析:委托诉讼代理人既可以是律师， 也可以是当事人的近亲属、 有关的社会团体或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民。单选题23.按照 建筑施工场界环境噪声排放标准 ， 建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。A)昼间 50dB(A)，夜间 70dB(A)B)昼间 65dB(A)，夜间 50dB(A)C)昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)D)昼间

19、 75dB(A)，夜间 60dB(A)答案:C解析:建筑施工场界环境噪声排放标准对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场界环境噪声排放限值是昼间 70 分贝，夜间 55 分贝，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 分贝。昼间是指 6：00 至 22:00 之间的时段;夜间，是指晚22 点至早 6 点之间的期间。单选题24.工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是( )。A)安全生产投入是否充足B)是否符合工程建设强制性标准C)施工现场人员的安全生产管理能力D)安全技术措施是否得到落实答案:B解析:根据建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专

20、项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项 B 正确。单选题25.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由()。A)注册单位保管、使用B)注册建造师保管，由单位使用C)注册单位保管，由本人使用D)注册建造师本人保管、使用答案:D解析:本题考核的是注册证书和执业印章的保管和使用。 注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为 3 年。单选题26.合同当事人订立仲裁协议， 约定了仲裁机构， 发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由（ ）人民法院管辖。A)仲裁机构所在地中级B)仲裁协议签订地基层C)被告住所

21、地中级D)原告住所地基层答案:A解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件， 由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。单选题27. 下列关于评标的说法中，错误的是()A)评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明B)评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较C)设有标底的，应当根据标底进行评审和比较D)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标答案:C解析:招标投标法第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人

22、对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。第四十条规定，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法， 对投标文件进行评审和比较;设有标底的， 应当参考标底。第四十二条规定，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。单选题28.某建筑公司在建设项目施工过程中， 发现一地下古墓葬， 于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )小时内赶赴工地现场。A)12B)24C)48D)36答案:B解析:根据文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无

23、特殊情况，应当在 24 小时内赶赴现场，并在 7 日内提出处理意见。单选题29.合同中权利义务一并转让的关键条件是()。A)转让人与承受人达成合同转让协议B)原合同必须有效C)原合同必须为双务合同D)符合法定程序答案:A解析:单选题30. 某建设单位拟建一幢写字楼，与施工单位在施工合同中约定工程合同价为 1000万元，建设工期为 1 年半。根据建筑工程施工许可管理办法 ，该单位在申领施工许可证时到位资金原则上不少于()万元。A)100B)200C)300D)500答案:C解析:建筑工程施工许可管理办法第四条规定，建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过

24、l 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。本案中，建设工期为 1 年半，故到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%，即 100030%=300(万元)。单选题31. 关于和解的说法，正确的是( )。(2019.56)A)和解达成的协议不具有法律效力B)和解协议必须采用书面形式C)和解达成的协议不具有强制执行力D)达成和解后当事人不得再行起诉答案:C解析:和解达成的协议具有法律效力，但不具有强制执行力，A 错误 C 正确。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的，B 错误。达成和解后当事人可以另行起诉。单选题32.下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项

25、目招标方式的表述中，错误的是( )。A)非涉密的国有资金占 70%的控股项目，必须采用公开招标B)国有资金占 40%股份， 另外两家私有合作企业占股份分别为 30%的， 可以采用邀请招标C)国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标D)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标答案:B解析:招标投标法实施条例规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B 选项虽然国有资金只占 40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀

26、请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。单选题33.关于抵押的效力，下列说法正确的有（ ） 。A)抵押人不得转让已办理登记的抵押物B)抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，转让行为无效C)抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D)变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿答案:B解析:选项 A 不正确，抵押人“可以转让”已办理登记的抵押物。选项 B 正确，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。选项 C 不正确，抵押

27、权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项 D 不正确，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。单选题34.工程监理单位在实施监理过程中， 发现存在一定程度的安全事故隐患， 应当()。A)要求施工单位整改B)要求施工单位暂时停止施工C)及时报告建设单位D)及时向有关主管部门报告答案:A解析:建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的， 应当要求施工单位整改;情况严重的， 应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，工程监理单位应及时向有关主管部门报告。单选题35.某

28、工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视为()。A)用其他建筑企业的名义承揽工程B)允许他人以本企业名义承揽工程C)与他人联合承揽工程D)违法分包工程答案:A解析:本题考查转包的界定。 房屋建筑和市基础设施工程施工分包管理办法规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。单选题36.实用新型专利权和外观设计专利权的期限为( )。A) 10 年B)

29、15 年C) 20 年D) 30 年答案:A解析:单选题37.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1 台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。A)甲应当对乙承担违约责任B)若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C)乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D)租赁期满，乙取得该设备的所有权答案:C解析:本题考查的是融资租赁合同的法律规定。 题干的描述中， 是融资租赁合同。选项 A，出售方丙需要向乙承担违约责任;选项 B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计入租赁方的资产;选项 D，租赁期满后，承租人可以继续租赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。

30、单选题38. 北方建筑公司是某省的施工企业，2012 年 8 月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款 200 万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有（ ） 。A)只能申请行政复议B)只能进行行政诉讼C)可以自由选择行政复议或者行政诉讼D)只能提起民事诉讼答案:C解析:行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据行政复议法和行政诉讼法的规定，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。故选项 C 正确。单选题39.一所小学教学楼于 2009 年 3 月 10 日完工，3 月 12 日施工单位向这所学校递交竣

31、工验收报告，3 月 18 日该工程竣工验收合格。按照建设工程质量管理条例 ，该工程给排水工程最低应该保修到()。A)2011 年 3 月 9 日B)2011 年 3 月 11 日C)2011 年 3 月 17 日D)2014 年 3 月 17 日答案:C解析:电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期是 2 年;保修期从竣工验收合格之日起计算。单选题40.部门规章的制订主体是()。A)全国人民代表大会B)全国人民代表大会常务委员会C)国务院D)国务院各部委答案:D解析:国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。单选题41.某工程项目为赶工期而

32、昼夜施工， 严重影响了相邻小区居民的休息， 经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判， 要求其停止夜间施工， 并赔偿 2 万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（ ） 。A)其间构成了不当得利之债B)其间构成了无因管理之债C)其间构成了侵权之债D)其间没有形成债的关系答案:C解析:由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权， 对居民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之债。因此，C 为正确答案。单选题42.施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同， 约定由水泥厂送货至施工现场， 但未约定运费承担者，后双方对此没有达成补

33、充协议，也不能依其他方法确定。则水泥厂将水泥送到工地后，应承担运费的是()。A)建设单位B)施工单位C)水泥厂D)施工单位与水泥厂答案:C解析:本题考查合同条款空缺的具体规定。依据合同法第 62 条，当事人就履行费用的负担约定不明确的，由履行义务一方负担。本题中，水泥厂应当履行送货义务，因此，由水泥厂承担履行费用。选项 C 正确。单选题43. 建设单位于 2018 年 1 月 15 日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于 2019 年1 月 22 日才决定开工，则建设单位（ ） 。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关申请施工许可证延期C)应当报发证机关重新核验施工许可证D)

34、应向发证机关重新申请领取施工许可证答案:D解析:建设单位应当自申领施工许可证之日起 3 个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题中，超过 9 个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。本题中根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。单选题44.中标候选人的经营、 财务状况发生较大变化或者存在违法行为， 招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。A)发出中标通知书后由原评标委员会B)发出中标通知书后由

35、新评标委员会C)发出中标通知书前由原评标委员会D)发出中标通知书前由新评标委员会答案:C解析:本题考核的是确定中标人。 中标候选人的经营、 财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。单选题45.建设工程合同应当采用的形式是()。A)书面形式B)口头形式C)口头形式为原则，书面形式为例外D)书面形式为原则，口头形式为例外答案:A解析:本题考核的是建设工程施工合同的法定形式。 合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。单选题46.投标人中标某建设工程项目，合同金额 6850 万元，则履约保证金

36、按规定可以是（ ） 。A)650 万元B)700 万元C)750 万元D)800 万元答案:A解析:招标投标法实施条例规定，履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。而6850*10%=685 万元，所以履约保证金应不高于 685 万元，只有 A 选项不高于 685万元，所以选 A。单选题47.某建筑施工企业于 2013 年 3 月申请安全生产许可证，2013 年 3 月 20 日取得安全生产许可证，该许可证至()届满。A)2015 年 3 月 1 日B)2015 年 3 月 20 日C)2016 年 3 月 1 日D)2016 年 3 月 20 日答案:D解析:单选题48.以下属于建造师不予

37、注册情形的是( )。A)张某于 2011 年 6 月被吊销注册证书，2014 年 3 月份申请注册B)范某申请注册时，已年满 62 周岁C)何某因故意伤害，判处 1 年半有期徒刑，现正在缓刑期间D)齐某同时受聘于两个建筑企业答案:C解析:注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请

38、注册之日止不满 3 年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。单选题49. 下列不属于评标委员会否决其投标的情形的是()A)投标人以低于成本的报价竞标B)投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应C)投标人以高于成本 10%的报价竞标D)投标文件未经投标单位盖章答案:C解析:招标投标法实施条例第五十一规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： (1)

39、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、 弄虚作假、行贿等违法行为。单选题50.下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。A)伤亡事故处理报告制度B)安全生产检查制度C)安全生产责任制度D)群防群治制度答案:C解析:建设工程安全生产管理基本制度包括： 安全生产责任制度;群防群治

40、制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。单选题51.关于工程质量检测的说法，正确的是( )。(2019.17)A)检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B)检测机构不得与建设单位有隶属关系C)检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构D)检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字答案:D解析:A 错误，检测机构是具有独立法人资格的营利中介机构。B 错误，检测机构不能与施工单位有隶属关系，可以与建设单位有隶属关系。C 错误，检测人员只能受聘

41、于一家检测机构。单选题52.行政诉讼的程序不包括()。A)第一审程序B)第二审程序C)审判监督程序D)行政复议程序答案:D解析:单选题53. 建筑工程节能验收中，节能分项工程验收应由()主持。A)监理工程师B)施工单位项目技术负责人C)建设单位项目负责人D)设计单位节能设计人答案:A解析:节能分项工程验收应由监理工程师主持， 施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施_7-员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。单选题54. 当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的， 则该仲裁协议的效力由( )。(2019.48)A)仲裁协议约定的

42、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B)仲裁协议约定的仲裁委员会决定C)仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D)申请人住所地的基层人民法院裁定答案:A解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件， 由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议 签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。单选题55.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款， 并办理了抵押登记。 该抵押权设立的时间为( )之日。A)抵押合同签字、盖章B)房产行政主管部门登记C)到公证部门办理公证D)贷款合同生效答案:B解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。单选题56.下列不属于强制性标准监督检查内容的

43、是()。A)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D)工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案:D解析:本题考核的是强制性标准监督检查的内容。 强制性标准监督检查的内容包括： (1)工程技术人员是否熟悉、 掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、 勘察、 设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。单选

44、题57. 招标文件要求中标人提交履约保证金的， 中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的()A)5%B)10%C)15%D)20%答案:B解析:招标投标法实施条例第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。第五十九条规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。单选题58.根据合同法 ，下列关于融资租赁合同的说法，错误的是（ ） 。A)融资租赁合同的法律效力是买卖和租赁合同效力的叠加B)承租人破产的，租赁物不属于破产财产C)承租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务D)承租人占

45、有租赁物期间，租赁物毁损灭失的风险由承租人承担答案:A解析:A 选项说法错误，融资租赁合同是由出卖人与买受人（租赁合同的出租人）之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，但其法律效力又不是买卖和租赁两个合同效力的简单叠加。B 选项说法正确，出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。CD 选项说法正确，承租人占有租赁物期间，承租人应当履行租赁物维修义务，以及承担租赁物毁损灭失的风险。单选题59. 下列关于债的表述，正确的是（ ） 。A)债权只有通过当事人的约定才能产生B)债权为相对权，权利人义务人都只能是特

46、定之人C)在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D)建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务答案:B解析:选项 A 错误，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。选项 C 错误，对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。选项 D 错误，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。单选题60.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省.自治区.直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，

47、建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A)1B)2C)3D)5答案:A解析:全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起 1 年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。单选题61.根据我国建筑法的规定，下列建筑过程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。A)投资 45 万元的厂房B)造价为 60 万元的管道安装工程C)建筑面积 250 平米的装修工程D)建筑面积 350 平米的修缮工程答案:C解析:不需要办理施工许可证的建设工程有：限额以下的小型工程(30 万以下，300 平方米以下)、抢险救灾工程

48、、临时性房屋建筑和农民自建低层、已办理开工报告(符合国务院规定办理开工报告)、另有规定的建设工程(如军用工程)。单选题62.根据标准化法规定，下列关于强制性国家标准的批准发布主体说法正确的是（ ） 。A)国务院工程建设行政主管部门B)国务院标准化行政主管部门C)国务院或国务院授权部门D)国务院发展改革主管部门答案:C解析:根据标准化法规定，国务院或国务院授权部门负责强制性国家标准的批准发布。单选题63.根据民法通则 ，关于代理的说法，正确的是()。A)代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B)代理人可以超越代理权实施代理行为C)被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D)代理是代

49、理人以自己的名义实施民事法律行为答案:A解析:本题考查代理相关内容。 代理人在代理权限内， 以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选 A。单选题64. 下列可以作为行政诉讼被告的是()A)建设单位B)施工单位C)工程监理单位D)某市住房和城乡建设人民委员会答案:D解析:行政诉讼主要有以下特点：(1)行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议;(2)行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能;(3)行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公

50、民、法人或其他组织，原告和被告之间不可能互易诉讼身份。查看网友笔记 (1)单选题65.当事人不得在合伺中协议选择由()的人民法院管辖。A)原告住所地B)合同签订地C)仲裁机构所在地D)标的物所有在答案:C解析:本题考查协议管辖。在合同纠纷中，双方当事人可以选择原告住所地、被告住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地五个法院之一作为管辖法院。单选题66.下列有关项目负责人的安全责任表述错误的是（ ） 。A)项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人B)对建设工程项目的安全全面负责C)制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患答案