二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2022-共200题-第11套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 11 套单选题1.由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（ ）A)移送二审法院裁决B)按撤诉处理C)按缺席判决D)进入再审程序答案:B解析:本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。单选题2.甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。A)不必通知乙，也不必经乙同意B)应当通知乙，并经乙同意C)应当通知乙，但不必经乙同意

2、D)应当经乙同意，但履行时不必通知乙答案:C解析:本题考查合同转让。 合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利、 义务全部或者部分转让给他人，有三种类型：合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项 C 正确。单选题3.某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。A) 违约责任B) 侵权责任C) 行政责任D)刑事责任答案:B解析:民法通则 规定了

3、特殊侵权责任在公共场所、 道旁或通道上挖坑、 修绪、安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。单选题4.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由( )承担。A)项目经理与建设单位B)项目经理与乙供应商C)项目经理与甲施工单位D)施工单位与乙供应商答案:B解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。单选题5.下列

4、规范性法律文件中，属于地方政府规章的是（ ） 。A)劳动合同法B)重庆市建设工程造价管理规定C)北京市建筑市场管理条例D)工程建设项目施工招标投标办法答案:B解析:选项 A 是法律。 选项 B 是地方政府规章。 地方政府规章名称特点为 XX 地 xxx办法/规定 。选项 C 是地方性法规。选项 D 是部门规章。单选题6.根据立法法 ，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定 不一致的，则适用( )。A)一般规定B)特别规定C)新规定D)旧规定答案:B解析:单选题7.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用 200 万元，甲按约定向乙支付了定金 50 万元。如果乙

5、在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。A)50 万元B)80 万元C)90 万元D)100 万元答案:C解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的， 无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的， 应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%。50+20020%=90 万元。单选题8.关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是（ ） 。A)禁止用人单位招用未满 18 周岁的未成年人B)不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动C)用人单位应对未成年工定期进行健康检查D)未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职

6、业安全卫生教育、培训答案:A解析:劳动法规定，禁止用人单位招用未满 16 周岁的未成年人。其余选项均正确。单选题9.注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册 DA)15B)30C)45D)60答案:B解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为 3 年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满 30 日前，按照规定申请延续注册。单选题10. 下列不属于工程建设强制性标准监督检查的内容的是()A)工程项目采用的材料、设备B)工程项目技术人员的资质证书C)工程项目的

7、规划、勘察、设计、施工、验收等环节D)工程项目的安全、质量答案:B解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。单选题11.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后， 应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

8、和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A)1B)2C)24D)48答案:A解析:本题考核的是事故报告的时间要求。 生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。单选题12.张阳 15 周岁，因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利，与某公司达成转让该专利的协议，则该转让协议()。A)有效B)效力未定C)无效D)可撤销答案:B解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有

9、待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括：限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳 15 周岁，属于限制行为能力人，转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此，其签订的合同为效力待定合同，必须经过其法定代理人追认后方能有效，因此本题应选 B。单选题13.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（ ） 。A)承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B)共同承揽人对定作人承担按份责任C)未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D)承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验答案:C解析:本题考查承

10、揽合同的法律规定。承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，应该及时通知定作人更换、补齐或者采取其他措施。共同承揽人对定作人承担连带责任。承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。【考点来源】2Z204031 承揽合同的法律规定单选题14.根据民法通则 ，关于代理的说法，正确的是()。A)代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B)代理人可以超越代理权实施代理行为C)被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D)代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案:A解析:本题考查代理相关内容。 代理人在代理权限内， 以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事

11、责任。所以本题选 A。单选题15.关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A)注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B)注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业C)发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D)因非承包人原因致使工程项目停工超过 120 日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人答案:C解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。 发生下列情形之一的除外： (1)同一工程相邻分段发包或分

12、期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)经建设单位同意的。选项 A 错误，与项目规模无关;选项 B 错误，不得同时在两个企业执业;选项 D 错误，缺少建设单位同意。单选题16.注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业( )。A)1 个月2 个月B)2 个月3 个月C)3 个月1 年D)1 年5 年答案:C解析:注册执业人员未执行法律、 法规和工程建设强制性标准的， 责令停止执业3 个月以上 1 年以下;情节严重的， 吊销执业资格证书， 5 年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯

13、罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。单选题17.下列选项中，不属于随时解除劳动合同情形的是()。A)某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年B)某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C)史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D)职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的答案:D解析:单选题18.下列可以单独作为证据的是（） 。A)存在有疑点的视听资料B)未成年人所作的与其年龄和智力状况相当的证言C)无正当理由未出庭作证的证人证言D)无法与原件核对的复印件答案:B解析:不能单独作为认定案件事实的证据： 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人

14、有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。单选题19. 根据民法通则 ，代理的种类不包括()A)委托代理B)法定代理C)指定代理D)特别代理答案:D解析:民法通则 第六十四条规定， 代理包括委托代理、 法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权， 法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。单选题20.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位， 双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建

15、设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。A)分包合同无效，则仲裁协议无效B)分包合同有效，则仲裁协议有效C)分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D)分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案:D解析:本题考核的是仲裁协议的独立性。 仲裁协议独立存在， 合同的变更、 解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。单选题21.某污水处理厂业主的下列做法，符合安全生产法律规定的是()。A)根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B)有权压缩合同约定的工期C)将拆除工程发包给任何施工

16、企业D)根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案:D解析:本题考查建设单位的安全责任。根据建设工程安全生产管理条例 ，建设单位的安全责任一般包括：向施工单位提供资料的责任;依法履行合同的责任;提供安全生产费用的责任;不得推销劣质材料设备的责任;提供安全施工措施资料的责任;对拆除工程进行备案的责任。某污水处理厂业主作为建设单位，A、B、C 均属其安全责任但其并未遵守，D 中甲的做法是符合安全管理规定的，应选 D。单选题22.根据我国法律规定，下列合同转让行为有效的是（ ） 。A)甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B)甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C

17、)甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司D)甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位答案:D解析:债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人， 但有下列情形之一的除外：（1）根据合同性质不得转让； （2）按照当事人约定不得转让； （3）依照法律规定不得转让。【考点来源】2Z204015 合同的履行、变更、转让、撤销和终止单选题23. 根据 安全生产法 ， 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由()予以保证。A)生产经营单位的决策机构、主要负责人B)生产经营单位的决策机构、安全责任人C)生产经营单位的管理机构、主要负责人D)生产经

18、营单位的管理机构、安全负责人答案:A解析:安全生产法第二十条规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。单选题24. 甲企业与乙银行签订一份 50 万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿的表述正确的有（ ） 。A)由于保证方式、范围、期间均没有明确的约定，该保证合同无效B)乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C)乙银行仅有权要求丙企业对 50 万元债务本金承担责任D)乙

19、银行有权直接要求丙企业对 50 万元债务及利息、罚息承担责任答案:D解析:选项 A 不正确，选项 B 不正确，保证方式未约定的按照连带保证，无需起诉。乙银行可以直接要求甲企业承担责任，也可以要求丙企业承担责任。选项 C 不正确，D 正确，对保证范围没有约定的，担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。单选题25.项目经理部行为的法律后果由( )承担。A)企业法人B)项目经理C)企业法定代表人D)项目经理部与企业法人分担答案:A解析:项目经理部不具有法人资格， 不能独立承担民事责任， 项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人

20、承担。单选题26.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑， 从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由( )承担。A)项目经理与建设单位B)项目经理与乙供应商C)项目经理与甲施工单位D)施工单位与乙供应商答案:B解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。单选题27. 以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ） 。A)原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B)原告未经法庭许

21、可中途退庭的，可以按撤诉处理C)被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D)被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决答案:C解析:原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。所以本题选 C。单选题28. 在施工合同履行过程中，当事人一方可以不承担违约责任的情形是()A)因三通一平工期拖延，建设单位不能按约定时间提供施工场地B)因建设单位拖延提供图纸，致使施工单位未能按约定时间开工C)因施工单位自有设备损坏，导致工期拖延D)因发生洪涝灾害，致使

22、施工单位在合同约定的工期后竣工答案:D解析:合同法第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。洪涝灾害属于不可抗力事件，故选项 D 正确。单选题29.根据我国建筑法的规定，下列建筑过程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。A)投资 45 万元的厂房B)造价为 60 万元的管道安装工程C)建筑面积

23、 250 平米的装修工程D)建筑面积 350 平米的修缮工程答案:C解析:不需要办理施工许可证的建设工程有：限额以下的小型工程(30 万以下，300 平方米以下)、抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层、已办理开工报告(符合国务院规定办理开工报告)、另有规定的建设工程(如军用工程)。单选题30.下列关于建设用地使用权的表述，正确的是( )。A)建设用地使用权只能存在国家所有的土地上B)建设用地使用权既能存在国家所有的土地上，也可以存在于集体所有的土地上C)建设用地使用权自公证时设立D)建设用地使用权是无期限物权答案:A解析:A 对，B 错，建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而

24、使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。C 错，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D 错，建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。单选题31.关于保证责任的说法，正确的是（ ） 。A)当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B)当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C)当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D)一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月

25、答案:C解析:当事人在保证合同中约定， 债务人不能履行债务时， 由保证人承担保证责任的，为一般保证。 连带 责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的， 债权人可以要求债务人履行债务， 也可以要求 保证人在其保证范围内承担保证责任。 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的， 按照连带责任保证承担保证 责任。 当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的， 保证人应当对全部债务承担责任。 一般保证的保证人 未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间 的，债权人有权自主债务履行期届满之日起 6 个月内要求保证人承担保

26、证责任。单选题32.代理人没有代理权、 超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的， 属于()。A)有权代理B)无权代理C)表见代理D)滥用代理权答案:B解析:单选题33.某工程已具备竣工条件，2014 年 3 月 2 日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3 月 7 日经验收不合格，施工单位返修后于 3 月 20 日再次验收合格，3 月 31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A)2014 年 3 月 2 日B)2014 年 3 月 7 日C)2014 年 3 月 20 日D)2014 年 3 月 31 日答案:C解析:本题考核的是建设工程保修期的

27、起始日。 建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。 建设工程质量管理条例 规定， 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。单选题34.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ） 。A)劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B)劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C)劳动者被依法追究刑事责任的D)劳动者不能胜任工作，

28、经培训或调整岗位仍不能胜任工作的答案:D解析:劳动合同法规定，用人单位需要提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1个月工资后，可以解除劳动合同的情形包括： （1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的； （2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； （3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更合同达成协议的。A选项容易造成混淆，说法不全面，故 A 选项错误，D 选项正确，BC 选项是用人单位可以解除劳动合同的情形。单选题35.建筑节能分项

29、工程验收会议由()主持。A)建筑节能工程分包人B)监理工程师C)总承包人D)建设单位法定代表人答案:B解析:本题考核的是建筑节能工程验收的程序和组织。 建筑节能工程验收的程序和组织应遵守建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300 的要求，并符合下列规定： (1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持， 施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人

30、和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。单选题36.工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。A)丧失享受待遇条件的B)拒不接受劳动能力鉴定的C)拒绝治疗的D)拒绝上班的答案:D解析:本题考查工伤保险待遇。 工伤职工有下列情形之一的， 停止享受工伤保险待遇：(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。单选题37. 关子表见代理的说法，错误的是()。A)表见代理的行为人没有代理权B)表见代理是无效代理C)表见代理在本质上属于无权代理D)善意知对人有理由相信行为人有代理权答案:B解析:本题考查表见代理

31、。 表见代理是指行为人虽然没有代理权， 但行为人的某些行为造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理属于无权代理，但却产生有效代理的后果。单选题38.根据注册建造师执业管理办法(试行) ，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是()。A)两个项目的发包人是同一单位B)因发包人原因导致停工超过 3 个月C)合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D)建造师同时具有两个专业的执业资格答案:C解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:(1)同一工程相

32、邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)，经建设单位同意的。单选题39. 下列财产所有权的权能中，()是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。A)占有权B)使用权C)收益权D)处分权答案:D解析:处分权是指依法对财产进行处置.决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。单选题40. 根据仲裁法 ，仲裁实行一裁终局制度。此处的“一裁终局”是指()A)对裁决不服的，不得向人民法院起诉B)裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会

33、或人民法院不予受理C)仲裁调解书在送达前不得反悔D)裁决生效后，上级仲裁机关无权撤销原裁决，指定重新裁定答案:B解析:仲裁法第九条规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的， 仲裁委员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依裁定法撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。单选题41. 根据建设工程安全生产管理条例 ，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内， 将保证安全施工的措施报送相关部门备案。A)30B)60C)15D)90答案:C解析:建设工程安全生产管理条例第

34、十条规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内， 将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。单选题42.下列不属于当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请不予执行的情形有（ ） 。A)没有仲裁协议的B)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C)当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D)仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的答案:C解析:被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的， 经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：

35、（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或 者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞 弊、枉法裁决行为的。单选题43.某建设工程的承包人将工程进行了转包， 导致实际施工人的工程款被拖欠。 根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。A)实际施工人只能以发包人为被告主张权利B)实际施工人可以以转包人为被告起诉C)人民法院可以追加转包人为本案当事人D)发包人只在欠付工程价款范围

36、内对实际施工人承担责任答案:A解析:实际施工人以发包人为被告的，人民法院可以追加转包和违法分包人为被告。单选题44.某工程施工合同中约定 2012 年 11 月 20 日竣工，并于 1 个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期 3 个月，发包方在合同约定的竣工日期后 2 个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为()。A)2012 年 11 月 20 日B)2012 年 12 月 20 日C)2013 年 1 月 20 日D)2013 年 2 月 20 日答案:C解析:单选题45.某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并

37、签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则( )。A)合同无效，不应支付工程款B)合同无效，应参照合同约定支付工程款C)合同有效，不应支付工程款D)合同有效，应参照合同约定支付工程款答案:B解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反合同法的规定，即违反法律、行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项 B 正确。单选题46.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，

38、()。A)债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B)债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C)保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D)保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案:D解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。 保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。单选题47.绿色施工导则规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关

39、内容，优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案;应就地取材，施工现场 500km 以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A)70%B)75%C)80%D)85%答案:A解析:本题考核的是节材与材料资源利用。 绿色施工导则 规定， 图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容， 达到材料损耗率比定额损耗率降低 30%;根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存;现场材料堆放有序;储存环境适宜， 措施得当;保管制度健全， 责任落实;材料运输工具适宜，装卸方法得当， 防止损坏和遗洒;根据现场平面布置情况就近卸载， 避免和减少二次搬运;采取技术和管理措施提髙模板

40、、脚手架等的周转次数;优化安装工程的预留、预埋、 管线路径等方案;应就地取材， 施工现场 500km 以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70%以上。单选题48.仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。A)仲裁庭制作完成后B)当事人签收后C)人民法院确认后D)当事人签字后答案:B解析:按照仲裁法规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。单选题49.下列权利证书中，不可以进行质

41、押的是( )。A)股权证书B)存单C)仓单D)房屋产权证书答案:D解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D 项属于不动产，不可以进行质押。单选题50.中标候选人的经营、 财务状况发生较大变化或者存在违法行为， 招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。A)发出中标通知书后由原评标委员会B)发出中标通知书后由新评标委员会C)发出中标通知书前由原评标委员会D)发出中标通知书前由新评标委员会答案:C解析:本题考核的是确定中标人。 中标候选人的经营、 财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标

42、文件规定的标准和方法审查确认。单选题51.关于竣工验收，下列说法正确的是( )。A)建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B)在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C)实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D)竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求答案:A解析:建设工程质量管理条例第十六条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要

43、建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、 设计、 施工、 工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。 建设工程经验收合格的， 方可交付使用。 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。单选题52. 根据招标投标法实施条例 ，招标人最迟应当在书面合同签订后()日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A)5B)7C)10D)15答案:A解析:招标投标法实施条例第五十七条规定，招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利

44、息。单选题53.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工()以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A)10 天B)15 天C)20 天D)30 天答案:B解析:单选题54.不属于随时解除劳动合同情形的是( )。A)某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年B)某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C)史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D)职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的答案:D解析:劳动合同法第 39 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试用期间

45、被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因劳动合同法第 26 条第 1 款第 1 项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。单选题55.下列情形中，当事人不享有法定解除权的是( )。A)运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁B)施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同C)发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付D)施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延

46、误答案:D解析:合同法规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)、当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。单选题56.某施工单位违反国家规定，私自减少现浇梁板中所配钢筋，造成 8000 万元直接经济损失，应当认定该施工单位构成()。A)重大责任事故罪B)工程劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)消防责任事故罪答案:C解析:建设、监理、设计、施工单位降低工程质量

47、标准造成重大安全事故的行为构成工程重大安全事故罪。单选题57. 根据招标投标法 ，关于联合体投标中标项目责任的承担，下列说法中正确的是()A)联合体各方承担各自工程范围内的责任B)联合体各方负连带责任C)联合体牵头人负全部责任D)联合体各方按工程量大小承担责任答案:B解析:招标投标法第三十一条规定.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任， 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的.联合体各方应当共同与招标人签订合同， 就中标项目向招标人承担连带责任。单选题58. 甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙， 由此给

48、乙施工企业造成了重大经济损失。 对于乙企业的经济损失，下列说法中正确的是()A)由丙承担赔偿责任B)由甲承担赔偿责任C)甲不承担任何责任D)由甲和丙承担连带赔偿责任答案:D解析:劳动合同法第九十一条规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者， 给其他用人单位造成损失的， 应当承担连带赔偿责任。单选题59.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是( )。A)施工单项合同估算价在人民币 800 万元B)重要材料采购，单项合同估算价在人民币 80 万元C)监理服务的采购，单项合同估算价在人民币 85 万元D)价

49、值 450 万元重要设备采购答案:B解析:按照工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币 200 万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100 万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币 50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币 3000 万元以上的。单选题60. 根据劳动合同法 ，下列关于劳动合同变更的说法中，错误的是()A)劳动合同变更需经过用人单位与劳动者协商一致B)必须在劳动

50、合同依法订立后，合同没有履行或尚未履行完毕之前的有效时间内进行劳动合同变更C)变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份D)劳动合同变更一般采用书面形式答案:D解析:劳动合同法第三十五条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。 变更劳动合同时应当注意： (1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行;(2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意;(3)不得违反法律法规的强制性规定;(4)劳动合同的变更须采用书面形式。单选