二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2020-共200题-第11套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共 200 题_第 11 套单选题1.下列民事行为属于代理的是( )。A)由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴B)乙雇佣李四为其修缮房屋C)丙委托中介为其征婚D)丁企业委托律师事务所代其办理营业执照答案:D解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。单选题2.建设工程施工合同发包人的主要义务不包括（ ） 。A)及时验收工程B)支付工程价款C)及时检查隐蔽工程D)不得转包答案:D解析:发包人的主要义务包括： （1）不得违法发包。 合同法规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

2、（2）提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 （3）及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（4）及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。 （5）支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。单选题3. 关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（ ） 。A)施工中形成的施工管理文件，应当

3、由注册建造师签字或加盖执业印章B)施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C)所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D)大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任答案:B解析:选项 A 错误，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一。选项 C 错误，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任。D 错误，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。单选题4.某建设工程施工合同约定，合同工期为 11 个月，合同价款为 200 万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于( )万元。A)10B)20C)100

4、D)60答案:C解析:建筑工程施工许可管理办法明确规定，建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100单选题5. 根据建筑起重机械安全监督管理规定 ，应当报废的起重机械是（ ） 。A)须大修才能达到安全技术标准的B)超过制造厂家规定的使用年限的C)无安全技术档案的D)无齐全有效的安全保护装置的答案:B解析:原建设部建筑起重机械安全监督管理规定 （建设部令第 166 号）规定，出租单位应当在签订的建

5、筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用： （1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的； （3） 经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的； （5） 没有齐全有效的安全保护装置的。 建筑起重机械有以上第 （1） 、（2） 、 （3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。单选题6.下列可以单独作为证据的是（ ） 。A)

6、存在有疑点的视听资料B)未成年人所作的与其年龄和智力状况相当的证言C)无正当理由未出庭作证的证人证言D)无法与原件核对的复印件答案:B解析:不能单独作为认定案件事实的证据： 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。单选题7.甲公司向乙公司购买 100t 水泥。 后甲通知乙需要更改购买数量， 但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 1OOt 水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A)甲可根据实际情况部

7、分接收B)乙承担损失C)甲拒绝接受，应承担违约责任D)双方合同已变更，乙送货构成违约答案:C解析:本题考核的是对合同变更内容约定不明确的推定。 合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。单选题8.工程项目建设过程中发生下列情形时，不能申请行政复议的是（ ） 。A)建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B)施工单位因偷工减料被责令停业整顿C)监理单位转让监理业务被吊销资质证书D)建设行政管理部门对工作人员的处罚决定答案:D解析:在对具体行政行为申请行政复议时， 可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请：（

8、1）国务 院部门的规定；（2）县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定；（3）乡、镇人民政府的规定。但以上规定 不含国务院部、委员会规章和地方人民政府规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。下列事项应按规定的纠纷 处理方式解决，不能提起行政复议： （1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关 法律、行政法规的规定提起申诉； （2） 不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或 者向法院提起诉讼。单选题9.下列行为属于行政处罚的是()。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:本题考查行政处罚的种类。根据行政处罚法第 8 条的规定，行

9、政处罚的种类包括：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选 D。没收财产、罚金属于刑罚，撤职属于行政处分。单选题10.某工程竣工验收合格后第 11 年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A)建设单位维修并承担维修费用B)施工单位维修并承担维修费用C)施工单位维修，设计单位承担维修费用D)施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案:

10、B解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理： (1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷， 先由施工单位负责维修， 其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。 (3)因建筑材料、 构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的， 由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的， 由建设单位承担经济责任。 (4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单

11、位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。单选题11. 对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（ ） 。A)拟公开招标的费用与项目合同金额相比比例过大B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况

12、外，有下列情形之一的， 可以不进行招标： （1） 需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供； （4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求； （5）国家规定的其他特殊情形。单选题12.甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程， 双方约定甲承担基础施工， 乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成 50万元损失，建设单位要求甲公司承担全部损失。关于本案

13、，正确的表述是()。A)由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B)建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C)甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例由建设单位承担损失D)甲应向建设单位先行赔付全部损失答案:D解析:本题考查连带责任。 民法通则 第 87 条规定， 债权人或者债务人一方人数为两人以上的， 依照法律的规定或者当事人的约定， 享有连带权利的每个债权人，都有权要求债务人履行义务;负有连带义务的每个债务人， 都负有清偿全部债务的义务。本题中，甲乙为联合承办，共同向建设单位承担连带责任，即当发生质量责任或违约责任后，建设单位可以向任何一方请求赔偿全部或部分损

14、失。一方在承担全部责任后，可以就自己多承担部分向另外一方追偿。单选题13.某工程项目工期计划为 18 个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为 86 万元， 在合同没有约定或约定不明情况下， 建设单位预付该部分费用至少应为（） 。A)25.8 万B)34.4 万C)43 万D)51.6 万答案:A解析:建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定中规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的 50%；合同工期在一年以上的（含一年） ，预付安全防

15、护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的 30%，其余费用应当按照施工进度支付。单选题14.下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是( )。A)应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查B)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C)建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20%D) 工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查答案:B解析:2011 年 7 月住房和城乡建设部发布的建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。建筑施工企业负责人带

16、班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时， 建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。单选题15. 甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。但乙公司未按和解协议履行其义务，则甲公司()A)可以根据原仲裁协议重新申请仲裁B)只能向人民法院提起诉讼C)既可向人民法院提起诉讼，也可与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁D)可以向仲裁委员会申请继续原仲裁程序答案:A解

17、析:仲裁法第四十九条规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。单选题16.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。A)完成建设工程设计和合同约定的各项内容B)有完整的技术档案和施工管理资料C)建设单位和施工企业已签署工程结算文件D)勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案:C解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。 建设工程质量管理条例规定， 建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计

18、和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。单选题17.某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。A) 违约责任B) 侵权责任C) 行政责任D)刑事责任答案:B解析:民法通则 规定了特殊侵权责任在公共场所、 道旁或通道上挖坑、 修绪、安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担

19、民事责任。单选题18.某工程竣工验收合格后第 10 年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A)建设单位维修并承担维修费用B)施工单位维修并承担维修费用C)施工单位维修，设计单位承担维修费用D)施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案:B解析:根据建设工程质量管理条例的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。单选题19.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷， 甲公司向法院提起了民

20、事诉讼。 审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。A)甲公司可以向人民法院申请强制执行B)人民法院应当根据调解书进行判决C)人民法院应当认定调解书无效并及时判决D)人民法院应当撤销诉讼答案:A解析:调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。调解书由审判员、书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。单选题20.甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为

21、2 万元。同时，甲向乙支付定金5000 元。后，乙违约，造成甲的经济损失 21000 元。现甲起诉到法院，则最多可获得()。A)21000 元B)25000 元C)30000 元D)46000 元答案:A解析:约定的违约金低于造成的损失， 当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失， 当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。单选题21. 根据合同法 ，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损的风险自()起由买受人承担。A)合同成立时B)标的物损毁时C)交付标的物时D)支付货款时答案:A解析:合同法第一百四十四条规定，出卖人出卖交由承

22、运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁损、 灭失却未告知买受人的，出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。单选题22.某工程项目标底是 900 万元人民币， 投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是 700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。A)700 万元B)800 万元C)900 万元D)1000 万元答案:B解析:本题考查的是招标基本程序。 投标报价不得低于其成本， 此处的成本只施工单位按照施工定额计算出来的本项目的成

23、本。单选题23.对于下列纠纷的解决，适用于我国中华人民共和国合同法的有()。A)甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷B)乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷C)甲与乙之间的离婚纠纷D)甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷答案:D解析:合同法的适用范围：平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。单选题24.关于评标结果异议的说法，正确的是（ ） 。A)对评标结果异议不是对评标结果投诉的必然前置条件B)只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C)对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D

24、)招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行答案:C解析:选项 A 不正确， 招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。但对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。选项 B 不正确，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以提出异议。选项 D 不正确，招标人对评标结果的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动。单选题25. 关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是()A)

25、房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B)具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D)承包人行使法定优先权的期限为 3 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算答案:C解析:人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照合同法规定， 认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。 故选项 A 错误。具有优先受偿权的建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工

26、作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。故选项 B 错误。建设工程承包人行使优先权的期限为 6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。故选项 D 错误。单选题26.某建设单位于 2012 年 3 月 20 日领到工程施工许可证后， 因故不能按规定期限开工而申请延期，申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到 2012 年()为止。A)7 月 19 日B)8 月 19 日C)9 月 19 日D)12 月 19 日答案:D解析:按照建筑法第 9 条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关

27、申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3 个月。单选题27. 下列不属于工程建设强制性标准监督检查的内容的是()A)工程项目采用的材料、设备B)工程项目技术人员的资质证书C)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等环节D)工程项目的安全、质量答案:B解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。单选题2

28、8.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效， 对此， 实践中出现下列情况时，正确的作法是()。A)当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B)当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C)修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D)分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章答案:B解析:本题考查的是建造师的基本权利义务。 施工合同包含多个专业时， 由担任施工项目负责人的注册建造师签章， 所以选项 A 不正确;在企业同意后， 由注册建造师本人进行修改， 本人不能进行修改的， 应由

29、企业指定同等资格条件的建造师修改，并由其签字盖章，所以选项 C 不正确。分包工程的施工管理文件，应当由分包企业注册建造师签章;分包企业签署的质量合格文件上， 必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章，所以选项 D 不正确。单选题29.某公司因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该公司索要设备保存管理费，这属于（ ） 。A)不当得利之债B)合同之债C)侵权之债D)无因管理之债答案:D解析:无因管理，是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的

30、债被称为无因管理之债。单选题30.某银行与某投资商签订了担保合同， 双方当事人没有约定保证方式， 此时应按照( )。A)一般保证承担保证责任B)连带责任保证承担保证责任C)部分连带责任保证承担保证责任D)由双方认定的第三方确定保证责任答案:B解析:保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事

31、人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。单选题31.乙公司明知甲公司经营部部长被免职暂停职务，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（ ） 。A)甲公司自行承相责任B)乙公司自行承担责任C)甲乙公司承担连带责任D)乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任答案:D解析:相对人知道行为人没有代理权、 超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人和行为人负连带责任。因此，正确答案为 D 选项。单选题32. 根据建设工程质量管理条例 ，质量保修书中应当明确的内容不包括()A)建设工程的保修费用限额B)建设工程的保修范

32、围C)建设工程的保修期限D)建设工程的保修责任答案:A解析:建设工程质量管理条例 第三十九条规定， 建设工程实行质量保修制度。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。单选题33.女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A)高处、高温工作B)低温、冷水作业C)夜班劳动D)矿山井下作业答案:D解析:本题考核的是女职工的特殊保护。 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的

33、第 3 级体力劳动强度的劳动。对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。单选题34.注册建造师担任施工项目负责人， 在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是（ ） 。A)发包方同意更换项目负责人B)承包方同意更换项目负责人C)发包方与承包方产生了合同纠纷D)因不可抗力暂停施工答案:A解析:注册建造师担任施工项目负责人， 在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一

34、企业。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人： （1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的； （2）发包方同意更换项目负责人的； （3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。故选项 A 正确。单选题35.不属于随时解除劳动合同情形的是( )。A)某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年B)某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C)史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D)职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的答案:D解析:劳动合同法第 39 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试用期间被证明不符合录用

35、条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因劳动合同法第 26 条第 1 款第 1 项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。单选题36.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某 60 万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60 万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（ ） 。A)法

36、院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B)法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C)借款合同可以是无偿合同D)法院对偿还逾期利息的主张予以支持答案:B解析:借款合同一般是有偿合同（有息借款） ，也可以是无偿合同（无息借款） 。 合同法第 211 条第 1 款规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”单选题37. 下列关于施工单位应当履行的消防安全职责的说法，错误的是()A)在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人B)制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程C)设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材D)对建筑消防设施

37、必须每 2 年全面检测一次答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第三十一条规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材， 并在施工现场入口处设置明显标志。 消防法 第十六条规定， 机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责中，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。单选题38. 关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理，下列说法错误的是（ ） 。A)施工单位项目负责人确保安全生产费用的投入B)由生产经营单

38、位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证并承担不利后果C)有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件D)建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成答案:A解析:A 错误，B 正确、C 正确，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。D 正确，建筑工程安全防护、文明施工

39、措施费用是由建筑安装工程费用项目组成中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。单选题39.以下必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是（ ） 。A)施工单项合同估算价 250 万B)主要设备采购单项合同估算价 180 万C)监理费单项估算价 80 万D)某项目监理费与勘察设计费合并估算， 监理费估算价 80 万元， 勘察设计费 75 万元答案:D解析:建设工程必须招标的规模标准： （1）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的； （施工：400 万） （2）与建设工程有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；

40、（货物：200 万） （3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上的； （服务：100 万）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合并估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。单选题40.工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。A)丧失享受待遇条件的B)拒不接受劳动能力鉴定的C)拒绝治疗的D)拒绝上班的答案:D解析:本题考查工伤保险待遇。 工伤职工有下列情形之一的， 停止享受工伤保险待遇：(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。单选题41. 用人单位在职工发生事故伤害后未

41、依法提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、 工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、 鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A)1 个月B)3 个月C)半年D)1 年答案:D解析:工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 30 日内， 向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。 遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、

42、鉴定为职业病之日起 1 年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。单选题42.关于法人的说法，正确的是（ ） 。A)法人分为营利法人和非营利法人B)某市人民政府属于非营利法人C)营利法人自领取营业执照之日，取得法人资格D)有独立经费的机关自成立之日起，具有法人资格答案:D解析:A 错，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。B 错，市人民政府属于特别法人。C 错，营利法人自营业执照签发之日，取得法人资格。单选题43.关于知识产权法律特征的说法，错误的是（ ） 。A)具有财产权和人身权双重属性B)仅在法律规定的期限內受到法律保护C)不存在排他性D)是权利人对其创造的

43、智力成果依法享有的权利答案:C解析:专有性，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权 利人同意，否则构成侵权。单选题44.某施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致一栋建筑倒塌， 1 名工人被砸死，直接经济损失 120 万元。该行为属于（ ） 。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:A 项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B 项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重

44、大劳动安全事故罪；C 项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择 C 项。单选题45.除( )之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。A)逾期送达B)未送达指定地点C)未按规定格式填写D)未按招标文件要求密封答案:C解析:我国招标投标法 规定， 投标文件有下列情形的，招标人不予受理： 1.逾期送达;2.未送达指定地点; 3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。单选题46.依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、 数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的， 或者

45、泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。A)1 万元以上 10 万元以下B)5 万元以上 20 万元以下C)10 万元以上 50 万元以下D)50 万元以上 200 万元以下答案:A解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。单选题47.根据法律规定，下列免责条款无效的是( )。

46、A)合同当事人一方受益B)涉及不可抗力造成的对方财产损失C)造成对方人身损害D)约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任答案:C解析:免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。 合同法规定，合同中的下列免责条款无效： (1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。单选题48.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程， 建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。A)施工许可证B)建设工程规划许可证C)质量安全报建手续D)建设用地规划许可证答案:D解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。 在城市、 镇规划区内以划拨方式提供国有土地使

47、用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。单选题49.某施工企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定， 工伤事故导致人员死亡时最大赔偿额度为 5 万元。按照合同法的规定，此合同应为()。A)有效合同B)无效合同C)部分无效合同D)效力待定合同答案:C解析:用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的合同部分无效。单选题50.某施工企业按时缴纳工伤保险费， 工程施工中 2 名工人受到事故伤害。 但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的

48、负担者是( )。A)工伤职工个人B)用人单位C)工伤职工和用人单位D)社会保险部门答案:B解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起 30 日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合工伤保险条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。单选题51.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律所禁止的。A)将承包的工程全部转让给他人完成的B)将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的C)将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的D)将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的答案:B解析

49、:本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项 A 和 D 属转包行为，选项 C 属违法分包，选项 B 是合法分包，为正确选项。单选题52.根据施工合同，甲建设单位应于 2017 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款，2018 年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ） 。A)中断B)中止C)终止D)届满答案:A解析:民法总则规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结起，诉讼时效重新计算： （1）权利人向义务人提出履行请求； （2）义务人同意履行义务；（3）权利人提起诉讼或仲裁； （4）与提起

50、诉讼或仲裁具有同等效力的其他情形。【考点来源】2Z208023 民事诉讼的证据和诉讼时效单选题53.下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A)处分权B)占有权C)收益权D)使用权答案:A解析:本题考核的是处分权。 处分权是指依法对财产进行处置， 决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。单选题54.下列属于行政处罚的是( )。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:单选题55.下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是( )。A)应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查B)超