二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2022-共200题-第1套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 1 套单选题1.乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由( )。A)甲公司自行承担责任B)乙公司自行承担责任C)甲乙公司承担连带责任D)乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任答案:D解析:单选题2.建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。A)施工单位所在地的县级

2、以上人民政府工商行政管理部门B)施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C)工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门D)工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。 建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。单选题3. 随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设国家标准适宜的

3、处置方式是()A)废止B)局部修订C)继续有效D)复审答案:B解析:凡属下列情况之一的国家标准，应当进行局部修订：(1)国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用;(2)国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益;(3)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触;(4)需要对现行的国家标准做局部补充规定。单选题4. 根据建设工程安全生产管理条例 ，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方 案的审查重点是( )。(2018.26)A)是否达到工程使用功能要求B)是否达到施工进度要求C)是否符合工程建设强制性标准D)是否达到造价控制目标答案

4、:C解析:建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或 者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。单选题5.关于抵押的效力，下列说法正确的有（ ） 。A)抵押人不得转让已办理登记的抵押物B)抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，转让行为无效C)抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D)变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿答案:B解析:选项 A 不正确，抵押人“可以转让”已办理登记的抵押物。选项 B 正确，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。选项 C 不正确，抵押权与

5、其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项 D 不正确，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。单选题6.下列关于物权的说法，正确的是（ ） 。A)物权包含用益物权和担保物权两种类型B)用益物权包含占有、使用、收益和处分四种权能C)地役权是用益物权之一D)所有的用益物权必须经过登记才能设立答案:C解析:选项 A 错误，物权包括所有权、用益物权和担保物权。选项 B 错误，所有权包括占有权、使用权、收益权和处分权四种权能。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用

6、权和地役权。选项 C 正确，用益物权，包括建设用地使用权、土地承包经营权、宅基地使用权、地役权。选项 D 错误，地役权自地役权合同生效时设立。单选题7.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。A)完成建设工程设计和合同约定的各项内容B)有完整的技术档案和施工管理资料C)建设单位和施工企业已签署工程结算文件D)勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案:C解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。 建设工程质量管理条例规定， 建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;

7、(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。单选题8.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金 4 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 6 万元。 交货日期届满， 甲无法交付该建材。乙最多可获得赔偿（ ） 。A)8 万元B)10 万元C)14 万元D)16 万元答案:B解析:违约金和定金只能选择一种， 不得同时使用， 但是交付的定金可以收回 （单倍） 。（1）选择违约金：6（违约金）+4（定金收回）=10

8、（2）选择定金：4（定金）+4（双倍部分）=8。单选题9.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的( )。A)当事人无权向法院申请撤诉B)因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C)当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D)当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案:C解析:双方当事人在诉讼中达成和解， 并不能自然终结诉讼程序， 当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。单选题10.工伤职工的下列情形，不

9、停止享受工伤保险待遇的是()。A)丧失享受待遇条件的B)拒不接受劳动能力鉴定的C)拒绝治疗的D)拒绝上班的答案:D解析:本题考查工伤保险待遇。 工伤职工有下列情形之一的， 停止享受工伤保险待遇：(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。单选题11.某住宅小区施工时， 承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误， 承包方正确的做法是( )。A)仍按图纸施工B)按经验继续施工C)由施工单位技术人员修改图纸D)向相关单位及时提出修改建议答案:D解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错， 有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。单选题12

10、.某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。A)国务院发展计划部门B)该省级发展计划部门C)该省人民政府D)该省建设行政主管部门答案:C解析:本题考查邀请招标的审批。根据招标投标法 ，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选 C。单选题13.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是( )。A)建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B)施工图纸未经审查批准不得使用C)建设单位提供的资

11、料应真实、准确、齐全D)建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续答案:D解析:按照建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。单选题14.关于共同承包的表述中，不正确的是()。A)共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作等条款B)联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C)不同资质等级的单位不得实行联合共同承包D)大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包答案:C解析:本题考核的是共同承包。 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程， 可以由两个

12、以上的承包单位联合共同承包。 建筑法 规定， 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的， 应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建筑法 也规定， 共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。单选题15.下列关于建造师注册管理的说法，正确的是()。A)建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和加项注册四类B)初始注册与延续注册的证书有效期均为 3 年C)注册证书是注册建造师的执业凭证D)甲

13、通过二级建造师考试，即取得注册建造师执业资格答案:B解析:本题考查建造师注册管理。 注册建造师， 是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书经过注册，取得注册建造师执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。参加建造师考试通过后还需经过注册，方取得注册建造师资格，D 错误。建造师注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类， A 错误。 初始注册(延续注册)证书与执业印章有效期为 3年，B 正确。注册证书和执业印章是注册建造师的执业资格凭证，由注册建造师本人保管、使用，C 错误。单选题16.某建设工程施工合同签订于 2009 年 3 月 1 日，合同

14、约定工程开工、竣工日期分别为 2009 年 3 月 10 日和 2010 年 10 月 1 日， 后工程于 2010 年 10 月 20 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。A)2011 年 4 月 1 日B)2011 年 10 月 1 日C)2011 年 4 月 20 日D)2011 年 10 月 20 日答案:C解析:单选题17. 根据招标投标法实施条例 ，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于()日。A)3B)5C)7D)10答案:B解析:招标投标法实施条例第十六条规定，招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审

15、文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日。单选题18.检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由( )复检。(2014.44)A)双方共同认可的检测机构B)原检测机构C)上级检测机构D)建设行政主管部门答案:A解析:由双方共同认可的检测机构复检， 复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。单选题19.孙某与甲公司签订了为期 2 年的劳动合同，月工资 2000 元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。A)1000B)2000C)3000D)4000答案:D解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。 经

16、济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满 1 年支付 1 个月工资的标准向劳动者支付。6 个月以上不满 1 年的，按 1年计算，不满 6 个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满 2 年，应支付 2 个月的工资作为补偿。即经济补偿金=20002=4000(元)。单选题20.王某与用人单位发生劳动争议， 要求补发所扣工资， 并继续履行劳动合同， 为此，王某应采取的措施是( )。A)向人民法院提起诉讼B)向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C)向政府信访部门投诉D)向劳动监察部门提起行政诉讼答案:B解析:根据劳动法规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉

17、讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项 B 正确。单选题21.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成()。A)串通投标罪B)合同诈骗罪C)侵犯商业秘密罪D)受贿罪答案:B解析:单选题22.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500 吨， 由于施工内容的调整变化， 发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500 吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。A)供应商应承担由此给承包人造成的损失

18、B)承包人可根据实际情况部分接受货物C)由于双方已变更合同，乙应暂停送货D)承包人拒绝接受，应承担违约责任答案:D解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的， 推定为未变更， 本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故 D 项正确。单选题23.用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立()。A)书面劳动合同B)固定期限劳动合同C)无固定期限劳动合同D)以完成一定任务为期限的劳动合同答案:A解析:单选题24.下列关于抵押和质押的表述中，不正确的是（ ） 。A)抵押的客体是不动产或者不动产权利，动产不能称为抵押物B

19、)动产质押的客体是动产C)动产质押中，出质人要将质物转移给质权人占有D)在抵押关系中，并不转移物的占有答案:A解析:抵押， 是指债务人或者第三人不转移对财产的占有， 将该财产作为债权的担保。动产可以抵押。单选题25.建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（ ） 。A)主合同B)从合同C)无偿合同D)计划合同答案:B解析:主合同是不需要其他合同存在而独立存在的合同； 无偿合同是一方当事人享有约定的权益，而无须向另一方支付的合同；工程保函不属于计划合同，且工程保函是以建设工程承包合同的存在而存在。单选题26. 下列不属于不可抗力范围的是()A)洪灾B)严重疾病流行C)社会战乱

20、D)施工现场发生火灾答案:D解析:合同法第一百一十七条规定，不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。单选题27.甲乙双方的施工合同约定工程应于 2013 年 5 月 10 日竣工， 但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在 5 月 20 日到 5 月 25 日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2013 年 5 月 31 日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。A)15B)16C)17D)21答案:D解析:依照合同法第 117 条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任

21、，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。单选题28.某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司， 承揽了 A 集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给 A 集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由()承担。A)甲公司B)乙公司C)甲公司和乙公司连带D)甲公司和乙公司按资产比例答案:C解析:单选题29. 根据水污染防治法 ，企业事业单位发生突发性事件，造成水污染事故时，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的()报告。A)水利主管部门

22、B)市级以上人民政府C)省级以上人民政府D)县级以上地穷人民政府答案:D解析:水污染防治法规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。单选题30.当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。A)仲裁委员会的上级主管机关B)仲裁委员会所在地的中级人民法院C)仲裁委员会所在地的基层人民法院D)被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院答案:D解析:本题考查仲裁裁决的执行。 当事人申请执行仲裁

23、裁决案件， 由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。单选题31.甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。A)不必通知乙，也不必经乙同意B)应当通知乙，并经乙同意C)应当通知乙，但不必经乙同意D)应当经乙同意，但履行时不必通知乙答案:C解析:本题考查合同转让。 合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利、 义务全部或者部分转让给他人，有三种类型：合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达

24、债务人时就发生转让。选项 C 正确。单选题32.建设工程安全生产管理条例规定，工程()应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A)设计单位B)监理单位C)勘察单位D)施工单位答案:B解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。单选题33.关于禁止投标人以行贿手段谋取中标，按反不正当竞争法规定，没有违法的行为是（ ） 。A)经营者采用现金贿赂交易相对方的工作人员，但接受贿赂的人员如实入账了B)经营者采用财物或者其他手段贿赂受交易相对方委

25、托办理相关事务的单位或者个人C)经营者采用财物或者其他手段贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人D)经营者公开向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金答案:D解析:经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人， 以谋取交易机会或者竞争优势：（1）交 易相对方的工作人员（2）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人（3）利用职权或者影响力影响交易的 单位或者个人。经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为； 但是， 经营者有证据证明该工作人员的 行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。 同时， 经营者在交易活动中， 可以以明示方式向交易相对 方支付折扣，或者向中

26、间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受 折扣、佣金的经营者也应当如实入账。单选题34. 下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（ ） 。A)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B)与书证原件核对无误的复印件C)无法与原件、原物核对的复印件、复制品D)无正当理由未出庭作证的证人证言答案:B解析:不能单独作为认定案件事实的证据： 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。单选题35.某

27、建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。 合同履行期间， 总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉， 要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。A)应当受理，确认合同有效后驳回起诉B)不予受理C)应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D)应当先审查合同效力，确认合同无效后受理答案:B解析:单选题36.根据实施工程建设强制性标准监督规定 ，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。(2018.36)A)工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B)工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C)工程管理人员是否熟悉强制性标准D)工程项目的安

28、全、质量是否符合强制性标准答案:C解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、 手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【考点来源】2Z207012 监督检查的内容和方式单选题37.建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当( )。A)报发证机关核验施工许可证B)重新领取施工许可证C)向发证机关备案D)重新审查审批条件答案:A

29、解析:建筑法规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内， 向发证机关报告， 并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时， 应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前， 建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项 A 正确。单选题38.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的， 在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入()。A)45 天合理使用期B)90 天缺陷责任期C)60 天质量保修期D)30 天缺陷责任期答案:B解析:缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。 由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从

30、实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。单选题39.下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。A)继承纠纷B)抚养权纠纷C)劳动纠纷D)建设工程承包纠纷答案:D解析:根据民事诉讼法的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选 D。单选题40. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A)1 个月B)6 个月C)1 年D)2 年答案:C解析:合同

31、法第五十五条规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。单选题41.按照国家工程建设消防技术标准， 需要进行消防设计的建设工程竣工， 属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的（ ） 。A)必须经原设计单位进行消防验收合格方可投入使用B)必须由建设、施工、监理、设计等单位共同进行消防验收合格方可投入使用C)必须和主体工程竣工验收同时进行消防验收D)必须经公安消防机构进行消防验收合格方可投入使用答案:D解析:2008 年 10 月

32、经修改后颁布的消防法规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案： （1）国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收； （2）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。【考点来源】2Z207043 规划、消防、环保、节能等验收的规定单选题42.下列属于承揽合同中，承揽人义务的是()。A)材料检验的义务B)支付报酬的义

33、务C)依法赔偿损失的义务D)验收工作成果的义务答案:A解析:本题考核的是承揽人的义务。承揽人的义务：(1)按照合同约定完成承揽工作的义务;(2)材料检验的义务;(3)通知和保密的义务;(4)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务;(5)交付符合质量要求工作成果的义务。单选题43.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由( )返修，( )承担责任A)建设单位 建设单位B)建设单位 责任方C)施工单位 责任方D)施工单位建设单位答案:C解析:建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当

34、负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。单选题44. 根据注册建造师执业管理办法（试行） ，注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是（ ） 。A)两个项目的发包人是同一单位B)因发包人原因导致停工超过 3 个月C)合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D)建造师同时具有两个专业的执业资格答案:C解析:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。 发生下列情形之一的除外： （1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含） ，经建设单位同意的。单选题45.王某与用人单位发生劳动争

35、议， 要求补发所扣工资， 并继续履行劳动合同， 为此，王某应采取的措施是( )。A)向人民法院提起诉讼B)向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C)向政府信访部门投诉D)向劳动监察部门提起行政诉讼答案:B解析:根据劳动法规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项 B 正确。单选题46.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由( )返修，( )承担责任。A)建设单位 建设单位B)建设单位 责任方C)施工单位 责任方D)施工单位 建设单位答案

36、:C解析:建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建 设工程， 应当返修。 对于非施工单位原因造成的质量问题， 施工单位也应当负责返修， 但是因此而造成的 损失及返修费用由责任方负责。单选题47.根据商标法 ，注册商标有效期限为 10 年，自( )之日起计算。A)注册商标申请人寄出申请书B)商标局收到申请书C)公告发布D)核准注册答案:D解析:注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算单选题48.下列可以不招标的建设工程项目是( )。A)使用国家政策性贷款的项目中合同估算价为 80 万元的监理合同B)使财政预算资金的体育项目中合同估算价

37、为 80 万元的材料采购合同C)国家融资的供水项目中合同估算价为 2000 万元的施工合同D)防洪工程项目中估算价为 500 万元的材料采购合同答案:B解析:按照工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币 200 万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100 万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币 50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币 3000 万元以上的。单选题49.施工起

38、重机械和整体提升脚手架、 模板等自升式架设设施安装、 拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处( )的罚款。A)1 万元以上 2 万元以下B)2 万元以上 5 万元以下C)5 万元以上 10 万元以下D)10 万元以上 20 万元以下答案:C解析:根据建设工程安全生产管理条例规定，施工起重机械和整体提升脚手架、 模板等自升式架设设施安装、 拆卸单位有下列行为之一的： (1)未编制拆装方案、制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。责令限期改正，处 5 万元以上 10

39、万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。单选题50. 根据建设工程安全生产管理条例 ，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查()A)是否保证安全费用足额到位B)是否能达到施工进度与工程质量要求C)是否达到工程安全级别要求D)是否符合工程建设强制性标准答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第十四条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。施工组织设计中应当包括安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重

40、吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应当编制专项施工方案。工程监理单位要对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准;对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充和完善。单选题51.行政规章是一种法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府地章， 规章制订者是()。A)人大常委会B)最高人民法院C)国务院D)国家行政机关答案:D解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府见章。单选题52.某必须招标的建设项目， 共有三家单位投标， 三家都未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理

41、是否需要重新发包，下列说法中正确的是()。A)评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B)评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C)评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D)评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包答案:A解析:评标委员会经评审， 认为所有投标都不符合招标文件要求的， 可以否决所有投标。 依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的， 招标人应当依法重新招标。故选 A。单选题53.下列不属于可撤销合同的是()。A)损害社会公共利益的合同B)订立时显失公平的合同C)因重大误解订立的合同D)乘人之危而订立的合同答案:A解析:损害社会公共利益的合同属于无效合同

42、;B、C、D 三项为可撤销合同。单选题54.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，属于承揽业务不良行为的是（ ） 。A)允许其他单位或个人以单位名义承揽工程的B)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C)将承包的工程转包或者违法分包的D)未按照节能设计施工的答案:C解析:A 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程是资质不良。B 不履行保修义务是属于质量不良。D 不按照节能设计进行施工的属于质量不良。单选题55.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。A)技术复杂，有特殊要求的B)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C)采购人自

43、行建设、生产或者提供更为节省成本的D)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加答案:B解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、 招标方式和交易场所。 可以不招标的施工项目包括涉及国家安全、 秘密或抢险救灾;用扶贫资金实行以工代赈使用农民工;主要施工技术采用特定专利或专有技术;依法能够自行建设、 生产或提供;需要向原中标人采购，否则影响工程质量。单选题56.某建设工程于 2006 年 9 月 15 日竣工验收合格并投入使用， 按照 建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在( )前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。A)2006 年 9 月

44、 30 日B)2006 年 10 月 15 日C)2006 年 11 月 15 日D)2006 年 12 月 15 日答案:A解析:按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起 15 日内履行工程竣工验收备案手续。单选题57. 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是()A)向原发证机关声明作废并申请补办B)在公众媒体上声明作废，并申请补办C)向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办D)向原发证机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办答案:D解析:建筑施工企业安全生产许可证管理规定第十一条规定，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管

45、理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。单选题58.张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时， 掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费 5000 元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是( )。A)张先生与建设单位B)施工单位C)张先生与施工单位D)张先生本人答案:B解析:建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标

46、志。单选题59.当事人不得在合伺中协议选择由()的人民法院管辖。A)原告住所地B)合同签订地C)仲裁机构所在地D)标的物所有在答案:C解析:本题考查协议管辖。在合同纠纷中，双方当事人可以选择原告住所地、被告住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地五个法院之一作为管辖法院。单选题60.下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是( )。A)应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查B)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C)建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20%D) 工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查答案:B解析:

47、2011 年 7 月住房和城乡建设部发布的建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时， 建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。单选题61.招标投标法规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从( )起算。A)招标公告发布之日B)领取招标

48、文件之日C)提交投标文件的截止之日D)资格预审结束之日答案:C解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。单选题62.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是( )。A)因生产工艺上要求可以在夜间连续作业B)因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C)特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D)施工过程中可能产生环境噪声污染的， 施工单位应在开工 15 日以前向建设主管部门申报答案:D解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上

49、要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D 选项应向环境保护行政主管部门申报。单选题63.根据担保法 ，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（ ） 。A)效力待定B)可变更C)无效D)可撤销答案:C解析:担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。故 C 正确。单选题64.关于不动产物权设立的说法，正确的是()。A)经依法登记，发生设立效力B)合同签字盖章，发生设立效力C)依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D)未经登记，不动产交易合同无效答案:A解析:本题考查的

50、是物权的设立、 变更、 转让、 消灭和保护。 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。单选题65.从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得(国务院环境保护行政主管部门)颁发的资格证书， 按照资格证书规定的等级和范围， 从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。()。A)国务院建设行政主管部门B)国务院发展与改革委员会C)省级环境保护行政主管部门D)国务院环境保护行政主管部门答案:D解析:单选题66.除( )之外，投标文件