二级建造师考试-工程法规-练习题及答案-2020-共200题-第7套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共 200 题_第 7 套单选题1.关于抵押效力的说法，正确的是（ ） 。A)抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，可以将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存B)转让的价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿C)抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用D)抵押权可以得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保答案:C解析:抵押期间， 抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的， 应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债 务或者提存。 转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有， 不足部分由债务人

2、清偿。 抵押担保的范围包括主债权 及利息、 违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。单选题2.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷， 甲公司向法院提起了民事诉讼。 审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。A)甲公司可以向人民法院申请强制执行B)人民法院应当根据调解书进行判决C)人民法院应当认定调解书无效并及时判决D)人民法院应当撤销诉讼答案:A解析:调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。调解书由审判员、书记员署

3、名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。单选题3.2016 年 3 月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2017 年 6 月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（ ）止。A)2019 年 3 月B)2019 年 6 月C)2020 年 3 月D)2020 年 6 月答案:A解析:变更注册按规定仍延续原注册有效期（3 年） ，故 A 选项正确。单选题4.关于竣工验收，下列说法正确的是( )。A)建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B)在竣工验收

4、后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C)实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D)竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求答案:A解析:建设工程质量管理条例第十六条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、 设计、 施工、 工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。 建设工

5、程经验收合格的， 方可交付使用。 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。单选题5.建筑法规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。A)法定代表人B)项目负责人C)专职安全生产管理人员D)技术负责人答案:A解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。 建筑法规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。单选题6.根据建筑业企业资质管理规定 ，以下不属于建筑业企业资质的是()。A)施工总承包B)专业承包C)劳务分包D)专业分包答案:D解析:本题考查企业资质等级许可制度。 从事建筑活动的建筑施工企业、

6、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后， 方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 其中，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。D 符合题意。单选题7.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为（） 。A)和解B)调节C)诉讼D)仲裁答案:C解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁， 若合同中只约定了调解， 则调解不成时只能进行诉讼。单选题8.甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托

7、丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定“丙律师为全权代理人”。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。A)提出反诉B)提出和解C)提出管辖权争议D)提出上诉答案:C解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。 委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写“丙律师为全权代理人”而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解、提起反诉、提出上诉等美

8、体权利并无代理权，故 C 正确。单选题9.需要保全证据的情况有两种，一是证据可能灭失，二是()。A)证据为案外人所掌握B)证据在以后难以取得C)证据涉及国家秘密和个人隐私D)证据因客观原因不能自行收集答案:B解析:单选题10. 根据招标投标法 ，下列关于评标委员会组成的说法中，错误的是()A)评标由招标人依法组建的评标委员会负责B)依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 7 人以上单数C)依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3D)评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密答案:B解析:招标

9、投标法第三十七条规定，评标由一招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。前款专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;一般招标项目可以采取随机抽取方式， 特殊招标项目可以由招标人直接确定。 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结

10、果确定前应当保密。单选题11.监理单位重新检查已隐蔽部位， 检查结果合格， 说法正确的是( )。 (2014.32)(教材已删除)A)费用由施工企业承担B)工期不予顺延C)视为建设单位违约D)施工企业可主张合理利润答案:D解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后， 发包人或监理人对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖的部位进 行钻孔探测或揭开重新检查，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发 包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。单选题12.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A)国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标B)招标投标交易

11、场所不得与行政监督部门存在隶属关系C)招标投标交易场所以营利为目的D)设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所答案:C解析:本题考核的是建设工程招标投标交易场所。 招标投标法实施条例 规定，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。单选题13.工伤保险条例的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬( )。A)按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付B

12、)按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付C)按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付D)根据实际情况，由工伤保险基金支付答案:B解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的， 在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12 个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12 个月。单选题14. 根据劳动合同的相关规定，企业的集体合同应当由()与企业订立。A)企业绝大部分职工B)企业每一名职工C)企业工会D)企业人事部门负责人答案:C解析:企业职工一方与用人单位通过平等协商，可

13、以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。单选题15. 北方建筑公司是某省的施工企业，2012 年 8 月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款 200 万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有（ ） 。A)只能申请行政复议B)只能进行行政诉讼C)可以自由选择行政复议或者行政诉讼D)只能提起民事诉讼答案:C解析:行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行

14、政诉讼。根据行政复议法和行政诉讼法的规定，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。故选项 C 正确。单选题16.下列情形中，依法可以不招标的项目有（ ） 。A)需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的B)采购人的全资子公司能够自行建设的C)技术复杂，有特殊要求的D)利用扶贫资金的建设项目答案:A解析:涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊 情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。除招标投标法规定可以不进行招标的特殊 情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用

15、不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能 够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4） 需要向原中标人采购工程、 货物或者服务， 否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特 殊情形。单选题17. 某施工单位将进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，该施工单位应在开工的()日前书面通知管道所属单位，并与其共同制定应急预案。A)3B)5C)7D)15答案:C解析:危险化学品安全管理条例第十三条规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的 7 日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定

16、应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。单选题18.关于担保的说法，正确的是（ ） 。A)担保是用益物权的一种B)担保的目的是保障特定债权实现C)担保合同是主合同D)反担保不适用担保法答案:B解析:选项 A，错误。担保不是担保物权，担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保包括保证、抵押、质押、留置和定金。而物权包括担保物权、用益物权和所有权。选项 B，正确。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。选项 C，错误。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，

17、担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。选项 D，错误。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用担保法担保的规定。单选题19.下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（ ） 。A)确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B)建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C)实行每月防火巡查，并建立巡查记录D)对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练答案:C解析:重点工程的施工现场多定为消防安全重点单位，按照消防法的规定，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （1）确定消防

18、安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； （2）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； （3）实行每日防火巡查，并建立巡查记录； （4）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。单选题20.按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是()。A)定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权B)定作人不能中途变更对承揽工作的要求C)由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务D)定作人怠于答复承揽人提出的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失的，应赔偿损失答案:D解析:单选题21.招标人对已发出的资格预审文件进行

19、必要的澄清或修改的， 应在提交资格预审文件截止时间至少( )日前书面通知所有投标文件收受人。A) 3B) 5C) 10D) 15答案:A解析:单选题22.根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()A)债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B)同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C)同一财产向两个以上的债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D)抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿答案:D解析:单选题23.甲企业与乙企业发生合同

20、纠纷， 甲企业委托丙律师代理诉讼， 委托书委托权限中约定丙律师为全权代理人。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。A)提出反诉B)提出和解C)提出管辖权争议D)提出上诉答案:C解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。 委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写全权代理而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权， 无权行使实体性诉讼权利。 题目中授权委托书仅写丙律师为全权代理人而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解、提起反诉、

21、提出上诉等美体权利并无代理权，故 C 正确。单选题24. 根据建设工程安全生产管理条例 ，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由()承担。A)责任方B)建设单位C)施工单位D)建设单位和施工单位共同答案:A解析:建设工程安全生产管理条例第二十八条规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。单选题25.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。 执行开始后， 甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的 80 万元债务减少到 70 万

22、元，乙在协议生效之日起 1 个月内还清。协议生效 1 个月后，乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是( )。A)甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼B)由法院执行和解协议C)法院依职权恢复原判决的执行D)甲向法院申请按照原生效判决书强制执行答案:D解析:根据民事诉讼法的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项 D 正确。单选题26.环境保护行政主管部门应当自收到()之日起 30 日内，完成验收。A)竣工结论B)环境保护设施竣工验收申请C)竣工验收申请D)建设项目竣工验收合格证书答案:B解析:单选题27.行政责任的承担方式包括行政处

23、罚和( )。A)行政复议B)行政处分C)行政赔偿D)行政许可答案:B解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。单选题28.下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。A)烟花爆竹生产企业B)食品加工生产企业C)建筑施工企业D)矿山企业答案:B解析:本题考核的是施工安全生产许可证制度。 安全生产许可证条例规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。单选题29.外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质

24、， 由()设立批准， 由()进行资质批准。A)国家工商总局;国务院建设行政主管部门B)国务院外经贸管理部门;国家工商总局C)省级工商部门;省级建设行政主管部门D)省级外经贸管理部门;省级建设行政主管部门答案:D解析:本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。 设立批准与资质批准分别由对外贸易经济管理部门和建设主管部门管理，非工商部门。单选题30.甲公司业务员王某被开除后， 为报复甲公司， 用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()A)王某的行为为无权代理，合同无效B)王某的行

25、为为表见代理，合同无效C)王某的行为为表见代理，合同有效D)王某的行为为委托代理，合同有效答案:C解析:单选题31.某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中，错误的是( )。A)承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用B)承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任C)承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任D)承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用答案:C解析:根据建设工程质量保证金管理暂行办法的相关规定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺

26、陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用， 发包人可按合同约定扣除保证金， 并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后， 不免除对工程的一般损失赔偿责任。 故选项 C 正确。单选题32.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是( )。A)无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B)当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C)当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D)无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案:A解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律

27、问题的解释第 26 条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。单选题33. 乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是（ ） 。A)丙可要求甲支付运费B)甲可要求乙赔偿损失C)乙可要求丙赔偿损失D)材料损失由甲承担答案:D解析:合同法第 314 条规定：“货物

28、在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。合同法第 144 条规定：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此，材料损失应由甲承担。单选题34.关于融资租赁合同的说法，正确的是()。A)承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B)出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C)承租人破产的，租赁物属于破产财产D)出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务答案:A解析:本题考查的是融资租赁合同当事人的权利义务。

29、承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务;出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利;承租人破产的，租赁物不属于破产财产;承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。单选题35. 企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，有关部门应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过()个月。A)3B)6C)9D)12答案:A解析:企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的， 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过 3 个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项.不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标

30、准要求条件的， 资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。单选题36.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者

31、功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题37. 建设工程质量管理条例 规定， ()收到建设工程竣工报告后， 应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A)总监理工程师B)勘察单位C)建设单位D)总设计师答案:C解析:本题考核的是建设工程竣工验收的主体。 建设工程质量管理条例 规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。单选题38. 二级建造师王某于 2015 年 1 月办理了延续注册，2016 年 5 月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的有效期截止至()A

32、)2018 年 1 月B)2019 年 5 月C)2018 年 5 月D)2019 年 12 月答案:A解析:注册建造师管理规定第十条规定，注册证书与执业印章有效期为 3年。第十三条规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系， 并按照规定办理变更注册手续， 变更注册后仍延续原注册有效期。单选题39.建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。A)推荐性B)国际C)强制性D)企业答案:C解析:本题考核的是设计单位的安全责任。 建设工程安全生产管理条例 规定，设计单位应当按照法律、法规和

33、工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。单选题40. 下列选项中不能提起行政复议的行为是（ ） 。A)某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B)某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C)某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D)某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准答案:C解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的， 应当依照有关法律、 行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处

34、理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。单选题41. 包工头甲挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，下列关于责任承担的说法中，正确的是()A)建筑施工企业与甲承担连带赔偿责任B)甲独自承担全部赔偿责任C)建筑施工企业承担全部赔偿责任D)建筑施工企业与甲按比例分担责任答案:A解析:建筑法第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位

35、或者个人承担连带赔偿责任。单选题42.下列文书中，不具有执行效力的是()。A)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书B)人民法院作出的先予执行的裁定C)人民法院依督促程序发布的支付令D)当事人达成的和解协议答案:D解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有：(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承

36、认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。单选题43.甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务， 由于工期紧， 将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共 3000 万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除（ ）以外的法律后果。A)被处以 15 万元以上 30 万元以下的罚款B)按规定被没收非法所得C)被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D)直接责任人被刑事处罚答案:D解析:招标投标法规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违

37、反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额 5以上 10以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。单选题44.按照建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内，将( )报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A)施工组织方案B)拆除建筑物的措施C)保证安全施工的措施D)建设单位编制的工程概要答案:C解析:按照建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内， 将保证安全施工的措施报送建设工

38、程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。单选题45.下列关于建筑业企业资质申请的表述中，正确的是( )。A)首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低资质等级核定B)增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩C)已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级D)刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承包工程答案:A解析:A、B、C、D 选项表述了企业资质申请中常见的四种情况，其中 A 选项符合规定，即首次申请时不考核工程业绩，但以最低等级核定，因此，B 选项显然错误。C

39、选项错在高于二字上，应为不得超过现有工程设计资质等级。D 选项错在挂靠二字上。单选题46.工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。A)24 小时B)48 小时C)3 天D)5 天答案:B解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。 工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复， 视为同意承包人要求，工期相应顺延。单选题47.下列建设工程承包行为违反建筑法规定的是()。A)总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人B)两个不同资质等级的单位联合共同承包C)提倡对建筑工程实行总承包D)承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽

40、工程答案:D解析:本题考查建筑法的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D 选项违反建筑法的相关规定。单选题48.某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。A)国务院发展计划部门B)该省级发展计划部门C)该省人民政府D)该省建设行政主管部门答案:C解析:本题考查邀请招标的审批。根据招标投标法 ，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选 C。单选题49.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。 执

41、行中与乙公司达成和解协议。 和解协议约定：将乙所欠 220 万元债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A)甲可向法院申请恢复原判决的执行B)甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C)由法院执行和解协议D)由法院依职权恢复原判决的执行答案:A解析:本题考核的是执行中的和解。 民事诉讼法规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的或者反悔的，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。单选题50.根据物权法 ，建设用地使

42、用权自（ ）之日起设立。A)取得建设用地使用权证书B)建设用地使用权登记C)建设用地使用权登记信息公示D)建设用地使用权交付答案:B解析:不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。单选题51.甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后， 被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是( )。A)仲裁协议是发生纠纷后签订的B)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D)裁决所根据的证据是伪造的答案:A解析:根据仲裁法 、 民事诉讼法的规定，被申请人提出证据证明裁决有下

43、列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。故选项 A 正确。单选题52.根据建筑业企业资质管理规定 ，以下不属于建筑业企业资质的是()。A)施工总承包B)专业承包C)劳务分包D)专业分包答案:D解析:本题考查企业资质等级许可制度。 从事建筑活动的建筑施工企业、

44、 勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后， 方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 其中，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。D 符合题意。单选题53.用人单位安排劳动者延长工作时间的，应支付不低于工资()的工资报酬。A)120%B)150%C)200%D)300%答案:B解析:单选题54.建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在()万元以下或者建筑面积在 300m2 以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A)30B)80C)5

45、0D)100答案:A解析:本题考核的是限额以下的小型工程。 建筑工程施工许可管理办法 规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程， 可以不申请办理施工许可证。单选题55.李某今年 56 岁，自 1998 年起就一直在某企业担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ） 。A)可以随时将其辞退B)应当与其签订无固定期限劳动合同C)应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D)可以不与之签订劳动合同，因其是临时工答案:B解析:有下列情形之一，劳

46、动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的；（2） 用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时， 劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的；（3）连续订立 2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法第 39 条和第 40 条第 1 项、第 2 项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。单选题56.女大学生张某毕业后被企业录用。张

47、某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A)高处、高温工作B)低温、冷水作业C)夜班劳动D)矿山井下作业答案:D解析:本题考核的是女职工的特殊保护。 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和

48、夜班劳动。单选题57.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（ ） 。A)合同无效，不应支付工程款B)合同无效，应参照合同约定支付工程款C)合同有效，应按照合同约定支付工程款D)合同有效，应参照合同约定支付工程款答案:B解析: 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第26 条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人

49、，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。单选题58.某工程竣工验收合格后第 11 年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A)建设单位维修并承担维修费用B)施工单位维修并承担维修费用C)施工单位维修，设计单位承担维修费用D)施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案:B解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理： (1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并

50、承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷， 先由施工单位负责维修， 其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。 (3)因建筑材料、 构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的， 由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的， 由建设单位承担经济责任。 (4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震、台风、洪水等自然灾害