勘察合同.doc

1、 1/9 建设工程勘察合同建设工程勘察合同（一）（一） 岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、 工程物探 工程名称： 工程地点： 合同编号： （由勘查人编填） 勘查证书等级： 级 发 包 人： 公司 勘 查 人： 公司 签 订 日 期： 2010 年 月 日 中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部 监制监制 中国工商行政管理局中国工商行政管理局 2/9 发包人： 公司 勘察人： 公司 发包人委托勘察人承担 路 地块 （约 亩） 地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工 验收等一切配合服务工作任务。 根据中华任命共和国合同法及国家有关法规定，结合本工程的具 体情况，

2、为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘 察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、特征：按图纸说明范围等。 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务内容与技术要求：严格按照国家地方等相关标 准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实 验要求（类型、件数、次数）等。 1.6 承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。 1.7 预计勘察工作量：承包范围自行现场勘查确定。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、 可靠性负责。 2.1 担供本工

3、程批准文件复印件 ，以及用地附红线范围 、施工、 3/9 勘察许可等批件复印件 。 2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。 2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资 料。 2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、 各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮 助。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份， 发包人要求增加的份数 另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标

4、准及付费方式： 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间： 4.1.1 本工程勘察工作定于 2010 年 1 月 日开工， 2010 年 月 日 提交勘察成果资料， 由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交 成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准，如遇特殊情况设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及 非勘察人原因造成的停、窝工等时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准按 2002 年国家勘察定额 4/9 计取费用， 按甲乙双方共同认可的 “实际完成工作量结算” 计取收费。 4

5、.2.2 本工程勘察费每米综合单价为 元 ，暂定总勘探进尺深 度为 米，合同预算总价为 元（大写： 元整） ，提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应支付至结算工程 勘查费用的 80%，其余 20%待工程竣工验收备案后 15 天内付清。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及 技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段） ，发包人应负 责查清地下埋葬物，若应为提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸 不可靠、地下埋葬物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤 害或造成经

6、济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现 的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、 处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好 通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等） ，并 承担其费用。 5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时， 发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业 的现场人员进行保健防护，并承担费用。 5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的 5/9 工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并

7、承担费用和 运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按 实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用； 如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。 5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期，顺延外，发包 人应支付停、窝工费（计算方法见 6.1） ；发包人若要求在合同规定时 间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向 勘察人支付 元计算加班费。 5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资 料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、

8、专利技术和合理化建议，未经勘 察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第 三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律 责任，勘察人有权索赔。 5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书 及技术要求进行工程勘察， 按本合同规定的时间提交质量合格的勘察 成果资料，并对其负责。 5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无 偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委 6/9 托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用，或因

9、勘察质量造成重大 经济损失或工程事故时， 勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部 分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包 人、勘察人商定为实际损失的 100并承担由此给发包人造成的连带 损失。 5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人 的人员一起验收发包人提供的材料。 5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、 地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或 修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它 有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

10、 5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条：违约责任 6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、 窝工 或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的 平均工日产值计算） ，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回 进出场费和调遣费。 6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要 求时，其返工勘察费用由勘察人承担。 6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同 时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金：已进行勘察 7/9 工作的，完成的工作量在 50以内时，发包人应向勘察人支付预算

11、额 50的勘察费计 元；完成的工作量超过 50时，则应 向勘察人支付预算额 80的勘察费。 6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应 偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料， 每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察 人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补 充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第八条：其它约定事项：第八条：其它约定事项：结算取费标准按 2002 年国家勘察定额 80%取费，结

12、标按实际工作量结标 1. 地质勘探要求 1.1 查明工程范围内的地层岩性、 物理力学指标。 包括天然容重、 孔隙比、含水量、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、内摩 擦角、凝聚力 c、渗透系数、标贯锤击数、承载力标准值。 1.2 查明地下水类型、埋藏深度和水位化幅度及渗透性，提交水 质分析报告。分析地下水对地道开挖、基坑开挖、基底隆起和支护结 构受力状态的影响。 1.3 地震烈度及地震液化层以及评价。 8/9 1.4 其余按有关勘测规范要求执行。 1.5 钻孔平面布置及测点见附图。 2. 应提交资料： 2.1 按钻孔平面布置图所示的剖面提交地质剖面图及电子文件 2.2 勘察报告书。 2.3

13、 预算费用组成附件。 第九条： 本合同履行过程中发生的争议， 由双方当事人协商解决， 协商不成的按下列第 二 种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁 （二）依法向发包人所管辖地人民法院起诉 第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建 设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时， 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合 同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式陆份，发包人肆份，勘察人贰份。 9/9 发包人名称： 勘察人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 鉴证意见： （盖章） （盖章） 备 案 号： 经 办 人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日