(完整word版)证据目录清单.docx

证据目录清单 证据目录证据名称证明内容 1 合同书证明原、被告的合同关系 2 补充协议 证明原合同最后完工期限为 2010 年 5 月 10 日 3协议书 证明原告未按合同完工期限完成，直 到 2010 年 8 月 3 日还在为门窗安装订 新合 同 4钟宜钢构应整个的 几点问题 该证据有原告现场管理人员的签字， 证 明原告施工的工程存在 7 个方面的 质量 问题，其中有二处问题表现为漏 水 5情况反映证明被告就质量问题告知原告，请求 原 告及时派人处理，避免造成损失 6 函二份被告要求原告就质量问题进行整改 7 劳动保障监察指令 书 劳动部门下达指令，因原告欠农民工 工资，要求我方停止支付工程款 8 宜都市工商局的答 复 经工商部门调杳，原告施工的工程存 在 质量问题，因漏水导致被告较大的 经济 损失 9 物价局鉴定结论书被告因漏水造成的损失为 312383.50 10 给法律服务所的复 函 告知原告不付余款的理由，以及工程 存 在质量问题并造成较大损失