1、2019年国家监理工程师合同管理职业资格考前练习一、单选题1.下列选项中，可以用于质押的是( )。A、动产和智力成果B、动产和权利C、智力成果和权利D、人身利益和权利点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。质押以转移占有为特征。智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采取转移占有方式，所以不能质押。2.下列选项属于合同法律关系内容的是( )。A、主体B、权利C、对象D、客体点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。合
2、同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。3.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、未中标的投标人不可向招标人索回投标保函点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。选项AD，未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；选项B，中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。4.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷
3、责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。A、承包人或发包人，21天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。5.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前( )天将申请竣
4、工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在( )天内，确定竣工试验的具体时间。A、14，21B、14，14C、21，21D、21，14点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。6.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是( )。A、承包人是总承包合同的另一当事人B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C、合同履行过程中发包人可以和联合体
5、各方进行联系D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。7.下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。A、企业法人的分支机构B、企业的职能部门C、国家机关D、企业法人点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是担保方式。企业法人的分支机构、职能部门，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能够作为保证人。但是企业法人的分支
6、机构有法人的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。8.建设工程勘察合同委托的工作内容一般包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。下列说法不正确的是( )。A、工程测量目的是为建设项目的选址(选线)、设计和施工提供有关地形地貌的依据B、水文地质勘察任务在于提供有关供水地下水源的详细资料C、工程地质勘察包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察D、工程地质勘察的初步勘察主要针对建设工程地基做出评价，并为地基处理和加固基础而进行深层次勘察点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：此题暂无解析9.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于()。A、职务代理
7、B、指定代理C、法定代理D、委托代理点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：此题暂无解析10.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。11.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间( )。A、不可顺延B、可顺延2天C、可顺延3天D、可顺延6天点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。逾期支付设计费时，设计人提交
8、设计文件的时间也应当顺延，本题逾期6天未予支付，顺延6天。12.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是( )。A、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B，发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术
9、指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。选项C，承包人应提供竣工后试验所需的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。选项D，竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。13.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。A、竣工结算B、下一次进度款中C、本次进度付款中D、以上都不正确点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是工程款支付管理。在对以往
10、历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。14.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收B、办理设计文件的报批手续C、选定设计文件依据的设计规范D、为现场的设计人提供必要的工作条件点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。设计人的责任包括：(1)保证设计质量，设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交
11、的设计文件质量负责。(2)进行各阶段的设计；(3)对外商的设计资料进行审查；(4)配合施工的义务；(5)保护发包人的知识产权。选项ABD属于发包人的责任。15.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于施工图设计阶段工作任务的是( )。A、编制技术设计文件B、建筑设计C、专业设计的协调D、结构设计点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。施工图设计阶段的任务包括：(1)建筑设计；(2)结构设计；(3)设备设计；(4)专业设计的协调；(5)编制施工图设计文件。选项A是技术设计阶段的任务。16.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是( )
12、。A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C、承包人文件中最主要的是设计文件D、项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。17.下列选项中可以设置丁级资质的是( )。A、设计专业资质B、设计专项资质C、设计行业资质D、设计综合资质点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。建
13、筑工程专业资质可以设丁级。18.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押权自登记时设立点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是担保方式。担保期间，抵押物不转移占有，抵押权自登记之日起生效。另依据中华人民共和国担保法规定：第四十一条 当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。第四十二条 办理抵押物登记的部门如下：(一)以无地上定着
14、物的土地使用权抵押的，为核发土地使用权证书的土地管理部门；(二)以城市房地产或者乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门；(三)以林木抵押的，为县级以上林木主管部门；(四)以航空器、船舶、车辆抵押的，为19.根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的( )日内向政府有关部门报送审查。A、7B、15C、21D、30点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是设计管理。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。20.工程建设单位
15、与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。A、物B、财C、行为D、智力成果点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。21.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是( )。A、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要
16、的调整补充B、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C、发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D、如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。22.下列关于建设工程勘察设计合同的发包方式说法不正确的是( )。A、采用特定的专利或者专有技术的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接发包B、建筑艺术造型有特殊要求的
17、建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接发包C、经发包方书面同意，承包方可以将建设工程主体部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D、建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察业务转包点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：此题暂无解析23.在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是( )。A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B、分包工作需要征得发包人同意C、承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人
18、提交分包合同副本点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：此题暂无解析24.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。A、合同价的5B、合同价的10C、合同价的20D、合同价的30点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10，履约担保书为合同价的30。25.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为( )之日。A、当事人签字B、抵押物登记C、转移产权证D、转移房屋占有点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是担保方式。建筑物和其他土地附着物必须经登记
19、后才生效。26.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。A、社会事件与合法行为B、自然与非自然C、事件和行为D、主体与客体点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。法律事实包括事件和行为。27.建筑工程一切险的保险期限( )开始。A、自工地动工B、保险合同中约定日期C、自主要材料、设备运抵工地D、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵
20、工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书(或验收合格)或工程所有人实际占用(或使用)或接受该部分(或全部工程)之时终止，以先发生者为准。28.根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是( )。A、承包人不得将其承包的工程分包给第三人B、投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D、委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：29.建设工程勘察合同(二)和建设工程勘察合同(一)都包括的合同条款是( )。A、变更及工程费的调整B、材料设备的供应C、各项检查和验
21、收方面约定条款D、合同争议的解决点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(二)除合同(一)内容外，还包括：(1)变更及工程费的调整；(2)材料设备的供应;(3)各项检查和验收方面约定条款。30.乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。A、效力待定B、无效C、有效D、经过乙催告甲后生效点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是代理关系。无权代理行为中，若本人知道他人以自己的名义实施民事行为不作否认表示的，视为同意。题干内容为“甲知道乙的该
22、行为，却不予否认”，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同是有效的。31.下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是( )。A、选址勘察B、设计勘察C、初步勘察D、详细勘察点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程地质勘察，包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。32.乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是( )。A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：本题考查的是代理关系。对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的
23、后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。民法通则规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。33.( )应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。A、政府部门B、承包人C、分包人D、发包人点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保
24、险。34.适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。A、建设工程勘察合同(一)B、建设工程勘察合同(二)C、建设工程勘察合同D、建设工程设计合同(二)点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：此题暂无解析35.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。A、由原设计合同承包人完成设计修改B、发包人经审批机关批准后，自行修改C、发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计D、发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题
25、考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。36.下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包的是( )。A、采用特定的专利B、建筑艺术造型有特殊要求的C、采用专有技术的D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：采用特定的专利或者专有技术的；建筑艺术造型有特殊要求的；国务院规定的其
26、他建设工程的勘察、设计。37.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是( )。A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便、发包人要求提前交货。38.下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是( )。A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C、保险的目的是为了避免风险D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产
27、损失承担赔偿保险金责任点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是保险概述。选项A，保险是投保人根据合同的约定向保险人支付保险费；选项B，保险是一种受法律保护的分散风险、消化损失的法律制度；选项C，保险的目的是为了分散风险。参见教材P15。39.下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要
28、求连带责任保证人承担保证责任点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：本题考查的是担保方式。选项A，当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；选项CD，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。40.履约保证有效期( )。A、从提交履约保证到工程竣工验收合格止B、从提交履约保证到签发完工程接收证书止C、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D、
29、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。二、多选题1.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A、合同当事人违约B、地震C、法院判决D、仲裁机构裁决E、物价正常波动点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项B属于自然事件；选项CD属于行政行
30、为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。2.下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有( )。A、保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B、保险人是指承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司C、被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人D、投保人可以为被保险人E、受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人点击展开答案与解析【答案】：B,C,D,E【解析】：本题考查的是保险概述。选项A，保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。3.下列关于投标
31、保证金的说法中，正确的有( )。A、投标保证金的数额不得超过招标控制价的2B、投标保证金有效期应当与投标有效期一致C、招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息D、投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等E、中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收点击展开答案与解析【答案】：B,C,D,E【解析】：4.下列选项中，属于设计人配合施工的义务的有( )。A、设计交底B、解决施工中出现的设计问题C、工程验收D、编制商务标E、编制技术标点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。设计人配合施工的义务包括：(1)设计交底；(2)解决施工
32、中出现的设计问题：(3)工程验收。5.根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括( )。A、办理施工许可证B、拆除地下障碍物C、平整施工现场D、挖好排水沟渠E、接通水源电源点击展开答案与解析【答案】：B,C,D,E【解析】：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项A是发包人应该做的，但不是配合勘察人的工作。6.在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有( )。A、建筑工程一切险或安装工程一切险B、建设工程设计责任险C、进场的材料和工程设备的保险D、发包人工伤保险和人身意外伤害保险E、承包人工伤保险和人身意外伤害保险点击展开答案与解析【答案】：A,B,
33、C,E【解析】：此题暂无解析7.某施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有( )。A、该担保方式是抵押B、该担保方式是动产质押C、该担保方式是权利质押D、汇票仍由施工企业保管E、施工企业应当将汇票交付债权人点击展开答案与解析【答案】：C,E【解析】：本题考查的是质押。选项AB，汇票是权利凭证，只能进行质押。选项D，质押的最大特点是转移占有，所以要移交给债权人。8.订立设计合同时应约定发包人应向设计人提供的有关资料和文件包括设计依据和项目设计要求两类，下列属于设计依据的是( )。A、经批准的项目可行性研究报告或项目建议书B、城市规划许可文件C、工程勘察资料D、限额设计
34、的要求E、设计深度要求点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：此题暂无解析9.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。A、设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B、由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同C、发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改D、发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用E、在未签合同之前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费点击展开答案与解析【答案】：B,C,E【解析】：本题考查的是设计合同履行管理。选项D，在某些特殊情况下，发
35、包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作。如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。10.施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有( )。A、施工企业所有的汽车B、施工企业所有的支票C、施工企业有处分权的国有土地使用权D、施工企业自有的建筑施工机具E、施工企业所有的房产点击展开答案与解析【答案】：A,C,D,
36、E【解析】：本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。11.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。A、工地内第三者对工程造成的损害B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D、工地外第三者对工程造成的损害E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上
37、未标明的市政供水管道造成的损害点击展开答案与解析【答案】：B,C【解析】：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。12.下列属于工程项目总承包合同优点的是( )。A、单一的合同责任B、固定工期、固定费用C、可以缩短建设周期D、减少设计变更E、设计方案能够达到最优点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：此题暂无解析13.下列保险合同属于财产
38、保险合同的有( )A、建筑工程一切险B、工程监理责任保险C、货物运输险D、职工意外伤害保险E、安装工程一切险点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,E【解析】：本题考查的是保险概述。选项D，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同，职工意外伤害保险属于人身保险合同。14.在设计施工总承包合同中，关于发包人要求中的错误，以下说法不正确的有( )。A、发包人对错误的修改，按变更对待B、承包人复核时未发现发包人要求的错误，发包人必须承担实施过程中的损失C、对工程的工艺安排或要求的错误，发包人不需承担责任D、承包人复核发包人要求，发现错误的，及时书面通知发包人E、对工程或其任何部分的功能要求
39、的错误，发包人要承担责任点击展开答案与解析【答案】：B,C【解析】：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B，承包人复核时发现发包人要求的错误时，分无条件补偿条款和有条件补偿条款，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误。选项D，对工程的工艺安排或要求错误，无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。15.下列选项中属于法人应当具备的条件的有( )。A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称、组织机构和场所D、能够独立承担民事责任E、具备公司组织形式点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备的条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。
